施工合同的補充協議_第1頁
施工合同的補充協議_第2頁
施工合同的補充協議_第3頁
施工合同的補充協議_第4頁
施工合同的補充協議_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

施工合同的補充協議合同編號:__________甲方(以下簡稱“甲方”):乙方(以下簡稱“乙方”):第一章總則1.1本補充協議是在甲方與乙方于____年__月__日簽訂的《施工合同》(以下簡稱“原合同”)基礎上,雙方為明確具體施工事宜,經協商一致達成的補充協議。1.2本補充協議作為原合同的組成部分,與原合同具有同等法律效力。如本補充協議與原合同有沖突之處,以本補充協議為準。第二章工程概況2.1工程名稱:________________2.2工程地點:________________2.3工程內容:________________2.4工程規模:________________第三章工程進度3.1乙方應按照原合同約定的工程進度計劃表進行施工,并保證工程按期完成。3.2乙方在施工過程中,如因特殊情況需要調整工程進度,應提前__天向甲方提出書面申請,經甲方同意后進行調整。3.3甲方有權對乙方施工進度進行監督,如乙方未按照約定進度施工,甲方有權要求乙方支付違約金,違約金計算方式為:每延遲一日,乙方應支付合同總價款的__%作為違約金。第四章質量要求4.1乙方應按照原合同約定的質量標準進行施工,保證工程質量符合國家相關規范要求。4.2乙方在施工過程中,應按照甲方提供的施工圖紙及技術要求進行施工,未經甲方同意,不得擅自變更施工方案。4.3甲方有權對乙方施工質量進行監督,如乙方施工質量不符合要求,甲方有權要求乙方進行整改,直至達到約定質量標準。第五章工程變更與索賠5.1在施工過程中,如因甲方原因導致工程變更,乙方應按照甲方提出的變更要求進行施工,并按照以下程序處理:5.1.1乙方應在收到甲方變更通知后__天內,向甲方提交變更報價單,報價單應包括變更原因、變更內容、變更費用等內容。5.1.2甲方應在收到乙方變更報價單后__天內,對報價單進行審核,并將審核結果通知乙方。5.1.3雙方應在變更報價單審核通過后__天內,簽訂變更合同,明確變更內容、變更費用、變更工期等內容。5.2在施工過程中,如因乙方原因導致工程變更,乙方應承擔由此產生的費用及工期延誤責任。5.3在施工過程中,如因不可抗力因素導致工程變更或索賠,雙方應按照以下原則處理:5.3.1雙方應積極采取措施,減少不可抗力因素對工程的影響。5.3.2乙方應在不可抗力因素結束后__天內,向甲方提交索賠報告,報告應包括索賠原因、索賠金額、索賠依據等內容。5.3.3甲方應在收到乙方索賠報告后__天內,對報告進行審核,并將審核結果通知乙方。5.3.4雙方應在索賠報告審核通過后__天內,簽訂索賠合同,明確索賠金額、索賠依據等內容。第六章工程款項支付6.1乙方按照原合同約定的付款方式及進度進行工程款項的申請支付。6.2甲方應在乙方提交的工程款項支付申請后的__個工作日內進行審核,并在審核無誤后支付相應款項。6.3乙方應在每個支付周期結束后__天內,向甲方提交完整的工程進度報告和相應的支付申請,包括但不限于工程進度、工程量清單、實際發生費用等詳細信息。6.4甲方對乙方提交的支付申請有異議時,應在收到申請后的__個工作日內通知乙方,并提供書面異議理由。雙方應就異議部分進行協商解決。6.5若乙方未能按照約定進度完成工程,甲方有權根據實際情況扣除相應比例的工程款項作為違約金。第七章工程驗收7.1工程驗收應按照國家相關法律法規及原合同約定進行。7.2乙方應在工程完成后__天內,向甲方提交工程驗收申請,并附上必要的驗收資料。7.3甲方應在收到乙方驗收申請后的__天內,組織人員進行驗收,并出具驗收報告。7.4如工程驗收不合格,乙方應按照甲方提出的整改意見進行整改,并在整改完成后重新申請驗收。7.5工程經驗收合格后,甲方應在驗收報告出具后的__天內,支付剩余的工程款項。第八章安全生產與環境保護8.1乙方在施工過程中,應嚴格遵守國家有關安全生產和環境保護的法律法規。8.2乙方應制定施工安全防護措施和環境保護方案,并報甲方備案。8.3乙方應定期對施工現場進行安全檢查,保證施工安全。8.4乙方在施工過程中產生的廢棄物,應按照國家有關環境保護的要求進行處理。8.5如乙方因施工原因造成安全生產或環境污染,乙方應承擔相應的法律責任。第九章保險與索賠9.1乙方應在施工前,按照原合同約定購買必要的保險,包括但不限于工程保險、人員意外傷害保險等。9.2乙方應向甲方提供保險單復印件,并保證保險期間覆蓋整個施工過程。9.3如因乙方原因導致工程保險理賠,乙方應積極配合保險公司進行理賠,并承擔相應的保險費用。9.4如因不可抗力因素導致工程損失,乙方應按照保險合同約定向保險公司索賠,并通知甲方。9.5乙方在索賠過程中,應提供必要的資料和證明,以支持其索賠要求。第十章違約責任與爭議解決10.1雙方應嚴格履行本補充協議的約定,如一方違約,應承擔違約責任,向守約方支付違約金,并賠償因此造成的損失。10.2違約金的計算方式為:違約金額等于原合同總價款的__%,或雙方約定的其他計算方式。10.3雙方在履行本補充協議過程中發生的爭議,應首先通過友好協商解決。10.4如協商不成,任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.5雙方在爭議解決過程中,應繼續履行本補充協議未爭議部分的約定。第十一章工程移交與維護11.1工程驗收合格后,乙方應按照原合同約定的時間節點將工程移交給甲方。11.2乙方應保證在工程移交時,工程設施、設備等處于良好狀態,并隨附完整的使用和維護資料。11.3甲方接收工程后,如發覺工程質量問題,乙方應在__天內免費進行修復。11.4乙方應提供不少于__個月的工程質保期,質保期內因施工質量問題導致的維修費用由乙方承擔。11.5乙方應按照甲方的要求,對工程進行必要的維護和保養,保證工程正常運行。第十二章合同的修改與終止12.1本補充協議的修改應由雙方協商一致,并以書面形式進行。12.2如因法律法規變化,導致本補充協議的某些條款不再適用,雙方應按照新的法律法規進行相應的修改。12.3除非雙方協商一致,否則任何一方不得單方面終止本補充協議。12.4如一方違約,且經另一方給予合理期限仍未糾正,另一方有權終止本補充協議。12.5合同終止后,雙方應按照原合同及本補充協議的約定,處理未了事宜。第十三章保密與知識產權13.1雙方在履行本補充協議過程中所獲得的對方商業秘密、技術資料等,應予以嚴格保密。13.2保密期限自本補充協議簽訂之日起算,至補充協議終止或履行完畢之日止。13.3乙方在施工過程中開發的任何知識產權,如無雙方書面同意,不得單獨使用或轉讓。13.4乙方應保證其提供的技術文件和資料不侵犯任何第三方的知識產權。13.5如因乙方提供的資料侵犯第三方知識產權,乙方應承擔相應的法律責任。第十四章法律適用與管轄14.1本補充協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。14.2凡因本補充協議引起的或與本補充協議有關的任何爭議,均應提交合同簽訂地的人民法院訴訟解決。14.3雙方同意,法院的判決是終局的,對雙方均有約束力。第十五章其他約定15.1本補充協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。15.2本補充協議的附件,包括但不限于工程圖紙、技術規范等,均為本補充協議不可分割的一部分。15.3本補充協議的任何條款的無效或不可執行,不影響其他條款的有效性。15.4雙方應遵守國家關于建筑行業的各項法律法規,共同

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論