2025典范建筑工程施工合同合同編號：簽訂地點：簽訂日期：本合同由以下雙方于年月日在簽訂：發包方（以下簡稱甲方）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：資質等級：承包方（以下簡稱乙方）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：資質等級：根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》《建設工程安全生產管理條例》等相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，經友好協商，就本建筑工程施工相關事宜達成一致，并簽訂本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程規模：（包括但不限于面積、長度、高度等）1.4工程內容：（包括但不限于土建工程、裝飾工程、安裝工程等）1.5工程質量要求：（包括但不限于標準、規范、圖紙要求等）第二條合同工期2.1開工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3總工期：日歷天2.4工期順延條款：（1）因甲方原因導致的停工；（2）不可抗力事件；（3）其他非乙方原因導致的停工。第三條合同價款與支付3.1合同總價款：人民幣元（大寫：）3.2付款方式：（1）預付款：合同簽訂后日內，甲方向乙方支付合同總價款的％；（2）進度款：按照工程進度分期支付，具體為：；（3）竣工款：工程竣工驗收合格后日內，甲方向乙方支付合同總價款的％；（4）質保金：合同總價款的％作為質量保證金，于質量保修期滿后無質量問題一次性支付。第四條工程質量與驗收4.1工程質量標準：（1）執行國家、地方相關建筑規范、標準；（2）符合施工圖紙、設計說明及技術要求；（3）達到（如魯班獎、省優工程等）標準。4.2驗收程序：（1）隱蔽工程驗收：乙方應在隱蔽工程具備驗收條件后小時內書面通知甲方，甲方應在接到通知后小時內組織驗收，驗收合格后簽字確認，方可繼續施工；（2）分部工程驗收：乙方應在分部工程完成后小時內書面通知甲方，甲方應在接到通知后小時內組織驗收；（3）竣工驗收：工程竣工后，乙方應提交完整的竣工資料，甲方應在收到資料后日內組織驗收，并于驗收后日內出具驗收合格證明。4.3質量保修：（1）保修范圍：（包括但不限于地基基礎、主體結構、裝飾裝修等）；（2）保修期限：按照國家規定及合同約定執行，具體為：-地基基礎和主體結構工程，保修期為設計使用年限；-屋面防水、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，保修期為年；-供熱、供冷系統和設備，保修期為個采暖期或供冷期；-電氣系統、給排水管道、設備安裝，保修期為年；-裝飾裝修工程，保修期為年。（3）保修責任：乙方在保修期內接到甲方或使用方的通知后，應在小時內到達現場并進行維修，費用由乙方承擔。第五條雙方義務與責任5.1甲方義務：（1）按時支付合同款項；（2）提供施工場地、圖紙、資料及其他必要條件；（3）協調解決施工現場及周邊關系；（4）及時進行工程驗收并簽署相關文件。5.2乙方義務：（1）嚴格按圖施工，確保工程質量和工期；（2）遵守國家及地方的法律法規，確保施工安全；（3）做好施工現場的管理及文明施工；（4）提交完整的竣工資料，協助甲方辦理相關手續。5.3甲方責任：（1）因甲方原因導致的停工、窩工，甲方應賠償乙方相應損失；（2）按時支付工程款，逾期支付的，按日支付應付款的‰作為違約金。5.4乙方責任：（1）因乙方原因導致工程質量問題或工期延誤，乙方應承擔相應責任；（2）因乙方原因導致的安全事故，由乙方承擔全部責任。第六條材料與設備6.1材料供應：（1）甲供材：（包括名稱、規格、型號、進場時間等）；（2）乙供材：（包括名稱、規格、型號、品牌等），需經甲方確認后方可使用。6.2設備提供：（1）甲方設備：；（2）乙方設備：，需符合國家相關標準并經甲方驗收。第七條安全施工與環保措施7.1安全施工：（1）乙方應嚴格執行安全施工規范，確保施工現場安全；（2）配備專職安全員，落實安全責任制；（3）發生安全事故，由乙方負責調查處理并承擔相應責任。7.2環保措施：（1）乙方應采取有效措施控制施工噪聲、揚塵、廢棄物等對環境的影響；（2）因乙方原因導致環境污染的，乙方應承擔相應責任。第八條竣工驗收與移交8.1竣工驗收：（1）工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料；（2）甲方應在收到竣工資料后日內組織驗收，逾期視為驗收合格；（3）驗收合格后，雙方簽署竣工驗收報告。8.2工程移交：（1）驗收合格后，乙方應向甲方移交工程；（2）辦理移交手續時，雙方應簽署《工程移交證書》。第九條質量保修9.1質量保修范圍：見本合同第四條。9.2質量保修責任：見本合同第四條。第十條違約責任10.1甲方違約責任：（1）逾期支付工程款的，按日支付應付款的‰作為違約金；（2）因甲方原因導致的停工，甲方應賠償乙方相應損失。10.2乙方違約責任：（1）因乙方原因導致工程質量問題的，乙方應承擔修復費用；（2）因乙方原因導致工期延誤的，按日支付合同總價款的‰作為違約金；（3）因乙方原因導致的安全事故，由乙方承擔全部責任。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式：雙方協商解決，協商不成的，向人民法院提起訴訟。11.2爭議期間，雙方應繼續履行合同，除非爭議事項影響到合同整體履行。第十二條補充條款12.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。12.2本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第十三條合同生效與終止13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2本合同在質量保修期滿后終止。第十四條其他約定14.1本合同一式份，甲乙雙方各執