影視承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號：__________________地址：__________________聯系方式：__________________乙方（承攬人）：公司名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系方式：__________________鑒于甲方擬制作[影視名稱]（以下簡稱"本影視"），乙方具備相關影視制作能力與經驗，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就乙方為甲方承攬影視制作事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.影視制作內容乙方應按照甲方的要求和創意，完成本影視的全部制作工作，包括但不限于劇本創作（如有需要）、拍攝、剪輯、后期制作（包括特效制作、音頻處理等）、字幕添加等，最終交付符合甲方預期及行業標準的成片。2.影視風格與主題本影視的風格為[具體風格]，主題圍繞[詳細主題內容]展開，乙方需在制作過程中充分體現該風格與主題，確保影視內容符合甲方設定的整體基調。3.交付成果形式乙方應向甲方交付最終的成片，格式為[具體格式，如高清MP4等]，且應提供至少[x]份不同存儲介質（如硬盤、光盤等）的備份，確保成片的完整性和可播放性。同時，乙方還應提供制作過程中的相關素材文件，包括但不限于拍攝素材、原始剪輯工程文件等，以便甲方后期如有需要進行修改或再利用。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的影視制作工作進行監督和提出意見，要求乙方按照甲方的要求和本協議的約定進行制作。有權在制作過程中審閱乙方提交的相關方案、素材等，提出修改建議。在乙方完成制作后，有權對交付的成片進行驗收，如發現不符合約定的情況，有權要求乙方進行整改。2.義務向乙方提供制作本影視所需的相關資料和信息，包括但不限于故事大綱、腳本、參考資料等，確保所提供的資料真實、準確、完整，并對因資料問題導致的后果承擔相應責任。按照本協議的約定向乙方支付承攬費用。在乙方制作過程中，為乙方提供必要的協助和配合，包括但不限于協調拍攝場地、演員（如有需要）等相關事宜。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協議的約定提供制作所需的資料和信息，并在甲方未及時提供或提供的資料存在問題時，要求甲方予以解決。按照本協議的約定獲得承攬費用。2.義務按照甲方的要求和本協議的約定，自行組織專業的制作團隊，運用專業的設備和技術，完成本影視的全部制作工作，確保制作質量達到行業標準及甲方的預期要求。在制作過程中，定期向甲方匯報制作進度，及時提交相關方案、素材等供甲方審閱，并根據甲方的意見和建議進行修改和調整。嚴格遵守國家法律法規以及行業規范，確保影視制作內容合法合規，不存在任何侵權行為。如因乙方原因導致本影視出現任何法律糾紛，乙方應承擔全部法律責任，并賠償甲方因此遭受的一切損失。負責制作過程中的安全管理工作，確保拍攝現場及后期制作過程中的人員和設備安全。如因乙方原因發生安全事故，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的一切損失。未經甲方書面同意，乙方不得將本影視制作工作轉包或分包給第三方。乙方應保證所交付的成片及相關素材文件不存在任何質量問題，包括但不限于畫面質量、音頻質量、內容完整性等。如因乙方原因導致交付成果存在質量問題，乙方應負責免費進行整改，直至達到甲方滿意為止。整改費用由乙方自行承擔，且乙方應承擔因整改延誤給甲方造成的一切損失。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用甲方應向乙方支付的承攬費用總計為人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。此費用為固定總價，包含乙方完成本影視制作所需的全部費用，除本協議約定的調整情況外，不再因任何原因進行調整。2.支付方式本協議簽訂后[x]個工作日內，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%作為預付款，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。乙方完成拍攝工作并經甲方書面確認后[x]個工作日內，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。乙方完成全部制作工作并向甲方交付成片及相關素材文件，經甲方驗收合格后[x]個工作日內，甲方向乙方支付剩余承攬費用，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、制作周期本影視的制作周期自本協議簽訂之日起開始計算，預計總時長為[x]天，具體制作進度安排如下：1.籌備階段：自本協議簽訂之日起至[籌備結束日期]，乙方應完成劇本創作（如有需要）、組建制作團隊、確定拍攝場地及演員（如有需要）等籌備工作，并向甲方提交詳細的拍攝計劃和預算方案。2.拍攝階段：自[拍攝開始日期]至[拍攝結束日期]，乙方應按照拍攝計劃完成本影視的全部拍攝工作，確保拍攝素材的質量和完整性。3.后期制作階段：自拍攝結束之日起至[后期制作完成日期]，乙方應完成剪輯、特效制作、音頻處理、字幕添加等后期制作工作，并向甲方提交初剪樣片供甲方審閱。4.修改與完善階段：甲方在收到初剪樣片后，如有任何修改意見，應及時通知乙方。乙方應根據甲方的意見進行修改和完善，直至甲方滿意為止。此階段預計時長為[x]天。5.交付階段：乙方完成所有修改工作后，應在[交付日期]向甲方交付最終的成片及相關素材文件。如因甲方原因或不可抗力因素導致制作周期延誤，乙方不承擔責任，但乙方應及時通知甲方并提供相關證明文件。如因乙方原因導致制作周期延誤，每延誤一天，乙方應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金；如延誤超過[x]天，甲方有權解除本協議，乙方應退還甲方已支付的全部費用，并按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金，同時乙方還應賠償甲方因此遭受的一切損失。五、驗收1.驗收標準本影視的驗收應符合以下標準：成片內容符合甲方提供的故事大綱、腳本及其他相關要求，主題明確，風格統一。畫面質量清晰、穩定，色彩還原準確，無明顯瑕疵和噪點。音頻質量清晰、無雜音，聲音與畫面同步，音量適中。剪輯流暢，節奏合理，無跳幀、卡頓等現象。特效制作逼真、自然，符合行業標準及甲方預期。字幕準確、完整，字體大小、顏色、位置等符合要求。2.驗收程序乙方完成全部制作工作并向甲方交付成片及相關素材文件后，甲方應在[驗收期限]內進行驗收。驗收時，甲方有權組織相關專業人員對成片進行審查，并提出書面意見。乙方應根據甲方的意見進行整改，直至驗收合格為止。如甲方在驗收期限內未提出書面意見，視為甲方驗收合格。六、知識產權歸屬1.本影視的著作權歸甲方所有。乙方在制作過程中所產生的一切成果，包括但不限于劇本、拍攝素材、剪輯工程文件、特效文件等，其知識產權歸甲方所有。乙方應在制作完成后將所有相關成果交付給甲方，并協助甲方辦理相關知識產權登記手續。2.乙方有權在其自身宣傳推廣活動中展示本影視的部分片段，但不得用于任何商業盈利目的，且展示內容必須符合甲方的要求和本協議的約定。未經甲方書面同意，乙方不得將本影視的任何內容提供給第三方使用或進行傳播。七、保密條款1.雙方應對在本協議履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密及其他機密信息予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用該等信息。2.本條款的保密期限為本協議生效之日起[x]年。八、違約責任1.若甲方未按照本協議的約定按時支付承攬費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的，乙方有權暫停制作工作，并要求甲方支付已完成工作對應的費用及違約金。如甲方仍未支付，乙方有權解除本協議，并要求甲方支付全部承攬費用及違約金，同時甲方還應賠償乙方因此遭受的一切損失。2.若乙方未按照本協議的約定按時完成制作工作或交付的成果不符合約定，乙方應按照上述制作周期延誤及驗收不合格的相關約定承擔違約責任。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。3.如一方違反本協議的保密條款，應向對方支付違約金人民幣[x]元，并賠償對方因此遭受的一切損失。如違約行為給對方造成重大損失的，違約方應承擔全部法律責任。4.任何一方違反本協議的其他條款，應承擔因此給對方造成的全部損失，并按照本協議承攬費用的[x]%向對方支付違約金。九、爭議解決本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式