2025城市綠化工程項目合同本合同由以下雙方于年月日在中華人民共和國省市簽訂：甲方（發包方）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：乙方（承包方）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就2025城市綠化工程項目達成如下協議：第一條項目概況項目名稱：2025城市綠化工程項目項目地點：建設內容：包括但不限于道路綠化、公園綠化、公共綠地建設、景觀提升等。具體內容以本合同附件《施工圖紙》和《工程量清單》為準。項目規模：總綠化面積為平方米，具體綠化區域劃分見附件。第二條承包范圍乙方負責本項目的以下工作：設計服務：根據甲方要求，完成綠化工程的設計方案，包括平面圖、效果圖、施工圖等，并經甲方審核通過。施工范圍：(1)按照施工圖紙完成苗木栽植、土壤改良、灌溉系統安裝、景觀小品安裝等工作；(2)確保施工質量符合國家相關標準及本合同約定的質量要求；(3)負責施工期間的現場管理、安全防護及環境保護。材料供應：乙方負責提供所有施工材料，包括苗木、土壤、肥料、灌溉設備等，材料的品牌、規格及質量需符合合同附件要求。后期維護：乙方負責苗木栽植后的養護工作，養護期為個月，養護期間確保苗木成活率不低于%。第三條合同金額與支付方式合同總金額：人民幣元整（大寫：元整），具體金額詳見附件《工程量清單》。付款方式：(1)預付款：合同簽訂后，甲方支付合同總金額的%作為預付款，即人民幣元整；(2)進度款：乙方完成階段性施工任務并經甲方驗收合格后，甲方支付該階段工程款的%；(3)竣工驗收款：工程竣工驗收合格后，甲方支付至合同總金額的%；(4)質保金：剩余%的合同金額作為質保金，質保期滿且無質量問題后一次性無息支付。支付時間：每筆款項應在甲方收到乙方提供的相應金額發票后個工作日內支付。第四條工期和進度要求工期：本項目總工期為日歷天，自開工通知書發出之日起計算。開工日期暫定為年月日，具體以甲方書面通知為準。進度安排：(1)乙方應按照附件《施工進度計劃表》組織施工，確保工程按期完成；(2)如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方向甲方支付違約金人民幣元整；(3)如因甲方原因或不可抗力因素導致工期延誤，工期相應順延。停工與復工：(1)如遇大雨、地震等不可抗力或政府指令停工，乙方應及時向甲方提交書面停工申請，經甲方同意后可暫停施工；(2)停工期間乙方不得向甲方索賠停工損失。第五條質量標準與驗收質量標準：(1)苗木規格：喬木高度不低于米，冠幅不低于米；灌木高度不低于米，冠幅不低于米；草本植物覆蓋率達到%。(2)栽植技術：苗木栽植深度、營養土配比、灌溉頻率等均需符合《城市綠化工程施工及驗收規范》。(3)灌溉系統：灌溉設備安裝需符合《園林綠化灌溉系統設計規范》。驗收程序：(1)階段性驗收：每項工程完成時，乙方通知甲方進行驗收，甲方應在收到通知后個工作日內組織驗收；(2)竣工驗收：工程全部完成后，乙方提交竣工驗收申請，甲方應在個工作日內組織相關部門進行驗收。驗收標準：工程質量需達到合同約定的標準，并通過政府相關部門的驗收備案。第六條雙方的權利與義務甲方的權利與義務：負責提供施工場地及水源、電源接口；負責辦理施工所需的審批手續；按時支付工程款項；有權對乙方的施工進度、質量進行監督檢查。乙方的權利與義務：按時完成施工任務，確保工程質量；負責施工現場的安全管理，防止施工過程中發生安全事故；嚴格按照施工圖紙和設計要求進行施工，未經甲方同意不得擅自更改設計方案；負責施工期間的環境保護，避免揚塵、噪聲污染等對周邊居民的影響。第七條違約責任甲方違約：(1)甲方未按約定支付工程款，每逾期一日，應向乙方支付應付金額的‰作為違約金；(2)因甲方原因導致工程停工或延期，甲方應賠償乙方產生的實際損失。乙方違約：(1)乙方未按約定工期完成施工任務，每逾期一日，應向甲方支付合同總金額的‰作為違約金；(2)因乙方原因導致工程質量不達標，乙方應無償返工直至合格，由此產生的費用由乙方承擔；(3)乙方未履行安全、環保責任，導致事故發生的，由乙方承擔全部責任。第八條變更與索賠工程變更：如需變更設計或施工內容，需由甲方書面通知乙方，并經雙方協商一致后簽訂補充協議。索賠：因工程變更或甲方原因導致乙方增加費用的，雙方應協商確定索賠金額，并在補充協議中明確。第九條驗收與保修竣工驗收：工程竣工后，雙方應在個工作日內完成驗收。保修期：本工程的保修期為個月，自竣工驗收合格之日起計算。保修期內，乙方負責修復因施工質量問題產生的缺陷。第十條爭議解決因本合同引起的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條其他約定本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力；本合同附件包括《施工圖紙》《工程量清單》《施工進度計劃表》等，是本合同不可分割的部分；本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：