穿線承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有[具體穿線項目名稱]穿線工作的需求，乙方具備完成該穿線工作的專業能力和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方進行穿線承攬工作事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.穿線項目內容：乙方負責對[具體項目地點]內的[詳細線路名稱及規格，如強電線路、弱電線路等]進行穿線作業。穿線應嚴格按照國家相關電氣安裝標準以及甲方提供的設計圖紙和技術要求進行，確保線路連接正確、整齊、牢固，無短路、斷路等安全隱患。2.線路規格及要求：強電線路：電線采用[具體品牌及型號]的銅芯電線，截面積分別為[詳細規格，如[x]平方毫米等]，滿足設計負載要求。穿線管采用[材質及規格，如PVC[具體管徑]管]，管壁厚度符合國家標準，具有良好的絕緣性和耐腐蝕性。弱電線路：網線采用[品牌及類別，如超六類網線]，確保高速穩定的數據傳輸。電話線采用[規格及型號]，保證通話質量清晰。穿線管采用[材質及規格，如金屬軟管[具體管徑]]，以保護弱電線路不受外界干擾。3.工作范圍：穿線工作涵蓋[具體工作區域，如建筑物內的一層至五層所有房間、地下室配電室等]的線路鋪設，包括但不限于線槽安裝、線管敷設、電線電纜穿入、線頭連接及測試等全部工作內容。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利：有權對乙方的穿線工作進行監督檢查，提出意見和建議，要求乙方按照合同約定及相關標準規范進行施工。對乙方完成的工作成果進行驗收，如發現質量問題或不符合約定要求，有權要求乙方返工直至達到合格標準。2.義務：向乙方提供準確、完整的穿線設計圖紙、技術要求及相關資料，確保乙方能夠明確工作內容和標準。為乙方的工作提供必要的協助和配合，包括但不限于提供施工場地、協調其他施工單位等，以保證乙方工作的順利進行。按照合同約定的時間和方式向乙方支付報酬。（二）乙方權利義務1.權利：有權要求甲方按照合同約定提供相關資料和協助，在甲方未履行協助義務致使乙方工作無法正常進行時，有權要求甲方承擔相應責任。按照合同約定獲取報酬。2.義務：按照國家相關電氣安裝標準、甲方提供的設計圖紙和技術要求以及本合同約定，組織具備相應資質和技能的人員進行穿線工作，確保工作質量達到優良標準。自行提供完成穿線工作所需的全部設備、工具、材料等，并確保其質量符合要求，且滿足施工安全規范。在施工過程中，采取必要的安全防護措施，確保施工安全，如因乙方原因造成的安全事故，由乙方承擔全部責任。定期向甲方匯報工作進展情況，接受甲方的監督檢查，對甲方提出的問題及時整改。在完成穿線工作后，負責清理施工現場，保持施工場地整潔。對甲方提供的技術資料等予以保密，不得向任何第三方泄露。三、報酬及支付方式1.報酬：本合同總報酬為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此報酬為固定總價，包含乙方完成穿線工作所需的全部費用，除因甲方變更設計或增加工作量外，不因任何因素調整。2.支付方式：預付款：合同簽訂后[x]個工作日內，甲方向乙方支付總報酬的[x]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。進度款：乙方完成總工作量的[x]%后，經甲方驗收合格，甲方向乙方支付總報酬的[x]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。尾款：穿線工作全部完成并經甲方驗收合格后[x]個工作日內，甲方向乙方支付剩余報酬，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工作期限1.乙方應在本合同簽訂后[x]個工作日內進場施工。2.乙方應在[預計完工日期]前完成全部穿線工作，并通知甲方進行驗收。因甲方原因或不可抗力因素導致工期延誤的，工期相應順延；因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一天，乙方應按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金。五、驗收標準及方式1.驗收標準：穿線工作應符合國家相關電氣安裝標準、甲方提供的設計圖紙和技術要求，具體驗收指標如下：線路連接：電線連接牢固，接觸良好，絕緣電阻符合要求，無虛接、短路現象。線管敷設：線管排列整齊，固定牢固，彎曲處符合規范要求，無明顯損傷。線槽安裝：線槽安裝平整，接口嚴密，固定可靠，標識清晰。線路測試：強電線路通電測試正常，弱電線路各項性能指標達到設計要求。2.驗收方式：乙方完成每階段工作后，應提前通知甲方進行中間驗收。甲方應在接到通知后[x]個工作日內組織相關人員進行驗收。穿線工作全部完成后，乙方應向甲方提交書面驗收申請。甲方應在收到申請后[x]個工作日內組織正式驗收。驗收合格后，雙方簽署驗收報告。如驗收不合格，乙方應按照甲方要求限期整改，直至達到驗收標準，由此產生的費用由乙方自行承擔。六、違約責任1.甲方違約責任：若甲方未按照合同約定向乙方支付報酬，每逾期一天，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。若甲方未按照合同約定提供相關資料或協助，致使乙方工作無法正常進行或延誤工期的，應承擔相應的賠償責任。2.乙方違約責任：若乙方未按照合同約定的質量標準完成穿線工作，應負責無償返工直至達到合格標準。如因返工導致工期延誤，還應按照本合同約定承擔工期延誤違約金。若乙方返工后仍不符合要求，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付的全部款項，并按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金。若乙方未按照合同約定的時間完成穿線工作，每延誤一天，應按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金。延誤超過[x]天的，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付的全部款項，并按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金。若乙方擅自將穿線工作轉包或分包給第三方，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付的全部款項，并按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金。若乙方在施工過程中因自身原因造成安全事故或給甲方及第三方造成財產損失或人身傷害的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方違反合同約定的保密義務，應向甲方支付合同總報酬的[x]%作為違約金，并賠償甲方因此遭受的全部損失。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法