承攬合作合同協議_第1頁
承攬合作合同協議_第2頁
承攬合作合同協議_第3頁
承攬合作合同協議_第4頁
承攬合作合同協議_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀, 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

承攬合作合同協議?甲方(定作人):姓名/名稱:__________________法定代表人:__________________地址:__________________聯系方式:__________________乙方(承攬人):姓名/名稱:__________________法定代表人:__________________地址:__________________聯系方式:__________________鑒于甲方有[具體工作內容]的需求,乙方具備完成該工作的專業能力和資質,雙方經友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,就甲方委托乙方進行承攬合作事宜達成如下協議:一、合作項目概述1.標的物或服務描述乙方按照甲方要求,為甲方提供[詳細的工作內容及成果要求]。具體包括但不限于[列舉工作的具體步驟、階段或涉及的具體任務等]。工作成果應符合國家相關標準、行業規范以及甲方提出的以下具體要求:[詳細闡述甲方對工作成果在質量、規格、性能、外觀等方面的具體要求]。2.項目地點:[明確項目開展的具體地點]二、雙方權利與義務(一)甲方權利義務1.權利有權對乙方的工作進度和質量進行監督檢查,提出意見和建議。按照本協議約定,在乙方完成工作并交付符合要求的成果后,有權要求乙方交付工作成果,并進行驗收。有權要求乙方對工作過程中涉及的甲方商業秘密、技術資料等予以保密。2.義務向乙方提供開展工作所需的相關資料和信息,包括但不限于[詳細列舉甲方需提供的資料清單],并確保所提供資料的真實性、準確性和完整性。按照本協議約定的時間和方式向乙方支付報酬。為乙方開展工作提供必要的協助和配合,包括但不限于協調甲方內部相關部門、人員等,確保乙方工作順利進行。(二)乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定提供相關資料和信息,并在甲方未履行相關協助義務時,要求甲方采取補救措施或給予合理補償。按照本協議約定獲取報酬。在工作過程中,有權根據實際情況提出合理的工作調整建議,但應提前通知甲方并經甲方書面同意。2.義務按照國家相關標準、行業規范以及甲方要求,自行組織人員、設備、材料等完成承攬工作,確保工作質量和進度。對工作過程中知悉的甲方商業秘密、技術資料等予以保密,未經甲方書面同意,不得向任何第三方披露或使用。在工作過程中如發現甲方提供的資料存在問題或可能影響工作成果的情況,應及時通知甲方,并采取相應措施避免損失擴大。定期向甲方匯報工作進展情況,接受甲方的監督檢查,根據甲方意見及時調整工作方案。工作完成后,負責將工作成果運輸至甲方指定地點,并承擔運輸過程中的風險和費用。三、報酬及支付方式1.報酬金額:甲方向乙方支付的報酬為人民幣[具體金額]元(大寫:[大寫金額])。2.支付方式預付款:合同簽訂后[x]個工作日內,甲方向乙方支付報酬的[x]%作為預付款,即人民幣[預付款金額]元(大寫:[大寫預付款金額])。進度款:在乙方完成工作進度的[具體階段或比例]后,經甲方驗收合格,甲方向乙方支付報酬的[x]%,即人民幣[進度款金額]元(大寫:[大寫進度款金額])。尾款:乙方完成全部工作并交付合格成果后,經甲方最終驗收合格,甲方向乙方支付剩余報酬,即人民幣[尾款金額]元(大寫:[大寫尾款金額])。3.乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票,否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工作進度與驗收1.工作進度乙方應根據本協議約定的工作內容和時間要求,制定詳細的工作計劃,并提交給甲方審核。甲方應在收到工作計劃后的[x]個工作日內給予書面回復。乙方應按照經甲方審核同意的工作計劃組織實施工作,確保各項工作按時完成。如因乙方原因導致工作延誤,每延誤一天,乙方應按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金;如因甲方原因導致工作延誤,乙方應及時通知甲方,并根據實際情況調整工作計劃,由此造成的損失由甲方承擔。2.驗收標準工作成果的驗收應按照國家相關標準、行業規范以及本協議約定的甲方要求進行。乙方完成工作后,應提前[x]個工作日通知甲方進行驗收。甲方應在接到乙方驗收通知后的[x]個工作日內組織驗收,并出具驗收報告。如驗收合格,雙方應在驗收報告上簽字確認;如驗收不合格,甲方有權要求乙方限期整改,直至達到驗收標準,由此產生的費用和延誤的時間由乙方承擔。五、知識產權歸屬1.乙方在完成承攬工作過程中所產生的知識產權歸乙方所有,但乙方應保證其工作成果的知識產權不存在任何權利瑕疵,不會侵犯任何第三方的知識產權。如因乙方原因導致甲方遭受第三方知識產權侵權索賠,乙方應承擔全部法律責任,并賠償甲方因此遭受的全部損失。2.乙方應根據甲方要求,在工作成果交付時向甲方提供相關知識產權證明文件,并協助甲方辦理相關知識產權的轉移、變更等手續。因辦理上述手續所產生的費用由[雙方協商確定承擔方]承擔。3.甲方有權在本協議約定的范圍內使用乙方工作成果,但未經乙方書面同意,甲方不得將乙方工作成果用于任何第三方或超出本協議約定的范圍使用,否則乙方有權追究甲方的法律責任,并要求甲方賠償因此遭受的全部損失。六、保密條款1.雙方應對在合作過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、客戶信息等予以保密。未經對方書面同意,任何一方不得向任何第三方披露或使用對方的保密信息。2.本條款的保密期限為自本協議生效之日起[x]年。七、違約責任1.若甲方未按照本協議約定向乙方支付報酬,每逾期一天,應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的,乙方有權暫停工作,并要求甲方支付已完成工作對應的報酬及違約金。2.若乙方未按照本協議約定的質量、進度等要求完成工作,應承擔違約責任,具體方式如下:如工作成果質量不符合要求,乙方應負責無償返工,直至達到驗收標準;如因返工導致工作延誤,乙方應按照本協議約定承擔延誤違約金。如因乙方返工后仍無法達到驗收標準,給甲方造成損失的,乙方應賠償甲方的全部損失。如乙方未按照本協議約定的時間完成工作,每延誤一天,應按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金;延誤超過[x]天的,甲方有權解除本協議,并要求乙方返還已支付的預付款項,同時乙方應按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金。如乙方的延誤行為給甲方造成其他損失的,乙方應承擔全部賠償責任。3.若一方違反本協議約定的保密義務,應向對方支付違約金人民幣[具體金額]元(大寫:[大寫金額]);如因違約行為給對方造成損失的,違約方應承擔全部賠償責任。違約方的違約行為構成犯罪的,應依法追究其刑事責任。4.任何一方違反本協議約定的其他條款,應承擔因此給對方造成的全部損失,并支付違約金人民幣[具體金額]元(大寫:[大寫金額])。八、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至本協議約定的工作全部完成且雙方權利義務履行完畢之日止。2.本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜,雙方可另行協商并簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。如補充協議與本協議不一致的,以補充協議為

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論