承攬合同調解協議?甲方（定作人）：姓名：__________________性別：______年齡：______民族：______職業：______身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________法定代表人：______地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有[具體工作或項目名稱]的承攬需求，乙方具備完成該工作或項目的能力，雙方經友好協商，就甲方委托乙方進行承攬工作事宜，達成如下調解協議：一、承攬標的物或服務具體描述1.工作內容：乙方按照甲方要求，負責[詳細描述工作內容，包括但不限于原材料的采購、零部件的加工、組裝、調試等具體步驟和操作要求]。2.工作成果要求：乙方交付的工作成果應符合以下標準：質量標準：[明確質量標準，如達到國家標準[具體標準編號]、行業標準[具體標準名稱]或雙方另行約定的特定質量要求]。規格要求：[詳細說明工作成果的規格尺寸、型號等具體參數]。性能要求：[闡述工作成果應具備的性能指標，如工作效率、穩定性、可靠性等]。3.交付時間：乙方應在[具體交付日期]前，將全部工作成果交付至甲方指定地點。若因不可抗力或甲方原因導致交付時間延遲的除外，但乙方應及時通知甲方并提供相關證明。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的工作進度和質量進行監督檢查，提出意見和建議。對乙方交付的工作成果進行驗收，如發現不符合約定標準，有權要求乙方限期整改或返工。2.義務按照本協議約定向乙方支付報酬。向乙方提供完成工作所需的相關資料和協助，包括但不限于技術要求、設計圖紙、場地條件等。在乙方工作期間，因甲方原因導致工作變更或延誤的，應承擔相應責任，并賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照協議約定提供相關資料和協助。按照協議約定獲取報酬。2.義務按照甲方要求及本協議約定的質量標準、規格要求和交付時間，完成承攬工作，并向甲方交付合格的工作成果。自行準備完成工作所需的設備、材料、技術等資源，并承擔相應費用。在工作過程中，應遵守國家法律法規和行業規范，確保工作安全、環保。如因乙方原因造成安全事故或環境污染，乙方應承擔全部責任。接受甲方的監督檢查，對甲方提出的意見和建議及時整改。未經甲方書面同意，不得將承攬工作的主要部分轉包給第三方。若乙方擅自轉包，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已支付的報酬，同時乙方應按照協議總金額的[x]%向甲方支付違約金。三、報酬及支付方式1.報酬金額：甲方應向乙方支付的承攬報酬為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.支付方式：合同簽訂后[x]個工作日內，甲方向乙方支付報酬的[x]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方完成全部工作成果并經甲方驗收合格后[x]個工作日內，甲方向乙方支付剩余報酬，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。3.支付賬戶：乙方收款賬戶信息如下：開戶銀行：__________________賬戶名稱：__________________賬號：__________________四、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協議約定按時支付報酬，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應的報酬及違約金。因甲方原因導致乙方工作延誤或無法正常進行的，甲方應承擔乙方因此遭受的直接損失，包括但不限于原材料采購損失、設備租賃費用增加、人工成本增加等。2.乙方違約責任若乙方未按照本協議約定的質量標準、規格要求或交付時間完成工作或交付工作成果的，應承擔違約責任。乙方應按照協議總金額的[x]%向甲方支付違約金，并負責免費整改或返工，直至達到約定標準。若因乙方原因導致甲方遭受損失的，乙方還應賠償甲方的全部損失。如乙方擅自解除本協議或中途停止工作，應返還甲方已支付的全部報酬，并按照協議總金額的[x]%向甲方支付違約金。同時，乙方應賠償甲方因此遭受的全部損失。五、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國民法典及相關法律法規。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。如補充協議與本協議有沖突之處，以補充協議為準