第第頁合同編號:________網絡工程施工合同甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考，當事人須根據具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調整，切勿套用，訂立重大合同或者內容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼10/NUMPAGES總頁數10一、主體與目的本合同雙方當事人為：甲方：（名稱）乙方：（名稱）鑒于甲方需要進行網絡工程施工，乙方具備相應的施工能力和技術條件，雙方經友好協商，就網絡工程施工事宜達成如下合同：1.合同基本信息：-合同名稱：網絡工程施工合同-合同編號：（編號）-合同簽訂日期：（日期）-工程地點：（地點）-工程內容：（具體工程內容描述）2.合同目的：-甲方委托乙方在約定的時間內，按照約定的工程內容和施工標準，完成網絡工程施工任務。-乙方按照甲方的要求，確保工程質量和進度，按期完成工程交付使用。-雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，共同履行合同約定的權利和義務。二、價格、支付方式1.工程價格：本工程總價為人民幣（大寫）：_____元整（小寫）：_____元。該價格包含但不限于施工材料費、人工費、機械使用費、管理費、利潤等所有相關費用。2.支付方式：a.預付款：合同簽訂后五個工作日內，甲方應向乙方支付合同總價款的30%作為預付款。b.進度款：工程進度達到合同約定節點后，甲方應在五個工作日內向乙方支付已完成的工程款，進度款支付比例按實際完成工程量占合同總價的比例計算。c.驗收款：工程驗收合格后，甲方應在十個工作日內支付剩余工程款，即合同總價款的70%。d.結算款：在工程竣工后，甲方應在乙方提交完整的結算資料后三十日內，支付剩余的結算款。所有款項的支付均應以銀行轉賬方式完成，具體賬戶信息見附件。甲方未按時支付款項，應按日向乙方支付相當于應付款項千分之五的違約金。三、雙方權利與義務1.甲方權利與義務：a.甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量和標準完成工程。b.甲方應按時支付合同約定的款項。c.甲方應必要的施工條件和配合，包括但不限于場地、水源、電源等。d.甲方有權對乙方的工作進行監督，并對乙方違反合同的行為提出異議。2.乙方權利與義務：a.乙方應按照合同約定的時間、質量和標準完成工程。b.乙方有權要求甲方按照合同約定支付款項。c.乙方應自行承擔施工過程中所需的一切材料、設備、人員等費用。d.乙方應保證施工安全，遵守國家相關法律法規和行業規范。e.乙方應在工程完成后，按照甲方要求進行工程驗收，并完整的工程資料和保修服務。3.合同變更與解除：a.合同的任何變更或解除，必須經雙方協商一致，并以書面形式作出。b.因不可抗力導致合同無法履行時，雙方應互相協商，根據實際情況變更或解除合同。4.違約責任：a.任何一方違反合同約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。四、質量保證與服務1.質量保證：a.乙方保證工程材料、設備符合國家相關質量標準和合同要求。b.乙方承諾工程完成后，質量應達到國家規定的優質工程標準。c.工程驗收合格后，乙方應在工程竣工驗收證書上簽署質量保證書，承諾自驗收合格之日起，不少于一年的質量保修服務。2.服務內容：a.乙方24小時技術支持，確保網絡系統的穩定運行。b.乙方負責工程設備的日常維護和保養，確保其正常運行。c.乙方在質量保證期內，對因施工原因造成的質量問題，應及時修復，直至問題解決。3.質量監督：a.甲方有權對工程質量和施工過程進行監督，乙方應予以配合。b.工程質量驗收合格后，甲方應在驗收合格證書上簽署確認意見。4.爭議解決：a.如工程質量發生爭議，雙方應友好協商解決。b.協商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。五、履行與變更1.履行：a.雙方應嚴格按照合同約定的時間、質量、標準履行各自的權利和義務。b.乙方應在合同約定的工期內完成工程，并確保工程質量符合國家相關標準和合同要求。c.甲方應按照合同約定的時間節點支付款項，確保工程款的及時到位。2.變更：a.合同履行過程中，如因不可抗力、政策調整、甲方需求變化等原因需要變更合同內容，雙方應協商一致，并以書面形式修改合同。b.合同變更不得影響原合同中關于雙方權利義務的約定，除非雙方另有約定。c.合同變更后的條款與原合同具有同等法律效力，雙方應繼續履行。3.延期：a.因不可抗力或其他非乙方原因導致工程延期，乙方應及時通知甲方，并說明原因。b.甲方應在收到延期通知后，與乙方協商確定新的工期。c.因乙方原因導致的工程延期，乙方應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此遭受的損失。六、保密條款1.保密內容：a.雙方在本合同履行過程中所知悉的對方商業秘密、技術秘密、經營秘密和其他非公開信息。b.雙方在本合同中涉及到的合同條款、價格信息、工程進度等敏感信息。2.保密義務：a.雙方對本合同涉及的保密信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露或披露。b.雙方應采取合理的保密措施，確保保密信息的保密性，包括但不限于限制訪問權限、設置密碼等。3.保密期限：a.本保密條款的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后三年。b.即使合同終止，雙方的保密義務仍然有效，除非法律規定或雙方另有約定。4.例外情況：a.法律、法規要求披露的信息，或法院、仲裁機構等有權機構要求的信息，不受本保密條款的約束。b.雙方在履行合同過程中因工作需要而必須對外的信息，應在確保不泄露保密內容的前提下進行。七、爭議解決1.爭議處理方式：a.雙方應友好協商解決合同履行過程中發生的爭議。b.如協商不成，任何一方均可將爭議提交至合同簽訂地的人民法院或仲裁委員會解決。2.爭議解決程序：a.爭議發生后，任何一方應在收到爭議通知之日起三十日內向對方提出書面爭議通知。b.雙方應在收到爭議通知后六十日內進行協商，如協商未果，任何一方均可選擇訴訟或仲裁。3.爭議解決地點：a.如選擇訴訟解決，爭議應在合同簽訂地的人民法院進行。b.如選擇仲裁解決，仲裁機構應為由雙方共同選定的仲裁機構。4.爭議解決費用：a.訴訟或仲裁過程中產生的費用，包括但不限于律師費、仲裁費、鑒定費等，由敗訴方承擔，除非法律另有規定或雙方另有約定。5.爭議解決效力：a.訴訟或仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。b.雙方應遵守裁決結果，不得就同一爭議再行提起訴訟或仲裁。八、其它條款1.合同解除：a.雙方協商一致，可以解除合同。b.如一方違約，另一方有權解除合同，并要求違約方承擔違約責任。c.因不可抗力導致合同無法履行時，雙方可協商解除合同，并互不追究責任。2.合同生效：a.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。b.合同的任何修改或補充均應以書面形式作出，并經雙方簽字（或蓋章）后生效。3.合同份數：a.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。4.合同附件：a.本合同附件與本合同具有同等法律效力。b.附件包括但不限于工程量清單、技術規范、圖紙等。5.適用法律與爭議管轄：a.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。b.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，均應提交合同簽訂地的人民法院管轄。九