承攬合同修繕修理合同10篇篇1甲方（定作人）：____________________地址：____________________________________聯系方式：_____________________________乙方（承攬人）：____________________地址：____________________________________聯系方式：_____________________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行修繕修理工程事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點：____________________________________3.工程內容：詳細描述修繕修理的具體內容和范圍。（如：墻面翻新、管道維修、設備更換等）二、工程期限1.工程開工日期：_______年____月____日2.工程竣工日期：_______年____月____日三、工程價款及支付方式1.工程總價款：人民幣______元（大寫：_____________________元整）。具體價格以雙方商定后簽訂的合同附件《工程報價單》為準。2.支付方式：_____________________________（如：現金、銀行轉賬等）3.支付時間：按工程進度支付或一次性支付，具體支付方式及時間按照附件《支付條款》執行。四、質量標準與驗收方式1.乙方應按照相關國家或行業標準以及甲方要求進行施工，確保工程質量和安全。2.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收，并提供相應的驗收資料。甲方應在收到通知后的七日內組織驗收。3.驗收標準、內容和方法：_______________________________________。4.如工程驗收不合格，乙方應負責返修并承擔相應費用。五、材料設備供應1.乙方應按照合同約定提供所需的材料設備，并確保質量符合要求。2.甲方如需另行購買材料設備，應與乙方協商并提前通知。六、違約責任1.甲乙雙方應遵守合同約定，如一方違約，應承擔相應的違約責任。2.違約金或賠償金的數額或計算方法：按合同總金額的百分之___支付違約金。七、保修與維護1.保修期限：工程竣工后______年。2.保修內容：對由于乙方施工質量原因導致的損壞進行免費維修。3.保修期間，乙方應在接到甲方維修通知后的_____日內進行維修。八、其他約定事項1.安全施工：乙方應確保施工過程中的安全，遵守相關規定，防止事故發生。2.保密條款：甲乙雙方應對本合同內容及履行過程中的商業秘密予以保密。3.爭議解決：如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。4.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。5.未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。篇2甲方（定作人）：____________________地址：_________________________________電話：___________________傳真：____________________法定代表人：_____________________注冊號：______________乙方（承攬人）：____________________地址：_________________________________電話：___________________傳真：____________________法定代表人：_____________________注冊號：______________鑒于甲方需要修繕修理其設施，經過與乙方協商，雙方同意由乙方承攬完成此項工作，并達成以下協議條款：一、工程概述及要求（請根據實際情況詳細列舉修繕修理的工程范圍、內容和具體要求等。）二、承攬方式及工程期限乙方按照甲方的要求進行修繕修理工作，采取包工包料的方式，負責提供所需材料、設備、工具等。工程期限自合同簽訂之日起計算，共計XX天。如有特殊情況需延長工期，須經甲方同意。三、工程費用及支付方式工程費用總計為人民幣______元整（大寫：_________________________元整）。支付方式如下：甲方在合同簽訂后XX日內支付乙方工程總費用的XX%作為預付款；工程完工并驗收合格后，甲方支付剩余款項。乙方需提供正規發票。四、質量保證及保修期限乙方應保證修繕修理工程的質量符合甲方的要求，如出現質量問題，乙方應及時予以解決。保修期限為工程驗收合格后XX個月。五、驗收標準及方式修繕修理工程完成后，應按照約定的標準組織驗收。驗收標準如下：（請根據實際情況列舉驗收的具體標準）。驗收方式為：（請根據實際情況約定驗收的具體方式）。六、違約責任及賠償損失如乙方未按照合同約定完成修繕修理工作，或者修繕修理質量不符合要求，甲方有權要求乙方承擔違約責任并賠償損失。如因甲方原因導致乙方無法按時完成工作，甲方應承擔相應責任。具體違約責任及賠償損失方式如下：（根據實際情況列舉）。七、其他約定事項（請根據實際情況約定其他有關事項，如保密條款、知識產權歸屬等。）八、爭議解決方式如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、合同的生效、變更與解除本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。合同一經生效，不得隨意變更或解除。如需變更或解除，應經雙方協商一致并達成書面協議。十、附則本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作人）：____________________（蓋章）乙方（承攬人）：____________________（蓋章）法定代表人/授權代表（簽字）：____________________法定代表人/授權代表（簽字）：____________________日期：_______年______月______日日期：_______年______月______日篇3甲方（定作人）：___________________地址：_____________________________聯系方式：_________________________乙方（承攬人）：___________________地址：_____________________________聯系方式：_________________________鑒于甲、乙雙方經過友好協商，就甲方所需修繕修理工程事宜達成如下協議：一、合同標的本合同涉及的修繕修理工程為甲方的__________（具體地址）之修繕修理項目。乙方應按照甲方的要求進行修繕修理工作，包括但不限于墻面翻新、屋頂維修、管道更換等。二、工作內容及要求1.乙方應按照甲方的要求進行修繕修理工作，確保工程質量和進度。2.乙方應遵守國家相關法律法規，確保工程安全、環保、節能等方面的合規性。3.乙方應對工程過程中產生的廢棄物進行合理處理，不得隨意丟棄污染環境。4.甲方有權對工程進度、質量進行檢查，并提出合理的建議和意見。乙方應積極采納并改進。三、工程期限及進度安排1.本合同約定的工程期限為______天，自合同簽訂之日起計算。2.乙方應按照甲方的進度要求，合理安排工作計劃，確保工程按時完成。3.如因特殊原因需要延長工程期限，乙方應及時與甲方溝通并征得甲方同意。四、工程費用及支付方式1.本修繕修理工程的總費用為人民幣______元。2.甲方應按照合同約定支付工程款項。具體支付方式為：_____________________。3.如因乙方原因導致工程無法按時完成或工程質量不符合要求，甲方有權拒絕支付相應款項。五、質量保證及保修服務1.乙方應保證修繕修理工程的品質，符合相關國家標準和規范。2.工程完工后，乙方應提供一定期限的保修服務，保修期限為______年。3.在保修期限內，如因乙方原因導致的工程問題，乙方應負責免費維修。六、違約責任及賠償1.如因乙方原因導致工程無法按時完成或工程質量不符合要求，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。2.如甲方未按合同約定支付工程款項，甲方應承擔違約責任，并支付逾期付款利息。七、爭議解決如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作人）：___________________（簽字蓋章）乙方（承攬人）：___________________（簽字蓋章）簽訂日期：________________________篇4甲方（定作人）：____________________地址：_____________________________電話：_____________________________電子郵箱：_________________________法定代表人或授權代表：____________乙方（承攬人）：____________________地址：_____________________________電話：_____________________________電子郵箱：_________________________法定代表人或授權代表：____________鑒于甲方需要對以下物品進行修繕/修理（具體物品及情況見附件一），經與乙方協商，甲方決定委托乙方承攬修繕/修理工作。為明確雙方的權利和義務，達成以下合同條款，以茲信守。一、承攬工作內容及要求乙方應按照甲方的要求進行以下工作：1.修繕/修理對象的具體情況描述（詳見附件一）。2.修繕/修理工作的具體范圍和要求。3.修繕/修理工作的完成時間。4.修繕/修理工作的質量標準及其他要求。二、承攬工作期限及進度安排乙方應在以下期限內完成承攬工作：1.開始時間：____年__月__日。2.結束時間：____年__月__日。進度安排如下（可添加具體進度計劃表）：乙方應確保按時按質完成承攬工作，并按時向甲方報告進度情況。如因乙方原因導致工作無法按時完成，乙方應承擔相應的違約責任。三、驗收標準及方法1.驗收標準：按照甲方要求進行驗收，確保修繕/修理工作符合約定的質量標準。2.驗收方法：（可添加具體驗收流程和要求）。驗收過程中，如存在不符合約定的情況，甲方有權要求乙方進行整改或重新修繕/修理，并承擔相應費用。四、報酬及支付方式1.報酬總額：人民幣______元整（大寫：______元整）。2.支付方式：（可添加具體支付方式和時間）。甲方應按照約定支付報酬，乙方應提供合法的發票或收據。如因乙方原因導致合同無法履行或履行中存在違約情況，甲方有權拒絕支付或扣除相應報酬。五、保密條款1.雙方應對在合同履行過程中所知悉的對方商業秘密、技術秘密等信息予以保密。未經對方書面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。2.保密信息的范圍包括但不限于合同內容、技術文檔、商業計劃等。3.雙方應采取必要的措施保護保密信息的安全，包括但不限于設立密碼、限制訪問等措施。如因一方原因導致保密信息泄露，應承擔相應的法律責任。六、違約責任1.如因乙方原因導致承攬工作無法按時完成，乙方應承擔違約責任，并支付因此給甲方造成的損失。2.如因乙方原因導玫修繕/修理工作不符合約定的質量標準，乙方應承擔重新修繕/修理的費用和因此產生的其他損失。3.如因甲方原因未按照約定支付報酬，甲方應承擔違約責任，并支付相應利息。4.其他違約責任：（可添加其他違約情況和責任承擔方式）。雙方應嚴格遵守合同約定，如一方存在違約行為，應承擔相應的法律責任。如因違約導致合同無法繼續履行，守約方有權解除合同并要求違約方賠償損失。七、其他條款篇5甲方（定作人）：____________________地址：_____________________________________電話：__________________傳真：___________________法定代表人：_______________負責人：___________________統一社會信用代碼：___________________________________乙方（承攬人）：____________________地址：_____________________________________電話：__________________傳真：___________________法定代表人：_______________負責人：___________________統一社會信用代碼：___________________________________鑒于甲方需要對其擁有的物品進行修繕修理，乙方具備相應的技術和能力，雙方經友好協商，達成如下承攬合同：一、合同雙方基本信息及工程概述甲乙雙方基本信息如上所述。本次承攬工程涉及物品名稱、規格型號、修繕修理內容等詳見附件一《修繕修理工程清單》。二、工程期限及進度安排本次修繕修理工程自合同簽訂之日起計算工期，具體完成時間按照附件二《工程進度表》執行。如遇特殊情況，雙方可協商調整工期。三、工程費用及支付方式1.工程費用：本次修繕修理工程費用共計人民幣（大寫）_________元整（￥_________元）。具體費用明細詳見附件三《工程費用明細表》。2.支付方式：甲方應按照以下方式支付工程費用：（1）本合同簽訂后，甲方應支付乙方工程總費用的____%作為預付款；（2）工程完工并經甲方驗收合格后，甲方應支付乙方剩余工程費用；（3）若涉及保修事項，保修期內的費用另行約定。四、質量標準及驗收方式1.乙方應按照國家標準及行業標準進行修繕修理，確保工程質量符合要求。2.工程完工后，乙方應提交驗收申請。甲方應在收到申請后____日內組織驗收，并出具驗收報告。3.若工程驗收不合格，乙方應負責返工或整改，并承擔相應費用。五、保修條款1.保修期限：本次修繕修理工程保修期為____年，自工程驗收合格之日起計算。2.保修范圍：保修范圍包括本次修繕修理涉及的部件及因此產生的相關故障。3.保修服務：在保修期內，若發生質量問題，乙方應負責免費維修。甲方應及時通知乙方，并說明情況。乙方應在接到通知后盡快安排維修。六、違約責任及賠償標準1.若甲方未按約定支付工程費用，乙方有權要求甲方支付逾期違約金。2.若乙方未按約定完成工程或工程質量不合格，甲方有權要求乙方承擔違約責任，并支付相應的違約金。3.若因乙方原因造成甲方物品損壞或丟失的，乙方應承擔相應的賠償責任。4.雙方其他違約責任按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規執行。七、其他約定事項1.雙方應遵守國家法律法規，履行合同義務。若因不可抗力導致合同無法履行，雙方應協商解決。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。4.因執行本合同所產生的爭議，雙方應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。簽署欄：甲方（蓋章）：___________________法定代表人或授權代表（簽字）：______________日期：_______年______月______日乙方（蓋章）：___________________法定代表人或授權代表（簽字）：______________日期：_______年______月______日附件一：《修繕修理工程清單》附件二：《工程進度表》附件三：《工程費用明細表》等作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。此合同只提供了一份范例供您參考，實際合同需要根據具體情況進行修改和調整。在簽署合同時請務必仔細審查合同內容以確保其完整性和準確性。同時建議在簽署前咨詢專業法律顧問的意見。篇6甲方（定作人）：____________________地址：____________________________________聯系方式：____________________________________乙方（承攬人）：____________________地址：____________________________________聯系方式：____________________________________鑒于甲方需要對其所屬之物品進行修繕修理，乙方具備相關技術和能力，雙方經友好協商，達成以下合同協議：一、承攬物描述及修繕修理要求1.甲方委托乙方對以下物品進行修繕修理：____________________（詳細物品描述）。2.修繕修理的具體要求如下：____________________。二、合同金額及支付方式1.本合同總金額為人民幣________元（大寫：____________________元整）。2.甲方應在合同簽訂后______日內支付乙方合同總金額的______%作為預付款。3.乙方完成修繕修理工作并經過甲方驗收合格后，甲方應支付剩余款項。4.支付方式：____________________________________。三、承攬期限1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，承攬期限為______天。2.乙方應在承攬期限內完成修繕修理工作，如遇特殊情況，需及時通知甲方并共同協商解決。四、質量保證及保修期限1.乙方應保證修繕修理后的物品符合約定的質量要求。2.修繕修理后的物品保修期為______月，自驗收合格之日起計算。3.在保修期內，如發生質量問題，乙方應負責免費維修。五、違約責任1.若甲方未按約定支付款項，乙方有權順延修繕修理期限或解除合同。2.若乙方未按約定完成修繕修理工作，應向甲方支付違約金并賠償甲方損失。3.若因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方應協商解決。六、爭議解決1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.如雙方在本合同履行過程中發生爭議，應首先友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。3.未盡事宜，可由雙方另行協商并簽訂補充協議。甲方（定作人）：____________________（簽字/蓋章）日期：____________________年______月______日乙方（承攬人）：____________________（簽字/蓋章）日期：____________________年______月______日篇7甲方（定作人）：____________________地址：____________________________________聯系方式：____________________________________乙方（承攬人）：____________________地址：____________________________________聯系方式：____________________________________鑒于甲方需要對其所屬之物品進行修繕修理，乙方具備相關技能及經驗，雙方經友好協商，達成以下合同條款以明確雙方的權利和義務。一、合同標的1.甲方同意委托乙方進行修繕修理工作，具體修理對象、內容、要求等詳見附件一《修繕修理清單》。2.乙方應按照甲方的要求，對合同約定的修繕修理項目進行維修，確保質量達標。二、承攬方式及期限1.乙方應以自己的名義，獨立承擔修繕修理工作，不得轉委托。2.承攬期限自本合同簽署之日起至修繕修理工作完成并驗收合格之日止。3.乙方應在約定的期限內完成修繕修理工作，如遇特殊情況需延長工期，應提前與甲方協商并征得甲方同意。三、報酬及支付方式1.甲方應向乙方支付報酬，具體金額及支付方式詳見附件二《報酬支付明細》。2.乙方完成修繕修理工作并通過甲方驗收后，甲方應按照約定支付相應報酬。3.除非另有約定，甲方支付的報酬包含乙方完成修繕修理工作所需的所有費用，乙方不再另行主張其他費用。四、質量保證1.乙方應確保修繕修理工作的質量，如因乙方原因導致修理質量不達標，乙方應負責免費重新修理。2.修繕修理工作完成后，乙方應提供一定期限的質量保證，具體期限及條款詳見附件三《質量保證條款》。五、違約責任1.若甲方未按約定支付報酬，乙方有權要求甲方支付逾期付款利息。2.若乙方未完成修繕修理工作或者完成的工作質量不達標，甲方有權要求乙方承擔違約責任，并支付因此造成的損失。3.若因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔違約責任，并支付因此給甲方造成的損失。六、其他約定1.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。4.本合同解釋權歸甲方所有。如因本合同產生的糾紛，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。甲方（定作人）：____________________（簽字/蓋章）乙方（承攬人）：____________________（簽字/蓋章）簽訂日期：____________________年____月____日附件一：《修繕修理清單》附件二：《報酬支付明細》附件三：《質量保證條款》篇8甲方（定作人）：____________________地址：____________________________________聯系方式：____________________________________乙方（承攬人）：____________________地址：____________________________________聯系方式：____________________________________根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行修繕修理工程事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：____________________。2.工程地點：____________________。3.工程內容：具體修繕修理項目詳見附件《工程清單》。二、工程期限1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日。2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。三、工程價款及支付方式1.工程總價款為人民幣________元（大寫：____________________元整）。2.甲方應在乙方完成工程并通過驗收后的XX個工作日內支付工程款項。3.支付方式：____________________（如：現金、銀行轉賬等）。四、工程質量和驗收1.乙方應按照相關國家或行業標準進行工程施工，確保工程質量。2.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收，并提供必要的驗收資料。3.甲方應在收到驗收通知后的XX個工作日內進行驗收，并簽署驗收意見。4.如工程存在質量問題，乙方應負責返工或整改。五、違約責任1.甲方如未按合同約定支付工程款項，應支付逾期付款違約金。2.乙方如未按合同約定完成工程，應支付延誤工期違約金。3.如因違約造成對方損失，違約方應承擔相應的賠償責任。六、其他約定事項1.甲方應提供施工所需的水、電等基礎設施。2.乙方應對施工現場的安全負責，確保施工過程中的安全。3.本合同未盡事宜，由雙方協商解決。4.本合同一式XX份，甲乙雙方各執XX份，具有同等法律效力。七、解決爭議的方式及法律適用1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.若雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。甲方（定作人）：____________________（蓋章或簽字）法定代表人/授權代表（簽字）：____________________日期：XXXX年XX月XX日乙方（承攬人）：____________________（蓋章或簽字）法定代表人/授權代表（簽字）：____________________日期：XXXX年XX月XX日篇9甲方（定作人）：____________________地址：____________________________________聯系方式：_____________________________乙方（承攬人）：____________________地址：____________________________________聯系方式：_____________________________鑒于甲、乙雙方本著平等互利的原則，經友好協商，就甲方的修繕修理工作事宜達成如下協議：一、合同背景及目的甲方需要乙方為其提供修繕修理服務，包括但不限于對設備、設施的修復和維護等。雙方經過友好協商，就合同條款達成以下約定。二、工作內容及要求乙方應按照甲方的要求，提供修繕修理服務，包括但不限于以下內容：設備檢修、故障排查、維護保養等。乙方應根據甲方的具體需求提供專業、高效的服務。甲方應向乙方提供必要的技術支持和資料。具體工作內容以甲方書面通知為準。三、工作期限及進度安排乙方應在合同約定的期限內完成修繕修理工作。如因特殊原因需要延期，應及時與甲方溝通并獲得同意。乙方應按照甲方的進度要求完成工作，并及時向甲方報告工作進展情況。四、質量標準及驗收方式乙方提供的修繕修理服務應符合行業標準和規范，確保質量合格。甲方有權對乙方的服務質量進行檢查和驗收。驗收合格后，甲方應出具驗收報告并簽字確認。五、價格及支付方式本次修繕修理服務的費用總額為人民幣______元整（大寫：____________________元整）。甲方應按照合同約定支付費用。具體支付方式如下：____________________。如因甲方原因導致延期付款，應承擔相應的違約責任。六、保密條款雙方應對涉及本合同的所有技術和商業信息予以保密，未經對方同意，不得向第三方泄露。七、違約責任如一方違反本合同的任何條款，應承擔相應的違約責任。如因違約導致合同無法繼續履行，違約方應承擔相應的損失賠償責任。八、爭議解決方式如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先協商解決。如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充。4.本合同解釋權歸甲方所有。本合同中文本最終解釋權歸甲方所有，對于合同條款的解釋和說明，應以甲方的解釋為準。如因乙方對本合同條款的解釋與甲方不同而導致的合同糾紛或損失等情形時，由乙方承擔全部責任。此條款具有法律約束力。甲乙雙方均對此條款予以認可并接受其法律效力。其他未盡事宜按照國家相關法律法規處理。甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________ 代表/法定代表人（簽字）：____________代表/法定代表人（簽字）：____________日期：_____________年______月______日 日期：_____________年______