第第頁合同編號:________強電工程安裝合同甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考，當事人須根據(jù)具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調整，切勿套用，訂立重大合同或者內容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業(yè)人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼7/NUMPAGES總頁數(shù)7一、主體與目的本合同雙方當事人為：甲方（以下簡稱“甲方”）和乙方（以下簡稱“乙方”）。甲方為需要安裝強電工程的一方，乙方為承擔強電工程安裝任務的單位。本合同目的為明確雙方在強電工程安裝過程中的權利義務，確保工程順利進行，確保工程質量和安全，達成雙方共同利益。具體內容包括：工程范圍、施工期限、工程費用、質量標準、違約責任等。通過本合同的簽訂，雙方共同維護合同約定的權益，實現(xiàn)合作共贏。二、價格、支付方式1.合同價格：強電工程安裝總費用為人民幣XX萬元整（￥XXXXXXX元），包含但不限于材料費、人工費、設備費、運輸費、稅費等所有費用。2.支付方式：a.預付款：合同簽訂后XX天內，甲方支付乙方合同總價的XX%作為預付款，即人民幣XX萬元整（￥XXXXXXX元）。b.進度款：工程按進度分段驗收，每完成XX%的工程量后，甲方應在XX天內支付相應的進度款，具體比例為XX%。c.驗收款：工程竣工驗收合格后，甲方應在XX天內支付剩余的XX%工程款，即人民幣XX萬元整（￥XXXXXXX元）。d.保修金：甲方在驗收合格后支付乙方人民幣XX萬元整（￥XXXXXXX元）作為保修金，保修期滿無質量問題后，乙方應無息退還。3.付款方式：上述款項均通過銀行轉賬方式進行支付，具體賬戶信息以乙方的收款憑證為準。甲方在付款時需注明“強電工程安裝款”字樣。三、雙方權利與義務1.甲方權利與義務：a.甲方有權要求乙方按照合同約定的工程范圍、質量標準和施工期限完成強電工程安裝。b.甲方應在合同約定的期限內支付工程款項。c.甲方應配合乙方進行現(xiàn)場勘查、材料驗收、工程進度確認等。d.甲方應必要的施工條件，包括但不限于施工場地、臨時用電、用水等。e.甲方對乙方在施工過程中造成的人身傷害和財產損失不承擔責任。2.乙方權利與義務：a.乙方應按照合同約定的時間、質量標準完成強電工程安裝。b.乙方應負責工程材料的采購和質量控制。c.乙方應保證施工過程中的人身和財產安全，遵守施工現(xiàn)場的安全規(guī)定。d.乙方應按照甲方要求進行工程進度報告和工程驗收。e.乙方應承擔因自身原因造成的工程延誤、質量不合格等責任，并賠償甲方因此遭受的損失。四、質量保證與服務1.質量保證：a.乙方承諾強電工程安裝符合國家相關標準和規(guī)范，確保工程質量。b.工程材料應選用合格產品，具備相應的質量證明文件。c.工程安裝完成后，乙方應工程驗收報告，甲方應在收到報告后XX天內進行驗收。d.如驗收不合格，乙方應在XX天內免費進行整改，直至合格為止。2.服務：a.乙方在工程安裝期間，應必要的施工技術指導和服務。b.工程驗收合格后，乙方應XX個月的免費保修服務。c.保修期內，如因乙方施工原因導致的問題，乙方應無償進行維修或更換。d.保修期滿后，乙方應有償?shù)木S修服務，收費標準雙方另行協(xié)商。e.乙方應設立服務熱線，及時響應甲方關于工程維護和咨詢的需求。五、履行與變更1.履行：a.乙方應在合同約定的期限內完成強電工程安裝，并確保工程質量和安全。b.甲方應按照合同約定的支付方式和時間支付工程款項。c.雙方應按照合同約定的工程范圍和質量標準進行工程驗收。d.如遇不可抗力導致工程延誤，雙方應協(xié)商解決，并相應延長工程期限。2.變更：a.雙方如需對合同內容進行變更，應書面提出，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議，作為合同附件。b.合同變更不得損害國家利益、社會公共利益和他方合法權益。c.變更后的合同條款如有與原合同條款沖突之處，以變更后的條款為準。d.任何未經(jīng)過書面同意的變更均視為無效。六、保密條款1.雙方在本合同履行過程中所獲得的技術秘密、商業(yè)秘密、合同內容等信息，均屬保密信息。2.任何一方未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露或披露保密信息。3.雙方應采取必要的保密措施，保護保密信息的安全，防止信息泄露。4.本保密條款的保密期限自合同生效之日起至合同終止后XX年。5.如因法律規(guī)定或法院判決而要求披露保密信息，披露方應事先通知對方，并盡可能限制披露范圍。6.保密條款的終止不影響雙方因違反保密條款而產生的法律責任。7.雙方對本合同中約定的保密條款有解釋和爭議解決的最終解釋權歸法院所有。七、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。3.訴訟期間，除爭議事項外，本合同的其它條款應繼續(xù)履行。4.雙方同意，在訴訟過程中，應積極配合法院調查取證，必要的證據(jù)和資料。5.爭議解決過程中，雙方應保持良好溝通，避免不必要的損失和延誤。6.爭議解決過程中產生的合理費用，由敗訴方承擔。7.本合同爭議解決方式為最終解決方式，雙方均應遵守法院的判決或仲裁裁決。八、其它條款1.合同的生效、解除和終止：a.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。b.如一方違約，守約方有權解除合同。c.合同因法定事由或雙方協(xié)商一致而終止。2.合同的解除或終止不影響雙方已履行義務的確認和結算。3.本合同的未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。4.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。5.本合同未盡事宜，或因不可抗力導致合同無法履行時，雙方應協(xié)商解決。6.本合同未盡事宜，以國家現(xiàn)行法律法規(guī)為準。7.本合同自簽訂之日起至工程驗收合格并結算完畢之日止有效。九、合同簽署1.本合同由甲乙雙方代表簽字或蓋章后生效。2.甲方代表：_______，乙方代表：_______