沖孔樁合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

鑒于甲方需在項目工地（以下簡稱“項目工地”）進行沖孔樁施工，乙方具備相應的施工資質和經驗，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程內容：沖孔樁施工

1.4工程規模：____________________

1.5工程工期：____________________

二、合同雙方的權利與義務

2.1甲方權利與義務：

（1）負責提供施工現場及所需材料、設備；

（2）按照合同約定支付工程款；

（3）對乙方施工過程進行監督，確保工程質量；

（4）承擔因甲方原因造成的工程延誤、停工等責任。

2.2乙方權利與義務：

（1）按照合同約定進行施工，確保工程質量；

（2）在施工過程中，嚴格按照國家相關法律法規及規范進行操作；

（3）負責施工現場的安全、文明施工；

（4）按時完成工程任務，確保工程按時交付。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：____________________

3.2工程款支付比例：____________________

3.3工程款支付時間：____________________

四、工程質量與驗收

4.1工程質量：乙方施工的沖孔樁質量必須符合國家相關規范及設計要求。

4.2工程驗收：工程完工后，甲方組織有關單位進行驗收。驗收合格后，乙方應及時辦理工程結算手續。

五、違約責任

5.1甲方違約責任：

（1）未按時支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金為未支付工程款總額的_____%；

（2）因甲方原因造成工程延誤、停工，應向乙方支付違約金，違約金為延誤、停工期間工程款總額的_____%。

5.2乙方違約責任：

（1）未按時完成工程任務，應向甲方支付違約金，違約金為延誤工期期間工程款總額的_____%；

（2）因乙方原因造成工程質量問題，應承擔相應的賠償責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

附件：

1.工程設計圖紙；

2.施工組織設計；

3.甲方提供的材料、設備清單；

4.乙方提供的施工資質證書、人員資格證書等。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：____________________

鑒于甲方需在項目工地（以下簡稱“項目工地”）進行沖孔樁施工，乙方具備相應的施工資質和經驗，丙方作為第三方擔保主體，為乙方的施工質量和工期提供擔保，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程內容：沖孔樁施工

1.4工程規模：____________________

1.5工程工期：____________________

二、合同雙方的權利與義務

2.1甲方權利與義務：

（1）享有工程進度和質量監督權；

（2）有權要求乙方按合同約定提供施工圖紙、施工組織設計等文件；

（3）有權要求乙方提供施工人員資質證明和施工設備清單；

（4）有權要求乙方進行施工過程中的安全文明施工；

（5）有權要求乙方按照合同約定支付工程款；

（6）有權在乙方違約時，根據合同約定解除合同或要求丙方承擔相應責任。

2.2乙方權利與義務：

（1）按照合同約定進行施工，確保工程質量；

（2）在施工過程中，嚴格按照國家相關法律法規及規范進行操作；

（3）負責施工現場的安全、文明施工；

（4）按時完成工程任務，確保工程按時交付；

（5）提供施工人員資質證明和施工設備清單；

（6）接受甲方監督，對施工過程中的問題及時整改。

2.3丙方權利與義務：

（1）為乙方的施工質量和工期提供擔保；

（2）在乙方違約時，根據合同約定承擔相應責任；

（3）協助甲方對乙方的施工進行監督。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：____________________

3.2工程款支付比例：____________________

3.3工程款支付時間：____________________

四、工程質量與驗收

4.1工程質量：乙方施工的沖孔樁質量必須符合國家相關規范及設計要求。

4.2工程驗收：工程完工后，甲方組織有關單位進行驗收。驗收合格后，乙方應及時辦理工程結算手續。

五、違約責任

5.1乙方違約責任：

（1）未按時完成工程任務，應向甲方支付違約金，違約金為延誤工期期間工程款總額的_____%；

（2）因乙方原因造成工程質量問題，應承擔相應的賠償責任；

（3）未按照合同約定提供施工圖紙、施工組織設計等文件，應向甲方支付違約金，違約金為_____%。

5.2丙方違約責任：

（1）未按合同約定承擔擔保責任，應向甲方支付違約金，違約金為_____%；

（2）在乙方違約時，未及時協助甲方對乙方的施工進行監督，應向甲方支付違約金，違約金為_____%。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

八、第三方介入的意義和目的

8.1第三方介入的意義：丙方作為第三方擔保主體，為甲方的工程質量和工期提供保障，有利于降低甲方在施工過程中的風險。

8.2第三方介入的目的：確保乙方按照合同約定履行施工義務，保證工程質量，按時完成工程任務。

九、甲方為主導的目的和意義

9.1甲方為主導的目的：確保工程順利進行，降低施工過程中的風險，保障工程質量和工期。

9.2甲方為主導的意義：甲方作為工程項目的投資主體，對工程進度、質量和投資效益負有直接責任，甲方的主導地位有利于保障工程項目的順利實施。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：____________________

鑒于甲方需在項目工地（以下簡稱“項目工地”）進行地基加固工程，乙方具備相應的施工資質和經驗，丙方作為第三方擔保主體，為乙方的施工質量和工期提供擔保，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：地基加固工程

1.2工程地點：____________________

1.3工程內容：地基加固施工

1.4工程規模：____________________

1.5工程工期：____________________

二、合同雙方的權利與義務

2.1乙方權利與義務：

（1）享有對工程進度和質量的決定權；

（2）有權要求甲方提供必要的施工圖紙、設計文件和施工場地；

（3）有權要求甲方按合同約定支付工程款；

（4）有權在甲方違約時，根據合同約定解除合同或要求丙方承擔相應責任；

（5）有權要求甲方提供施工過程中所需的安全保障措施。

2.2甲方權利與義務：

（1）對乙方的施工過程進行必要的監督，確保工程質量；

（2）按照合同約定支付工程款；

（3）在乙方違約時，有權要求乙方承擔違約責任；

（4）確保施工場地滿足乙方施工要求；

（5）配合乙方進行工程驗收。

2.3丙方權利與義務：

（1）為乙方的施工質量和工期提供擔保；

（2）在乙方違約時，根據合同約定承擔相應責任；

（3）協助乙方對施工過程中的問題進行整改。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：____________________

3.2工程款支付比例：____________________

3.3工程款支付時間：____________________

四、工程質量與驗收

4.1工程質量：乙方施工的地基加固工程必須符合國家相關規范及設計要求。

4.2工程驗收：工程完工后，乙方自行組織驗收，甲方有權參與。驗收合格后，乙方應及時辦理工程結算手續。

五、違約責任

5.1甲方違約責任：

（1）未按時支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金為未支付工程款總額的_____%；

（2）因甲方原因造成工程延誤、停工，應向乙方支付違約金，違約金為延誤、停工期間工程款總額的_____%。

5.2乙方違約責任：

（1）未按時完成工程任務，應向甲方支付違約金，違約金為延誤工期期間工程款總額的_____%；

（2）因乙方原因造成工程質量問題，應承擔相應的賠償責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

八、乙方為主導的目的和意義

8.1乙方為主導的目的：保障乙方的施工權益，確保施工過程的順利進行，實現乙方的