工棚承攬合同協(xié)議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方有搭建工棚的需求，乙方具備相應的承攬能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關規(guī)定，就甲方委托乙方承攬工棚搭建事宜達成如下協(xié)議：一、標的物或服務具體描述1.工棚規(guī)格與要求乙方承攬搭建的工棚位于[具體地點]，占地面積為[x]平方米，長[x]米，寬[x]米。工棚高度為[x]米，采用[具體結構類型，如輕鋼框架結構]，確保結構穩(wěn)固，能抵御[當?shù)爻Ｒ娮匀粸暮?，如大風、暴雨等]。2.建筑材料要求主體框架材料選用符合國家標準的[鋼材型號及規(guī)格]鋼材，鋼材需具備良好的強度和耐腐蝕性，表面應進行防腐處理。墻體材料采用[具體材料，如夾心彩鋼板]，彩鋼板厚度不低于[x]毫米，顏色為[具體顏色]，具備防火、保溫、隔音等性能。屋頂材料選用[具體材料，如防水卷材及彩鋼板]，防水卷材應具備優(yōu)良的防水性能，彩鋼板顏色與墻體協(xié)調一致，屋頂坡度設計為[x]度，以確保排水順暢。3.內部設施要求工棚內部應劃分不同功能區(qū)域，包括工具存放區(qū)、休息區(qū)等。休息區(qū)應配備必要的床鋪、桌椅等設施，床鋪數(shù)量不少于[x]個，桌椅數(shù)量根據(jù)實際使用人數(shù)合理配置。安裝照明設備，采用節(jié)能燈具，確保每個區(qū)域都有充足的照明。照明燈具的布置應符合安全和使用要求，平均照度不低于[x]勒克斯。配備通風設備，如排風扇等，保證工棚內空氣流通，通風良好。通風設備的功率和數(shù)量應根據(jù)工棚面積和實際使用情況確定，確保通風效果滿足工作環(huán)境要求。4.附屬設施要求在工棚周圍設置排水溝，排水溝深度不低于[x]厘米，寬度不低于[x]厘米，采用[具體材質，如混凝土]澆筑，確保排水暢通，防止雨水積聚影響工棚使用。搭建工棚大門，大門高度不低于[x]米，寬度不低于[x]米，采用[具體材質，如鐵門或鋁合金門]制作，具備良好的防盜性能，大門應安裝門鎖及把手等配件，確保使用方便、安全。二、權利與義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的施工過程進行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議，確保施工質量符合合同要求。按照合同約定的時間和方式支付工程款。在乙方施工過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方有違反合同約定或法律法規(guī)的行為，有權要求乙方立即改正或解除合同。2.義務向乙方提供工棚搭建所需的場地，并確保場地具備施工條件，如場地平整、通水通電等。協(xié)助乙方辦理施工過程中可能需要的相關手續(xù)，如臨時用地審批、施工許可證等（如需要），并承擔因辦理手續(xù)產(chǎn)生的相關費用（如法律規(guī)定應由甲方承擔的部分）。按照合同約定的時間和方式向乙方支付工程款，如因甲方原因逾期支付，應承擔相應的違約責任。（二）乙方權利義務1.權利按照合同約定收取工程款。根據(jù)施工需要，要求甲方提供必要的協(xié)助和支持，如提供施工圖紙、場地清理等。在施工過程中，如因甲方原因導致施工無法正常進行或造成乙方損失的，有權要求甲方賠償損失。2.義務按照合同約定的規(guī)格、質量要求及施工期限完成工棚的搭建工作，確保工棚質量符合國家相關標準和合同約定。自行組織施工人員和施工設備，嚴格按照施工規(guī)范和安全操作規(guī)程進行施工，確保施工安全，承擔施工過程中的安全責任。如因乙方原因導致發(fā)生安全事故，乙方應承擔全部法律責任和經(jīng)濟賠償責任。負責施工過程中的材料采購、運輸、保管等工作，確保所使用的材料符合合同約定的質量要求。在施工過程中，接受甲方的監(jiān)督檢查，對甲方提出的合理意見和建議應及時整改。工程竣工后，負責清理施工現(xiàn)場，做到工完場清。按照國家相關規(guī)定和合同約定提供工程竣工驗收所需的資料，并配合甲方進行工程竣工驗收。三、工程款及支付方式1.工程款總額本合同約定的工棚承攬工程款總額為人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。此價格為固定總價，包含乙方完成本合同約定的全部工作所需的材料款、人工費、機械費、管理費、利潤、稅金及其他一切費用，除因甲方提出的變更要求導致工程量增加或減少外，合同總價不再調整。2.支付方式合同簽訂后，甲方支付工程款的[x]%作為預付款，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。工棚主體結構搭建完成并經(jīng)甲方驗收合格后，支付工程款的[x]%，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。工棚全部施工完畢，包括內部設施安裝、附屬設施建設等，并經(jīng)甲方驗收合格后，支付工程款的[x]%，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。工程竣工驗收合格滿[x]個月后，如無質量問題，甲方支付剩余工程款的[x]%，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、施工期限1.乙方應在本合同簽訂之日起[x]日內進場施工，并在[x]個工作日內完成工棚的搭建工作。因不可抗力或甲方原因導致工期延誤的除外。2.如乙方未能按照合同約定的施工期限完成工棚搭建工作，每逾期一日，應按照合同總價的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權解除合同，乙方應返還甲方已支付的全部工程款，并按照合同總價的[x]%向甲方支付違約金，同時承擔甲方因此遭受的全部損失。五、工程質量及驗收1.工程質量標準乙方搭建的工棚應符合國家現(xiàn)行的建筑工程施工質量驗收規(guī)范及相關標準，同時滿足本合同約定的規(guī)格、質量要求。如因乙方原因導致工程質量不符合要求，乙方應負責無償返工直至達到質量標準，由此造成的工期延誤和費用增加由乙方自行承擔。2.驗收程序乙方在完成每個施工階段后，應提前通知甲方進行中間驗收。甲方應在接到通知后的[x]個工作日內組織相關人員進行驗收。如驗收合格，雙方應簽署中間驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格為止。工程竣工后，乙方應向甲方提交工程竣工驗收報告，并提供完整的工程資料。甲方應在接到乙方提交的竣工驗收報告及資料后的[x]個工作日內組織相關部門進行竣工驗收。如工程竣工驗收合格，雙方應簽署工程竣工驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格為止，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。工程竣工驗收合格后，乙方應按照國家相關規(guī)定和合同約定承擔工程質量保修責任。質量保修期限為自工程竣工驗收合格之日起[x]年。在質量保修期限內，如出現(xiàn)質量問題，乙方應在接到甲方通知后的[x]個工作日內派人進行維修。如乙方未按照約定時間進行維修，甲方有權自行委托他人維修，維修費用從乙方的質量保修金中扣除，不足部分乙方應另行支付。六、違約責任1.如甲方未按照合同約定的時間和方式支付工程款，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工程對應的工程款及違約金，同時甲方應承擔因逾期付款給乙方造成的全部損失。2.如乙方未按照合同約定的規(guī)格、質量要求及施工期限完成工棚搭建工作，應按照本合同第四條第2款的約定承擔違約責任。3.如乙方在施工過程中違反安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全事故，乙方應承擔全部法律責任和經(jīng)濟賠償責任。如因安全事故給甲方造成損失的，乙方應負責賠償甲方的全部損失。4.任何一方違反本合同約定的保密義務，應向對方支付違約金人民幣[x]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。5.如一方違反本合同的其他約定，應向對方支付違約金人民幣[x]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約金不足以彌補對方損失的，違約方還應繼續(xù)賠償對方的全部損失。七、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有