2025年監理工程師考試重點：《合同管理與實務》合同編號：簽訂地點：本合同由以下雙方于年月日在簽訂：甲方（發包人）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：乙方（承包人）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：鑒于甲方擬將項目（以下簡稱“本項目”）委托給乙方進行施工建設，乙方同意接受甲方委托并按本合同約定完成施工任務。為明確雙方權利義務，依據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》等相關法律法規，雙方經友好協商，達成如下協議：第一條項目概況1.1項目名稱：1.2項目地點：1.3項目內容：1.4合同工期：（以開工報告為準）1.5合同價款：（大寫：）第二條合同范圍與工作內容2.1乙方負責本項目的（具體范圍詳見附件）。2.2乙方應按照設計文件、技術標準及施工規范進行施工，確保工程質量達到約定的標準。2.3乙方應負責與相關單位的協調工作，包括但不限于設計單位、勘察單位、政府部門等。第三條合同工期3.1開工日期：，竣工日期：。3.2工期總天數：天。3.3因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一天，乙方應向甲方支付違約金元。3.4因不可抗力或甲方原因導致的工期延誤，經甲方確認后可相應順延工期。第四條合同價款與支付方式4.1合同總價：，其中包含材料費、人工費、管理費等所有費用。4.2付款方式：（1）預付款：合同簽訂后日內，甲方向乙方支付合同總價的%。（2）進度款：按月支付，每月日前甲方向乙方支付已完成工程量的%。（3）竣工款：工程竣工驗收合格后日內，甲方向乙方支付合同總價的%。（4）質保金：合同總價的%作為質保金，質保期滿后無質量問題一次性支付。4.3乙方應按國家有關規定開具發票，否則甲方有權拒絕支付相應款項。第五條質量要求與驗收標準5.1工程質量標準：。5.2質量要求：（1）材料和設備應符合國家及行業標準，乙方需提供相關質量證明文件。（2）隱蔽工程需經甲方書面確認后方可進行下一工序。（3）工程竣工后，乙方應提供完整的竣工資料，包括但不限于竣工圖、質量檢驗記錄等。5.3驗收程序：（1）工程完成后，乙方應向甲方提交竣工報告。（2）甲方應在接到竣工報告后日內組織驗收，并在驗收后日內出具書面驗收意見。（3）若驗收不合格，乙方應按甲方要求在日內完成整改。第六條雙方權利與義務甲方權利與義務：6.1負責提供施工場地及必要的施工條件。6.2負責設計文件的提供及變更，及時向乙方發出通知。6.3按合同約定支付工程款。6.4負責協調施工現場的其他施工單位及相關單位。乙方權利與義務：6.5按合同約定完成施工任務，確保工程質量、工期及安全。6.6遵守施工現場的安全管理規定，采取必要措施防止安全事故的發生。6.7負責工程的保修工作，保修期為年。6.8不得將工程轉包或分包，未經甲方書面同意，不得擅自更換主要施工人員。第七條違約責任7.1乙方未按合同約定工期完成工程的，每延誤一天，乙方向甲方支付違約金元。7.2工程質量未達到約定標準的，甲方有權要求返工，相關費用由乙方承擔。7.3因乙方原因導致工程停工的，每停工一天，乙方向甲方支付違約金元。7.4甲方未按合同約定支付工程款的，每拖延一天，甲方向乙方支付違約金元。第八條爭議解決8.1本合同履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向項目所在地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決期間，雙方應繼續履行合同，除非爭議影響到合同的主要目的。第九條其他條款9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。9.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.3本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：