施工合同終止索賠協議?甲方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲乙雙方于[施工合同簽訂日期]簽訂了《[施工合同名稱]》（以下簡稱"原施工合同"），現因[具體終止原因]，雙方經友好協商，一致同意終止原施工合同，并就相關事宜達成如下索賠協議：一、施工合同終止說明1.原施工合同基本情況原施工合同約定由乙方為甲方承建[工程項目名稱]，工程地點位于[具體地點]，工程內容包括[詳細列舉工程涵蓋的具體項目，如基礎工程、主體結構施工、裝飾裝修工程等]，合同總價款為人民幣[x]元。原施工合同對工程期限、質量標準、付款方式等均做了明確約定。2.終止原因由于[詳細說明導致合同終止的原因，如不可抗力事件、甲方資金短缺無法繼續履行付款義務、乙方嚴重違約等]，致使原施工合同無法繼續履行，雙方經協商一致同意終止該合同。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權要求乙方按照本協議約定完成已完工程的收尾及清理工作，并提交相關資料。有權對乙方已完工程質量進行檢查和驗收，如發現質量問題，有權要求乙方整改直至符合合同約定標準。在乙方按照本協議約定履行義務后，有權依據本協議約定對相關索賠事項進行審查和處理。2.義務按照本協議約定向乙方支付已完工程價款及相關索賠款項。協助乙方辦理與工程相關的退場手續，提供必要的協助和便利條件。對乙方提交的與工程有關的資料進行妥善保管，并不得擅自使用或泄露乙方的商業秘密等信息。（二）乙方權利與義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定支付已完工程價款及相關索賠款項。在完成已完工程收尾及清理工作后，有權要求甲方按照約定辦理工程交接手續。對于因甲方原因導致合同終止而遭受的損失，有權依據本協議約定向甲方提出索賠。2.義務按照本協議約定的時間和要求，完成已完工程的收尾及清理工作，包括但不限于清理施工現場的剩余材料、設備，拆除臨時設施等，并達到甲方要求的場地整潔標準。向甲方提交已完工程的質量合格證明文件、工程量清單、工程結算報告等相關資料，資料應真實、準確、完整。配合甲方辦理工程驗收、結算及退場等相關手續，提供必要的協助和說明。在收到甲方支付的款項后，應按照法律法規規定開具合法有效的發票。三、已完工程價款結算1.結算依據雙方依據原施工合同約定的計價方式及實際完成的工程量進行結算。對于已完工程中涉及變更、簽證等部分，按照雙方簽字確認的變更單、簽證單等文件作為結算依據。已完工程質量應符合原施工合同約定的質量標準，如經甲方驗收存在質量問題，乙方應負責整改，整改費用由乙方承擔，整改合格后再進行結算。2.結算金額經雙方共同核算，已完工程價款為人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。此結算金額為暫定金額，最終結算金額以雙方依據本協議及相關資料審核確認后的金額為準。四、索賠事項及金額（一）索賠事項1.因甲方原因導致合同終止造成的乙方停工損失由于甲方[具體違約行為或導致合同終止的原因]，致使乙方自[停工起始日期]起至合同終止之日止處于停工狀態，期間乙方投入的機械設備閑置、人員窩工等造成了經濟損失。2.已采購但尚未使用的工程材料損失乙方為履行原施工合同已采購了部分工程材料，因合同終止，這些材料無法繼續用于本工程，造成了材料積壓和損失。3.乙方為工程前期準備工作投入的費用乙方在工程開工前，為進行場地平整、臨時設施搭建、施工圖紙會審等前期準備工作投入了一定費用，合同終止后，該部分費用無法通過后續工程施工收回。（二）索賠金額計算1.停工損失機械設備閑置損失：根據乙方提供的設備租賃清單及租賃合同，經核算，自停工起始日期至合同終止之日止，機械設備閑置損失共計人民幣[x]元。人員窩工損失：按照乙方提供的人員考勤記錄及工資發放清單，結合原施工合同約定的人員配置情況，計算出人員窩工損失為人民幣[x]元。停工損失總計：人民幣[x]元。2.已采購工程材料損失經雙方對乙方已采購但尚未使用的工程材料進行盤點和評估，確定材料損失金額為人民幣[x]元。3.前期準備工作投入費用根據乙方提供的相關票據及費用明細，經審核，乙方為工程前期準備工作投入的費用為人民幣[x]元。（三）索賠總金額綜上所述，乙方因合同終止向甲方提出的索賠總金額為人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。五、付款方式及時間1.付款方式甲方以銀行轉賬方式向乙方支付本協議項下的款項。2.付款時間本協議簽訂后[x]個工作日內，甲方向乙方支付已完工程價款的[x]%，即人民幣[x]元。在乙方完成已完工程收尾及清理工作，并經甲方驗收合格，提交全部相關資料后的[x]個工作日內，甲方向乙方支付已完工程價款的剩余部分及索賠款項的[x]%，即人民幣[x]元。自工程竣工驗收合格之日起滿[質保期時長]個月后，如無質量問題，甲方向乙方支付剩余索賠款項，即人民幣[x]元。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協議約定的時間和金額向乙方支付款項，每逾期一日，應按照未支付金額的[x%]向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權解除本協議，并要求甲方一次性支付全部剩余款項及按照本協議約定計算的違約金，同時承擔乙方因主張權利而產生的全部費用，包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等。如甲方擅自使用乙方提交的資料或泄露乙方商業秘密等信息，給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。2.乙方違約責任若乙方未按照本協議約定的時間和要求完成已完工程收尾及清理工作，或提交的相關資料不符合要求，每逾期一日，應按照索賠總金額的[x%]向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權扣除相應違約金，并自行組織完成收尾及清理工作，由此產生的費用由乙方承擔。如乙方提交的資料存在虛假、不實等情況，乙方應退還甲方已支付的全部款項，并按照索賠總金額的[x%]向甲方支付違約金，同時承擔甲方因遭受損失而產生的全部賠償責任，包括但不限于重新核算工程價款、修復工程質量問題等費用。七、爭議解決本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國民法典及相關法律法規的規定。如雙方在本協議履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[x]份，甲乙雙方各執[x]份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。補充協議與本協議不一致的，以補充協議為準。甲方（蓋章）：______________________法定代表人或授權代表（簽字）：______簽訂日期：