




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
施工合同債務轉讓協議?協議編號:[具體編號]轉讓方(以下簡稱"甲方"):姓名:[甲方姓名]身份證號:[甲方身份證號碼]地址:[甲方聯系地址]聯系電話:[甲方聯系電話]受讓方(以下簡稱"乙方"):公司名稱:[乙方公司全稱]統一社會信用代碼:[乙方公司代碼]法定代表人:[乙方公司法定代表人姓名]地址:[乙方公司聯系地址]聯系電話:[乙方公司聯系電話]鑒于甲方與[建設單位名稱](以下簡稱"原債權人")簽訂了[施工合同名稱](合同編號:[施工合同編號],以下簡稱"原施工合同"),現甲方擬將原施工合同項下的債務轉讓給乙方,乙方同意受讓該債務。根據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上,經友好協商,就債務轉讓事宜達成如下協議:一、債務轉讓標的物及服務具體描述1.原施工合同概況原施工合同是甲方與原債權人就[具體工程項目名稱]的施工事宜所簽訂,工程地點位于[詳細地址]。原施工合同主要內容包括但不限于工程范圍、工程期限、工程質量標準、工程價款及支付方式等條款。具體如下:工程范圍:[詳細描述工程涵蓋的具體工作內容,如建筑工程的基礎工程、主體結構工程、裝飾裝修工程等;安裝工程的電氣安裝、給排水安裝、消防安裝等]。工程期限:計劃開工日期為[具體日期],計劃竣工日期為[具體日期],總工期為[工期天數]天。如遇不可抗力或甲方、原債權人原因導致工期延誤的,工期相應順延。工程質量標準:按照國家及地方現行的施工驗收規范和質量評定標準,工程質量達到[具體質量等級,如合格、優良等]標準。工程價款:原施工合同約定的工程總價款為人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。工程價款的支付方式為[詳細描述支付節點及金額,如合同簽訂后[x]個工作日內支付合同總價款的[x]%作為預付款;基礎工程完工并經驗收合格后支付合同總價款的[x]%;主體結構工程完工并經驗收合格后支付合同總價款的[x]%;工程竣工驗收合格后支付至合同總價款的[x]%;質保期滿后無質量問題一次性支付剩余合同總價款的[x]%等]。2.轉讓債務范圍甲方依據原施工合同應向原債權人履行的全部債務,包括但不限于工程施工過程中的各項費用支付義務、工程質量保證義務、工期延誤責任等。具體如下:費用支付義務:尚未支付的工程款,金額為人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元),該款項支付時間及條件按照原施工合同約定執行。因工程施工產生的其他費用,如材料采購款、設備租賃費、人工費用等,若甲方尚未支付且符合原施工合同約定的承擔范圍,乙方應按照本協議約定承擔支付責任。具體金額及支付時間以實際發生并經雙方確認的為準。工程質量保證義務:甲方應保證已完成的工程部分符合原施工合同約定的質量標準。若在質保期內出現質量問題,甲方應按照原施工合同的約定履行維修、整改等義務。質保期自工程竣工驗收合格之日起計算,質保期為[具體質保期限]年。質保期滿后,如無質量問題,原債權人應將質保金無息退還甲方;如有質量問題,乙方應按照本協議約定負責處理,并承擔由此產生的全部費用。工期延誤責任:若因甲方原因導致工期延誤,甲方應按照原施工合同約定承擔相應的違約責任,如向原債權人支付違約金、賠償損失等。乙方受讓債務后,應繼續履行原施工合同中關于工期的約定,若因乙方原因導致工期延誤,乙方應承擔相應的違約責任,具體違約責任按照原施工合同約定執行。二、雙方權利義務(一)甲方權利義務1.權利有權要求乙方按照本協議約定及時履行債務轉讓后的相關義務。在乙方履行債務轉讓后的相關義務過程中,有權對乙方的履行情況進行監督和檢查。2.義務向乙方如實告知原施工合同的履行情況、債務范圍及相關事宜,提供與原施工合同相關的全部資料,包括但不限于合同文本、施工圖紙、工程進度報表、質量檢驗報告、付款憑證等,并保證所提供資料的真實性、完整性和合法性。協助乙方辦理與債務轉讓相關的手續,確保債務轉讓行為符合法律法規及原施工合同的約定。未經乙方書面同意,不得再就原施工合同項下的債務向原債權人履行任何義務。在債務轉讓后,如因原施工合同產生任何糾紛或爭議,甲方應根據乙方的要求提供必要的協助和支持。(二)乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定提供與原施工合同相關的資料,并協助辦理債務轉讓手續。在履行債務過程中,有權依據原施工合同的約定,享有相應的權利,如要求原債權人按照合同約定支付工程款、主張工期順延等。2.義務按照本協議約定,全面、及時、足額地履行甲方轉讓的原施工合同項下的債務。承擔因履行債務而產生的一切費用和責任,包括但不限于施工過程中的各項成本支出、質量問題導致的維修整改費用、工期延誤產生的違約責任等。嚴格按照原施工合同約定的工程范圍、工程質量標準、工程期限等履行義務,確保工程順利進行并達到約定要求。在債務履行過程中,應定期向甲方通報履行情況,接受甲方的監督和檢查。未經甲方書面同意,不得將本協議項下的債務再行轉讓給第三方。三、違約責任1.若甲方未按照本協議約定履行義務,如未如實告知原施工合同相關情況、未提供完整資料或未協助辦理債務轉讓手續等,導致乙方遭受損失的,甲方應承擔賠償責任。賠償金額以乙方實際遭受的損失為準。2.若乙方未按照本協議約定履行債務轉讓后的義務,如未按時足額支付工程款、未保證工程質量、未按照工期要求施工等,乙方應承擔違約責任。具體違約責任按照以下方式承擔:逾期支付工程款的,每逾期一日,應按照未支付金額的[x]%向甲方支付違約金;逾期超過[x]日的,原債權人有權解除原施工合同,并要求乙方按照原施工合同約定承擔全部違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償損失等。工程質量不符合原施工合同約定標準的,乙方應負責無償返工、整改,直至達到約定標準;因工程質量問題給原債權人或第三方造成損失的,乙方應承擔全部賠償責任。未按照工期要求施工導致工期延誤的,乙方應按照原施工合同約定向原債權人支付違約金;如因工期延誤給原債權人造成其他損失的,乙方還應承擔賠償責任。3.如一方違反本協議約定的保密義務,向第三方披露與本協議相關的商業秘密或其他重要信息,違約方應向對方支付違約金人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元);如因違約行為給對方造成損失的,違約方還應承擔賠償責任。四、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協議過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、其他條款1.本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。2.本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜,可由雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。補充協議與本協議不一致的地方,以補充協議為準。甲方(簽字或蓋章):____________________簽訂日期:______年____月_
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 暑假工兼職檔案協議書
- 有兩個孩子離婚協議書
- 燒烤店安全合同協議書
- 小區充電樁免責協議書
- 老年征婚協議書
- 聘請股份協議書
- 有其他垃圾收運協議書
- 貝殼認購協議書
- 空乘培訓協議書
- 經營擔保協議書
- (完整)注冊安全工程師考試題庫(含答案)
- 電子政務概論-形考任務5(在線測試權重20%)-國開-參考資料
- 2024年貴州省貴陽市中考生物地理合卷試題(含答案逐題解析)
- 概率論在實際生活中的應用
- 山西省電子政務外網初步設計方案
- 辦公樓室內裝飾工程施工設計方案技術標范本
- 執業醫師法培訓課件
- 新時代新型職業農民素養課件講解
- 2024年咸陽市城市發展集團有限公司招聘筆試沖刺題(帶答案解析)
- 2023年電力安全生產工作規程
- 小學新眼保健操比賽總結
評論
0/150
提交評論