




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
施工合同追加協議?甲方(全稱):______________________法定代表人:____________________地址:________________________聯系方式:____________________乙方(全稱):______________________法定代表人:____________________地址:________________________聯系方式:____________________鑒于甲乙雙方于[施工合同簽訂日期]簽訂了[施工合同名稱](以下簡稱"原合同"),為了更好地履行原合同,經雙方友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,就原合同的相關事宜達成如下追加協議:一、協議背景在原合同履行過程中,由于[具體原因],需要對原合同的部分內容進行調整和補充,以確保工程的順利進行和雙方權益的有效保障。二、標的物或服務具體描述(一)工程內容追加1.具體項目在原合同約定的工程范圍內,增加[具體工程項目名稱1],包括但不限于[詳細描述該工程項目的工作內容、規格、數量等]。對原合同中的[具體工程項目名稱2]進行優化和完善,具體優化內容為[詳細說明優化的方面和要求]。2.工程質量要求新增工程及優化后的工程應符合國家現行的施工質量驗收規范及相關標準,達到[具體質量標準,如合格、優良等]等級。乙方應按照設計圖紙、技術規范和甲方要求組織施工,確保工程質量一次性驗收合格。如因乙方原因導致工程質量不合格,乙方應負責無償返工直至達到合格標準,由此造成的工期延誤和費用增加由乙方承擔。(二)服務內容追加1.技術支持服務乙方在工程施工期間及質保期內,應向甲方提供技術支持服務。包括但不限于解答甲方在工程實施過程中遇到的技術問題,根據甲方要求提供技術方案和建議等。乙方應安排專業技術人員在接到甲方技術支持需求后的[x]小時內做出響應,并在[具體時間期限]內提供解決方案。如因乙方技術支持不及時或不到位給甲方造成損失的,乙方應承擔相應的賠償責任。2.培訓服務乙方應在工程竣工驗收合格后為甲方提供[具體培訓內容]的培訓服務,培訓方式為[現場培訓、集中培訓等具體方式],培訓地點為[具體地點]。培訓內容應包括但不限于設備操作、維護保養、系統運行管理等方面的知識和技能,確保甲方相關人員能夠熟練掌握并獨立操作。培訓結束后,乙方應組織甲方相關人員進行考核,考核合格后方可視為培訓完成。如甲方相關人員經考核不合格,乙方應負責免費再次培訓,直至考核合格為止。三、權利義務(一)甲方權利義務1.權利有權對乙方的施工過程和服務質量進行監督檢查,提出意見和建議。有權要求乙方按照本追加協議及原合同的約定履行義務,如乙方未履行或未完全履行義務,甲方有權追究乙方的違約責任。2.義務按照本追加協議及原合同的約定向乙方支付工程款及相關費用。為乙方的施工和服務提供必要的協助和支持,包括但不限于提供施工場地、協調相關單位等。及時審核乙方提交的工程進度報告、質量驗收報告等文件,并按照約定給予回復。(二)乙方權利義務1.權利有權按照本追加協議及原合同的約定要求甲方支付工程款及相關費用。在甲方未按照約定履行義務時,有權要求甲方承擔違約責任并采取相應的補救措施。2.義務按照本追加協議及原合同的約定組織施工,確保工程質量和進度。負責施工過程中的安全管理工作,制定安全管理制度,采取必要的安全防護措施,確保施工安全。如因乙方原因發生安全事故,乙方應承擔全部責任,并賠償甲方因此遭受的一切損失。遵守國家法律法規及相關行業規范,文明施工,保護環境。按照甲方要求及時提交工程進度報告、質量驗收報告等文件,配合甲方進行工程驗收和結算工作。在質保期內,對工程質量問題承擔免費維修、更換等責任。質保期自工程竣工驗收合格之日起計算[具體質保期限]。如質保期內出現質量問題,乙方應在接到甲方通知后的[x]小時內做出響應,并在[具體時間期限]內到達現場進行維修處理。如乙方未按時履行質保義務,甲方有權自行委托第三方進行維修,相關費用由乙方承擔,甲方可從應支付給乙方的工程款中扣除。四、工程款及支付方式(一)追加工程款金額本追加協議涉及的追加工程款金額為人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。此金額為暫定金額,最終結算金額以雙方共同審核確認的結算報告為準。(二)支付方式1.預付款甲方在本追加協議簽訂后的[x]個工作日內,向乙方支付追加工程款的[預付款比例]作為預付款,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。2.工程進度款乙方按照本追加協議及原合同約定的工程進度完成相應工程量后,應在每月[具體日期]前向甲方提交當月工程進度報告及付款申請。甲方在收到乙方提交的報告和申請后的[x]個工作日內進行審核,并在審核通過后的[x]個工作日內向乙方支付當月已完工程價款的[進度款支付比例]。3.竣工驗收款工程竣工驗收合格后,乙方應在[具體期限]內提交工程竣工結算報告及相關資料。甲方在收到乙方提交的結算報告及資料后的[x]個工作日內進行審核,并在審核通過后的[x]個工作日內向乙方支付至結算總價的[竣工驗收款支付比例]。4.質保金質保期滿且乙方按照本追加協議及原合同約定履行完質保義務后,甲方在[具體期限]內一次性無息返還乙方質保金,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。五、工期及工期延誤(一)工期要求本追加協議涉及的工程應在[開始日期]開始施工,并于[結束日期]前完成全部施工內容,共計[工期天數]天。此工期為暫定工期,實際工期以雙方共同確認的工程開工報告和竣工報告為準。(二)工期延誤1.因乙方原因導致工期延誤如因乙方原因未能按照本追加協議約定的工期完成工程,每延誤一天,乙方應按照本追加協議暫定工程款金額的[延誤違約金比例]向甲方支付違約金。如因乙方原因導致工期延誤超過[允許延誤天數]天的,甲方有權解除本追加協議,乙方應返還甲方已支付的全部款項,并按照本追加協議暫定工程款金額的[解除合同違約金比例]向甲方支付違約金。同時,乙方應承擔甲方因此遭受的一切損失,包括但不限于另行委托第三方完成工程所增加的費用、因工期延誤給甲方造成的經濟損失等。2.因甲方原因導致工期延誤如因甲方原因導致工程延誤,工期相應順延,乙方不承擔違約責任。但乙方應及時通知甲方,并提供相關證明文件。甲方應采取措施盡快消除延誤原因,確保工程順利進行。六、違約和爭議解決(一)違約責任1.若甲方未按照本追加協議及原合同的約定按時支付工程款及相關費用,每逾期一天,應按照應付未付金額的[逾期付款違約金比例]向乙方支付違約金。逾期超過[允許逾期天數]天的,乙方有權暫停施工,并要求甲方支付已完工程價款及相應違約金,同時工期相應順延。2.若乙方違反本追加協議及原合同的約定,未履行或未完全履行義務,應承擔違約責任,并賠償甲方因此遭受的一切損失。損失賠償范圍包括但不限于直接損失、間接損失、可得利益損失等。3.雙方違反本追加協議的其他約定事項,應按照本追加協議及原合同的相關約定承擔違約責任。(二)爭議解決1.本追加協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本追加協議過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本追加協議是對原合同的補充和完善,與原合同具有同等法律效力。本追加協議與原合同約定不一致的地方,以本追加協議為準。2.本追加協議自雙方簽字(蓋章)之日起生效,一式[份數]份,甲乙雙方各執[份數]份,具有同等法律效力。3.本追加協議未盡事宜,雙方可另行協商并簽訂補充協議,補充
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 成都體育學院《混合動力汽車技術》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 鄭州鐵路職業技術學院《CIS設計》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 運城學院《資本市場與證券投資》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 徽商職業學院《教育與心理研究方法》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 河北傳媒學院《客艙實務綜合訓練》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 秦皇島工業職業技術學院《建筑結構設計軟件應用》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 楊凌職業技術學院《工業網絡技術及應用》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 復式樓層設計方案
- 江南大學《戲劇元素訓練》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 危險化學品企業“5.6 設備完整性”解讀與應用指南(雷澤佳編制-2025A1)
- 數字貿易學 課件 第1章 導論
- 《陣列式消聲器技術要求》(T-CAEPI 17-2019)
- (2024版)應對群體性事件的策略與技巧
- 社區警務工作培訓
- 角磨機切割作業的應急預案
- 搪瓷制品的藝術創作與文化創意
- 山西省眾輝公司招聘考試題庫
- 供水公司招聘考試題庫及答案
- 現代室內設計發展趨勢分析
- 農業企業計劃書
- 2023屆天津市河東區高三二模語文試題(解析)
評論
0/150
提交評論