內裝修工程承攬合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“發包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

乙方（以下簡稱“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

鑒于：

1.發包方擬對其位于____________________的建筑物進行內裝修工程，特委托承包方進行施工。

2.承包方具備承擔內裝修工程的能力，同意接受發包方的委托。

3.雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，就內裝修工程承攬事宜達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程內容：____________________

4.工程規模：____________________

5.工程工期：自合同簽訂之日起______個工作日內完成。

二、工程價款及支付方式

1.工程總價：人民幣______元整（大寫：____________________元整）。

2.工程價款支付方式：

（1）合同簽訂后，承包方應向發包方提交施工圖紙、施工方案等相關資料，發包方應在收到上述資料后______個工作日內支付工程總價_____%作為預付款。

（2）工程進度款支付：按實際完成工程量進行結算，每月結算一次，結算金額不得超過已支付工程價款的_____%。

（3）工程竣工驗收合格后，承包方應向發包方提交竣工結算報告，發包方應在收到報告后______個工作日內支付工程總價_____%。

（4）質保金：合同履行完畢后，承包方應向發包方提交質保金收據，質保金為工程總價_____%，質保期為______個月。

三、工程質量管理

1.承包方應嚴格按照國家有關法律法規、技術標準和設計要求進行施工，確保工程質量。

2.發包方有權對工程質量進行監督檢查，承包方應予以配合。

3.工程質量問題處理：

（1）在施工過程中，如發現質量問題，承包方應立即停止施工，并及時進行整改。

（2）整改完成后，發包方應組織驗收，驗收合格后方可繼續施工。

四、工程進度管理

1.承包方應按照合同約定的工期完成工程。

2.如因承包方原因導致工程延期，每延誤一日，承包方應向發包方支付_____%的違約金。

3.如因不可抗力導致工程延期，承包方應及時通知發包方，并經雙方協商確定延期時間。

五、合同解除與終止

1.在合同履行過程中，如發生下列情況之一，任何一方有權解除合同：

（1）一方嚴重違約，另一方提出解除合同。

（2）因不可抗力導致合同無法履行。

2.合同解除后，雙方應按照約定辦理工程結算和質保金退還等事宜。

六、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

八、附件

1.施工圖紙

2.施工方案

3.其他相關資料

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“發包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

乙方（以下簡稱“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

丙方（以下簡稱“監理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

鑒于：

1.發包方擬對其位于____________________的建筑物進行內裝修工程，特委托承包方進行施工。

2.監理方具備專業的監理能力，同意接受發包方的委托，對施工過程進行監督管理。

3.雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，就內裝修工程承攬事宜及監理服務達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程內容：____________________

4.工程規模：____________________

5.工程工期：自合同簽訂之日起______個工作日內完成。

二、工程價款及支付方式

1.工程總價：人民幣______元整（大寫：____________________元整）。

2.工程價款支付方式：

（1）合同簽訂后，承包方應向發包方提交施工圖紙、施工方案等相關資料，發包方應在收到上述資料后______個工作日內支付工程總價_____%作為預付款。

（2）工程進度款支付：按實際完成工程量進行結算，每月結算一次，結算金額不得超過已支付工程價款的_____%。

（3）工程竣工驗收合格后，承包方應向發包方提交竣工結算報告，發包方應在收到報告后______個工作日內支付工程總價_____%。

（4）質保金：合同履行完畢后，承包方應向發包方提交質保金收據，質保金為工程總價_____%，質保期為______個月。

三、監理方責任及權利

1.監理方應按照國家有關法律法規、技術標準和設計要求，對施工過程進行全程監理。

2.監理方有權要求承包方提供施工圖紙、施工方案等相關資料，并對資料的真實性、完整性進行審核。

3.監理方有權對施工質量、進度、安全等方面進行監督檢查，并提出整改意見。

4.監理方有權要求承包方對質量問題進行整改，并跟蹤整改效果。

四、甲方權益保障

1.甲方有權要求承包方在施工過程中，嚴格按照設計圖紙和施工規范進行施工，確保工程質量。

2.甲方有權要求承包方在施工過程中，采取必要的安全措施，確保施工安全。

3.甲方有權要求承包方在施工過程中，及時解決施工過程中出現的問題，確保工程進度。

4.甲方有權要求監理方對施工過程進行全程監理，并對監理方的工作進行監督。

五、乙方違約及限制條款

1.承包方如未按合同約定的時間完成工程，每延誤一日，應向甲方支付_____%的違約金。

2.承包方如未按合同約定進行施工，導致工程質量不合格，應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

3.承包方如違反合同約定，擅自停工、轉包或分包工程，甲方有權解除合同，并要求承包方承擔違約責任。

六、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

八、附件

1.施工圖紙

2.施工方案

3.監理方案

4.其他相關資料

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第三方介入的意義和目的在于，通過監理方的專業監督，確保工程質量和施工安全，提高工程效率。甲方為主導的目的和意義在于，保障甲方在工程過程中的權益，確保工程按照預定目標順利完成，實現甲方投資回報的最大化。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

甲方（以下簡稱“業主”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

乙方（以下簡稱“施工方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

丙方（以下簡稱“設計方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

鑒于：

1.業主擬對其位于____________________的住宅進行室內裝修，特委托施工方進行施工。

2.設計方具備專業的室內設計能力，同意接受業主的委托，提供設計方案及施工指導。

3.雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，就室內裝修工程承攬事宜及設計服務達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程內容：____________________

4.工程規模：____________________

5.工程工期：自合同簽訂之日起______個工作日內完成。

二、設計方責任及權利

1.設計方應按照業主的要求，在合同約定的時間內完成室內設計方案，并提交設計方案圖紙及相關資料。

2.設計方有權要求業主提供必要的工程信息，包括但不限于房屋結構、尺寸、功能需求等。

3.設計方有權對施工方提出的施工方案進行審核，并提出修改意見。

4.設計方有權在施工過程中對設計方案進行必要的調整，以適應現場實際情況。

三、施工方權益保障

1.施工方有權要求業主按照合同約定支付工程款，并在施工過程中按進度進行結算。

2.施工方有權要求設計方按照合同約定提供完整的設計圖紙和施工指導，確保施工順利進行。

3.施工方有權在施工過程中對設計方案的合理性提出異議，并要求設計方進行解釋或修改。

4.施工方有權在施工過程中對工程進度進行合理調整，以適應現場實際情況。

四、甲方違約及限制條款

1.業主如未按合同約定支付工程款，每延誤一日，應向施工方支付_____%的違約金。

2.業主如未按合同約定提供必要的工程信息或設計圖紙，導致施工方延誤工期，業主應承擔相應的責任。

3.業主如擅自修改設計方案，導致施工方增加工程量或改變施工方案，業主應承擔因此產生的額外費用。

4.業主如違反合同約定，要求施工方停工或改變施工計劃，業主應向施工方支付相應的賠償。

五、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本合同附件：

-設計方案圖紙及相關資料

-施工圖紙

-施工方案

-其他相關資料

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

乙方為主導的目