




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
不銹鋼欄桿工程施工合同模板7篇篇1甲方(發包方):_________乙方(承包方):_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上,就甲方承攬的不銹鋼欄桿工程達成如下協議:一、工程概況1.工程名稱:_________2.工程地點:_________3.工程內容:_________4.工程造價:_________二、工程施工1.乙方應按照甲方提供的施工圖紙和技術要求進行施工,確保工程質量符合相關標準。2.乙方應確保施工現場的安全和環保,遵守相關規定。3.乙方應按時向甲方提交施工進展報告,確保工程按時完成。三、工程變更1.若甲方需對工程設計進行變更,應書面通知乙方,乙方應按要求進行相應的調整。2.乙方如需對工程設計進行變更,應事先征得甲方同意,甲方應在收到乙方的變更申請后5個工作日內予以回復。四、驗收與結算1.工程完工后,乙方應向甲方提交驗收申請,甲方應在收到申請后10個工作日內組織驗收。2.驗收時,乙方應提供完整的施工記錄、技術資料和驗收報告。3.甲方應在驗收合格后與乙方進行結算,確保工程款項的支付。五、保修與服務1.乙方應提供至少一年的保修期,保修期內如出現質量問題,乙方應負責免費維修。2.甲方在保修期內有權要求乙方提供免費的技術支持和維護服務。六、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付款項,應承擔違約責任,并賠償因此給乙方造成的實際損失。2.乙方如未按照合同約定完成施工任務,應承擔違約責任,并賠償因此給甲方造成的實際損失。3.因不可抗力因素導致雙方無法履行合同的情況除外。七、爭議解決1.甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議時,應首先通過友好協商解決。協商不成的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間,雙方應繼續履行合同中不涉及爭議的其他部分。2.爭議解決過程中,雙方應積極配合法院的調查取證工作,確保案件的順利進行。3.爭議解決后,雙方應共同遵守法院的生效判決或調解書,履行相應的義務。如一方不履行義務,應承擔違約責任并賠償因此給對方造成的實際損失。八、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效之日起,雙方應認真履行各自的義務。如一方違約導致合同無法繼續履行,另一方有權解除合同并要求對方承擔相應的違約責任。2.合同終止時,雙方應共同清理現場、移交相關技術和資料,確保工程的順利進行和合同的完整履行。如有未完成的任務或未支付的款項,雙方應協商解決并達成書面協議后進行結算和支付。篇2甲方(發包方):XXXXXX公司乙方(承包方):XXXXXX公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規,為明確雙方的權利和義務,甲乙雙方經友好協商,就乙方向甲方承包不銹鋼欄桿工程的相關事宜,達成如下協議:一、工程概況1.工程名稱:不銹鋼欄桿工程2.工程地點:XXXXXX3.承包范圍:本次工程僅包含不銹鋼欄桿的制作與安裝。4.承包方式:包工包料。乙方負責提供材料和勞務,甲方負責提供設備、工具和輔助材料。二、合同工期1.開工日期:本合同簽訂之日起計算。2.竣工日期:XXXX年XX月XX日。3.合同工期:XX天。三、質量標準1.本工程采用的標準和規范為:國家現行相關標準及規范。2.乙方需確保所有材料符合國家標準,并提供相應的質量合格證明。3.乙方需確保施工質量符合甲方要求,并承擔因施工質量問題引起的一切責任。四、合同價款及支付方式1.合同總價款:人民幣XXXX元(大寫:XXXX)。2.支付方式:甲方在合同簽訂后支付合同總價款的XX%,即人民幣XXXX元;乙方按期完成工程并經甲方驗收合格后,甲方支付合同總價款的剩余部分,即人民幣XXXX元。五、雙方權利和義務1.甲方權利和義務:(1)提供施工圖紙及相關技術要求;(2)負責設備、工具和輔助材料的供應;(3)負責協調現場施工與其他工程的配合;(4)按合同約定支付工程款。2.乙方權利和義務:(1)按照施工圖紙和技術要求進行施工;(2)確保施工質量符合國家標準和甲方要求;(3)負責不銹鋼欄桿的制作與安裝;(4)提供相應的質量合格證明;(5)負責施工現場的安全管理。六、違約責任1.甲方違約責任:未按照合同約定支付工程款,乙方有權停工,并要求甲方支付逾期付款違約金。2.乙方違約責任:未按照施工圖紙和技術要求進行施工,或施工質量不符合國家標準和甲方要求,乙方需承擔相應的賠償責任,并支付違約金。具體違約責任根據實際損失情況協商確定。七、爭議解決本合同在履行過程中如發生爭議,雙方應首先通過友好協商解決。協商不成的,任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。3.未盡事宜,可另行簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方(發包方):XXXXXX公司法定代表人:XXXX簽字日期:XXXX年XX月XX日乙方(承包方):XXXXXX公司法定代表人:XXXX簽字日期:XXXX年XX月XX日篇3發包方(甲方):[甲方名稱]承包方(乙方):[乙方名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定,結合本工程實際情況,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,共同簽訂本合同。一、工程概況1.工程名稱:[工程名稱]2.工程地點:[工程地點]3.工程內容:不銹鋼欄桿工程4.工程造價:[工程造價]二、工期及進度1.工期:本工程計劃自[開工日期]開始,至[竣工日期]結束,共[工期天數]天。2.進度:乙方應根據甲方要求,按時提交施工進度計劃,并嚴格按照計劃執行。甲方有權對進度進行調整。三、質量與驗收1.工程質量應符合國家相關標準,并達到甲方要求。2.驗收:工程竣工后,乙方應提交驗收申請,甲方應在收到申請后[驗收時間]內組織驗收。驗收合格后,雙方應簽署驗收報告。四、付款與結算1.付款:甲方應在簽訂合同后[付款時間]內向乙方支付工程款的[付款比例]作為預付款。剩余款項應根據施工進度和驗收情況分期支付。2.結算:工程竣工并驗收合格后,乙方應提交結算申請,甲方應在收到申請后[結算時間]內完成結算工作。結算完成后,甲方應向乙方支付剩余款項。五、保修與服務1.保修期:本工程保修期為[保修期],自驗收合格之日起計算。保修期內,如發生質量問題,乙方應負責免費維修。2.服務:乙方應提供必要的施工服務,包括施工咨詢、技術支持等。甲方在保修期外如需維修,乙方應提供有償服務。六、違約責任1.甲方如未按時支付工程款,乙方有權停止施工,直至甲方支付完畢。因此造成的損失由甲方承擔。2.乙方如未按時完成施工任務,應承擔相應的違約責任,并賠償因此給甲方造成的損失。3.雙方應共同遵守合同條款,如一方違約,應承擔相應的法律責任。七、爭議解決1.甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議時,應首先通過友好協商解決。協商不成的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間,雙方應繼續履行合同中的其他約定。八、其他約定1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。2.未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.附件:施工圖紙、技術要求等。甲方(簽字蓋章):[甲方名稱]日期:[日期]乙方(簽字蓋章):[乙方名稱]日期:[日期]篇4#甲方(發包方):__________地址:__________聯系方式:__________#乙方(承包方):__________地址:__________聯系方式:__________#一、工程概況1.工程名稱:不銹鋼欄桿工程2.工程地點:__________3.工程內容:設計、制造、安裝不銹鋼欄桿4.質量要求:按照甲方提供的設計圖紙和技術規范進行制造和安裝,確保工程質量符合相關標準。#二、合同價款及支付方式1.合同價款:__________元(大寫:__________元整)2.支付方式:簽訂合同后,甲方支付乙方合同價款的30%作為預付款;工程完工并通過驗收后,甲方支付乙方合同價款的70%。#三、工期及驗收1.工期:自合同簽訂之日起,乙方應在甲方規定的時間內完成工程。如有特殊情況,需經甲方同意后順延工期。2.驗收:工程完工后,乙方應提交驗收申請,甲方在收到申請后10個工作日內組織驗收。驗收標準為甲方提供的設計圖紙和技術規范。驗收合格后,甲方出具驗收報告。#四、違約責任1.甲方違約:如甲方未按時支付款項或未提供必要的設計圖紙和技術規范,導致乙方無法按時開工或無法完成工程,甲方需承擔相應的違約責任。2.乙方違約:如乙方未按時完成工程或工程質量不符合相關標準,乙方需承擔相應的違約責任。#五、其他條款1.保密條款:雙方應對涉及工程的保密信息保密,不得擅自泄露。2.爭議解決:如雙方在合同履行過程中發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方可向甲方所在地法院提起訴訟。3.合同生效:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。#甲方(簽字/蓋章):__________日期:__________年__________月__________日#乙方(簽字/蓋章):__________日期:__________年__________月__________日篇5本合同由以下雙方簽訂:甲方(發包方):_________乙方(承包方):_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,為明確雙方的權利和義務,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同。一、工程概況1.工程名稱:不銹鋼欄桿工程施工2.工程地點:_________3.承包范圍:不銹鋼欄桿的設計、制作與安裝4.承包方式:包工包料5.施工時間:自合同簽訂之日起至_________年_________月_________日二、合同雙方的權利和義務1.甲方權利和義務(1)甲方負責提供施工圖紙及技術要求。(2)甲方負責協調現場施工,確保施工順利進行。(3)甲方按照合同約定支付工程款。2.乙方權利和義務(1)乙方負責不銹鋼欄桿的設計、制作與安裝。(2)乙方確保施工質量符合國家相關標準及甲方要求。(3)乙方負責材料的運輸及現場施工人員的住宿。(4)乙方確保施工安全,防止事故發生。三、合同價款及支付方式1.合同總價款:_________元(大寫:_________)。2.支付方式:(1)合同簽訂后,甲方支付乙方合同總價款的30%作為預付款。(2)材料進場并驗收合格后,甲方支付乙方合同總價款的30%。(3)工程完工并驗收合格后,甲方支付乙方合同總價款的35%。(4)剩余5%的款項作為質保金,保修期滿后支付。四、驗收及保修1.驗收:工程完工后,甲方組織相關人員進行驗收,驗收合格后簽署驗收報告。2.保修:乙方對不銹鋼欄桿進行保修,保修期為一年。保修期內如出現質量問題,乙方負責免費維修。五、違約責任1.甲方的違約責任:(1)甲方未按合同約定支付工程款,每逾期一天,需支付合同總價款1‰的違約金。(2)甲方未按照合同約定協調現場施工,造成工期延誤的,需承擔相應的責任。2.乙方的違約責任:(1)乙方未按合同約定完成施工,每逾期一天,需支付合同總價款1‰的違約金。(2)乙方施工質量不符合國家相關標準及甲方要求,需承擔相應的責任并進行整改。(3)乙方在施工過程中未采取安全措施,造成安全事故的,需承擔全部責任。六、爭議解決在合同履行過程中,如發生爭議,雙方應友好協商解決;協商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。七、其他事項1.不可抗力:因不可抗力因素(如自然災害、政府政策等)導致合同不能履行的,雙方均不承擔違約責任。但雙方需及時溝通,協商解決合同終止事宜。2.合同生效:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。3.補充條款:雙方可協商簽訂補充條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。但補充條款不得與本合同相沖突。4.法律適用:本合同的簽訂、履行及解釋均適用中華人民共和國的法律。5.通知和送達:雙方因履行本合同而發出的通知和送達,應按照本合同約定的地址進行。如一方地址變更,應及時書面通知另一方,否則視為未收到通知。通知和送達的方式包括但不限于書面信函、電子郵件等。6.保密條款:雙方因本合同而獲知的對方商業機密、技術機密等保密信息,均應嚴格保密,并采取合理的保密措施予以保護。未經對方書面同意,不得向任何第三方披露或泄露。如因違反保密義務給對方造成損失的,需承擔相應的賠償責任。7.管轄法院:因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方協商不成的,任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。法院的判決對雙方均具有法律約束力。8.合同的修改和終止:本合同的修改和終止應遵循中華人民共和國的相關法律法規,并需雙方書面協商一致。任何單方擅自修改或終止本合同的,均視為違約行為,需承擔相應的法律責任。篇6本合同由以下雙方簽訂:甲方(發包方):姓名/公司名稱:_________地址:_________乙方(承包方):姓名/公司名稱:_________地址:_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上,就甲方委托乙方進行不銹鋼欄桿工程施工事宜,達成如下協議:一、工程概況工程地點:_________承包范圍:不銹鋼欄桿的設計、制作、安裝及調試工期:自本合同簽訂之日起,至工程竣工驗收之日止,預計工期為_________。二、甲方義務1.提供施工所需的水源、電源及施工場地。2.按照合同約定支付工程款。3.協助乙方辦理相關施工手續。4.監督乙方的施工質量、進度及安全。5.對乙方的施工成果進行驗收。三、乙方義務1.按照合同約定完成不銹鋼欄桿的設計、制作、安裝及調試工作。2.確保施工質量符合國家標準及甲方要求。3.遵守施工安全規定,確保施工安全。4.按時完成工期,確保工程如期竣工。5.提供售后服務,對工程進行保修維護。四、工程款及支付方式1.工程總造價為人民幣_________元(大寫:_________)。2.甲方需在合同簽訂之日起支付乙方工程預付款人民幣_________元(大寫:_________)。3.工程進度款按完成工程量的_________%支付,具體金額根據實際完成情況協商確定。4.工程竣工驗收合格后,甲方需支付乙方剩余工程款。5.乙方需提供正式發票收取工程款。五、違約責任1.甲方未按合同約定支付工程款,需支付違約金,違約金按未支付金額的日萬分之五計算。2.乙方未按合同約定完成施工任務,需支付違約金,違約金按未完成部分工程款的日萬分之五計算。3.因一方違約給另一方造成損失的,需承擔相應的賠償責任。六、爭議解決1.本合同在履行過程中如發生爭議,雙方應首先通過友好協商解決。2.如果協商無法解決,任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間,除涉及爭議部分外,其他合同義務雙方仍需履行。七、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。3.未盡事宜,可另行簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。4.本合同解釋權歸甲乙雙方共同所有。甲方(簽字/蓋章):_________日期:_________乙方(簽字/蓋章):_________日期:_________篇7甲方(發包方):XXX,地址:XXXX,聯系方式:XXXX。乙方(承包方):XXX,地址:XXXX,聯系方式:XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上,就乙方承包甲方的不銹鋼欄桿工程施工事宜,達成如下協議:一、工程概況工程地點:XXXX工程內容:不銹鋼欄桿的制作、安裝施工方式:包工包料合同工期:自本合同簽訂之日起XX天內完成施工。二、合同雙方的權利和義務1.甲方權利和義務(1)甲方應向乙方提供施工所需的水源、電源及施工場地,并負責辦理相關審批手續。(2)甲方應按照合同約定支付乙方的工程款。(3)甲方應協調其他施工單位,確保施工順利進行。2.乙方權利和義務(1)乙方應按照合同約定完成不銹鋼欄桿的制作和安裝工作。(2)乙方應確保工程質量符合國家標準和甲方要求。(3)乙方應合理安排施工進度,確保按時完成施工任務。(4)乙方應負責施工現場的安全管理,確保施工安全。三、工程價款及支付方式1.工程價款本合同工程款為人民幣XXXX元(大寫:XXXX)。2.支付方式(1)本合同簽訂后,甲方應向乙方支付合同總價的XX%作為預付款。(2)乙方完成不銹鋼欄桿的制作和安裝工作后,甲方應支付合同總價的XX%作為進度款。(3)甲方在驗收合格后XX天內,應
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 臍橙種植合同協議書范本
- 體育場塑膠跑道材料的選擇
- 河北承德市雙灤區圣泉高級中學2024-2025學年高二下學期4月份月考數學試卷(解析)
- 2025年冷氣(N2)推進系統合作協議書
- 2025年橡膠零件、附件項目建議書
- 護理各項小治療操作規范
- 商業空間高端定制化精裝修設計與施工合同
- 無人機土方測量與施工圖預算編制合作協議
- 金融創新企業股權分紅激勵與風險控制協議
- 美妝專區品牌合作經營與區域市場拓展合同
- 小區安全排查
- 中國典籍英譯概述課件
- 【MOOC】保險學概論-中央財經大學 中國大學慕課MOOC答案
- 【MOOC】航空發動機結構分析與設計-南京航空航天大學 中國大學慕課MOOC答案
- 紅旅賽道未來規劃
- GIS安裝標準化作業指導書
- 帶電作業施工方案
- 宏定義與跨平臺開發
- 腰椎病護理措施
- 社保費扣費協議書范文范本下載
- 2024年全國寄生蟲病防治技能競賽備賽試題庫-上(血吸蟲病、瘧疾)
評論
0/150
提交評論