共同拆除電線合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就共同拆除電線事宜，經友好協商達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：共同拆除電線工程

1.2項目地點：________________

1.3項目內容：拆除甲方位于________________的電線及附屬設施。

二、工程范圍及質量要求

2.1工程范圍：本次工程主要包括拆除甲方電線及附屬設施，具體范圍詳見附件一。

2.2質量要求：拆除工程須符合國家相關標準和規范，確保拆除過程中及拆除后的安全，具體要求詳見附件二。

三、工期及進度安排

3.1工期：本次工程總工期為______天，具體進度安排詳見附件三。

3.2乙方應嚴格按照進度計劃執行，如有特殊情況，應及時通知甲方，并經雙方協商一致后進行調整。

四、工程款項及支付方式

4.1工程款項：本次工程總金額為人民幣______元，具體款項詳見附件四。

4.2支付方式：甲方在工程完工驗收合格后，按以下比例支付工程款項：

（1）工程進度款：工程總進度達到______%時，甲方支付工程款項的______%。

（2）中期款：工程進度達到______%時，甲方支付工程款項的______%。

（3）竣工結算款：工程完工驗收合格后，甲方支付剩余的工程款項。

五、驗收及保修

5.1驗收：工程完工后，乙方應組織有關人員對工程進行自檢，自檢合格后通知甲方進行驗收。驗收合格后，雙方簽署工程驗收報告。

5.2保修：本次工程自驗收合格之日起，乙方對拆除工程提供______年的保修服務，具體保修內容詳見附件五。

六、違約責任

6.1若乙方未按合同約定的時間、質量完成工程，甲方有權要求乙方賠償由此造成的損失。

6.2若甲方未按合同約定支付工程款項，乙方有權要求甲方支付逾期付款利息。

七、爭議解決

7.1本合同履行過程中發生的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向工程所在地的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，雙方可另行協商，并簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。

8.3本合同附件與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.附件一：工程范圍明細

2.附件二：工程質量要求

3.附件三：工程進度計劃

4.附件四：工程款項明細

5.附件五：工程保修內容

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就共同拆除電線事宜，經友好協商達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：共同拆除電線工程

1.2項目地點：________________

1.3項目內容：拆除甲方位于________________的電線及附屬設施。

二、工程范圍及質量要求

2.1工程范圍：本次工程主要包括拆除甲方電線及附屬設施，具體范圍詳見附件一。

2.2質量要求：拆除工程須符合國家相關標準和規范，確保拆除過程中及拆除后的安全，具體要求詳見附件二。

三、第三方主體丙方

3.1丙方作為工程監理單位，負責對整個拆除工程的監督和管理，確保工程質量和安全。

3.2丙方的主要職責包括但不限于：

3.2.1對工程進度進行監控，確保工程按計劃進行；

3.2.2對工程質量進行檢驗，確保符合合同要求；

3.2.3對乙方和丙方的違約行為進行監督和處理；

3.2.4對工程變更和索賠進行審核和評估。

四、工期及進度安排

4.1工期：本次工程總工期為______天，具體進度安排詳見附件三。

4.2乙方應嚴格按照進度計劃執行，如有特殊情況，應及時通知甲方和丙方，并經雙方協商一致后進行調整。

五、工程款項及支付方式

5.1工程款項：本次工程總金額為人民幣______元，具體款項詳見附件四。

5.2支付方式：甲方在工程完工驗收合格后，按以下比例支付工程款項：

5.2.1工程進度款：工程總進度達到______%時，甲方支付工程款項的______%。

5.2.2中期款：工程進度達到______%時，甲方支付工程款項的______%。

5.2.3竣工結算款：工程完工驗收合格后，甲方支付剩余的工程款項。

六、驗收及保修

6.1驗收：工程完工后，乙方應組織有關人員對工程進行自檢，自檢合格后通知甲方和丙方進行驗收。驗收合格后，雙方簽署工程驗收報告。

6.2保修：本次工程自驗收合格之日起，乙方對拆除工程提供______年的保修服務，具體保修內容詳見附件五。

七、甲方的權益保障

7.1甲方有權要求丙方對工程進度、質量和安全進行實時監控，并向甲方提供書面報告。

7.2甲方有權要求乙方在工程過程中提供工程進度報告、質量檢驗報告和安全評估報告。

7.3甲方有權要求丙方對乙方和丙方的違約行為進行及時處理，并采取必要措施保障甲方的權益。

八、乙方的責任與義務

8.1乙方應按照合同約定，按時、按質完成拆除工程，確保工程質量和安全。

8.2乙方應積極配合丙方的監督和管理，及時整改丙方提出的問題。

8.3乙方應遵守國家相關法律法規，確保拆除工程符合國家標準和規范。

九、違約責任

9.1若乙方未按合同約定的時間、質量完成工程，甲方有權要求乙方賠償由此造成的損失，包括但不限于工期延誤、工程質量不合格等。

9.2若乙方在工程過程中發生安全事故，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

9.3若丙方未履行監理職責，導致工程出現質量問題或安全事故，丙方應承擔相應責任。

十、爭議解決

10.1本合同履行過程中發生的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向工程所在地的人民法院提起訴訟。

十一、其他約定

11.1本合同一式兩份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

11.2本合同未盡事宜，三方可另行協商，并簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。

11.3本合同附件與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.附件一：工程范圍明細

2.附件二：工程質量要求

3.附件三：工程進度計劃

4.附件四：工程款項明細

5.附件五：工程保修內容

結語：

本合同的簽訂，旨在通過第三方丙方的介入，加強對工程進度、質量和安全的監督和管理，保障甲方的權益。甲方作為主導方，通過明確的權益保障條款和乙方的違約及限制條款，確保工程按期、按質完成。同時，丙方的監理職責和甲方的監督權利，共同構成了一個完整的項目管理體系，旨在實現工程項目的順利進行，達到甲方的預期目標。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）與甲方（以下簡稱“甲方”）及丁方（以下簡稱“丁方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就共同承攬電線拆除工程事宜，經友好協商達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：共同承攬電線拆除工程

1.2項目地點：________________

1.3項目內容：乙方負責承攬甲方位于________________的電線及附屬設施的拆除工作。

二、工程范圍及質量要求

2.1工程范圍：本次工程主要包括拆除甲方電線及附屬設施，具體范圍詳見附件一。

2.2質量要求：拆除工程須符合國家相關標準和規范，確保拆除過程中及拆除后的安全，具體要求詳見附件二。

三、第三方主體丁方

3.1丁方作為工程監理單位，負責對整個拆除工程的監督和管理，確保工程質量和安全。

3.2丁方的主要職責包括但不限于：

3.2.1對工程進度進行監控，確保工程按計劃進行；

3.2.2對工程質量進行檢驗，確保符合合同要求；

3.2.3對甲方和乙方的行為進行監督和處理；

3.2.4對工程變更和索賠進行審核和評估。

四、工期及進度安排

4.1工期：本次工程總工期為______天，具體進度安排詳見附件三。

4.2乙方應嚴格按照進度計劃執行，如有特殊情況，應及時通知甲方和丁方，并經雙方協商一致后進行調整。

五、工程款項及支付方式

5.1工程款項：本次工程總金額為人民幣______元，具體款項詳見附件四。

5.2支付方式：工程款項按照以下節點支付：

5.2.1預付款：合同簽訂后______天內，甲方支付工程款項的______%；

5.2.2進度款：工程進度達到______%時，甲方支付工程款項的______%；

5.2.3竣工結算款：工程完工驗收合格后，甲方支付剩余的工程款項。

六、驗收及保修

6.1驗收：工程完工后，乙方應組織有關人員對工程進行自檢，自檢合格后通知甲方和丁方進行驗收。驗收合格后，雙方簽署工程驗收報告。

6.2保修：本次工程自驗收合格之日起，乙方對拆除工程提供______年的保修服務，具體保修內容詳見附件五。

七、乙方的權益保障

7.1乙方有權要求甲方按照合同約定及時支付預付款和進度款。

7.2乙方有權要求丁方對工程進度、質量和安全進行實時監控，并向乙方提供書面報告。

7.3乙方有權要求甲方在工程過程中提供必要的施工條件和資源。

八、甲方的責任與義務

8.1甲方應按照合同約定，按時支付預付款和進度款。

8.2甲方應確保提供的信息準確無誤，避免因信息錯誤導致工程延誤或質量問題。

8.3甲方應遵守國家相關法律法規，確保拆除工程符合國家標準和規范。

九、違約責任

9.1若甲方未按合同約定支付預付款和進度款，乙方有權暫停工程或要求賠償損失。

9.2若甲方在工程過程中提供的信息不準確，導致工程延誤或質量問題，甲方應承擔相應責任。

9.3若丁方未履行監理職責，導致工程出現質量問題或安全事故，丁方應承擔相應責任。

十、爭議解決

10.1本合同履行過程中發生的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向工程所在地的人民法院提起訴訟。

十一、其他約定

11.1本合同一式兩份，甲乙丁三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

11.2本合同未盡事宜，三方可另行協商，并簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。

11.3本合同附件與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.附件一：工程范圍明細

2.附件二：工程質量要求

3.附件三：工程進度計劃

4.附件四：工程款項明細

5.附件五：