裝修協議書范本5篇篇1甲方（業主）：____________________身份證號碼：________________________聯系電話：________________________地址：____________________________乙方（裝修公司）：_________________營業執照號碼：_____________________聯系電話：________________________地址：____________________________鑒于甲方需要對其位于__________（詳細地址）的住宅/辦公室進行裝修，甲方同意委托乙方完成裝修工程，乙方同意接受甲方的委托。雙方經過友好協商，就本次裝修工程達成如下協議：一、協議目的本協議的簽訂旨在明確甲、乙雙方在裝修工程中的權利與義務，確保裝修工程的順利進行，雙方共同遵守。二、工程概況1.工程地址：詳細地址__________。2.工程內容：包括但不限于室內設計、水電改造、墻面涂料、地面鋪設、吊頂安裝等。3.工程期限：自協議簽訂之日起計算，工程預計完成時間_______年_____月_____日。三、工程費用及支付方式1.工程總造價：人民幣______元（大寫：______元整）。此費用包括裝修材料費、人工費、稅費等所有相關費用。2.支付方式：甲方應按以下比例支付工程款項：（1）協議簽訂后三日內支付工程總造價的______%作為預付款；（2）工程進度過半時支付______%；（3）工程竣工驗收合格后三日內支付剩余的______%。四、工程質量與驗收1.乙方應確保施工質量符合國家標準及甲方的要求。2.工程完工后，乙方應通知甲方進行竣工驗收。甲方應在接到通知后的七日內完成驗收。驗收合格后，雙方簽訂驗收報告。3.若驗收過程中發現質量問題，乙方應負責無償修復。五、工程變更若甲方對裝修方案進行變更，應及時通知乙方，并協商確定變更事宜。因變更導致的工程費用調整，雙方應另行簽訂補充協議。六、保修條款1.保修期限：工程竣工驗收合格之日起，保修期為______年。2.保修范圍：因乙方施工質量問題導致的損壞，乙方應負責免費維修。3.保修期間，如發生質量問題，乙方應在接到甲方通知后的______小時內進行維修。七、違約責任1.若乙方未按照協議約定的工期完成工程，應支付違約金。每延誤一日，違約金為工程總造價的______%。2.若甲方未按協議約定支付工程款項，應支付違約金。每延誤一日，違約金為應付金額的______%。3.若因一方違約導致協議提前終止，違約方應承擔違約責任并賠償對方因此造成的損失。八、其他事項1.本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力。2.本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。篇2委托方（甲方）：_________姓名：_________聯系電話：_________地址：_________受托方（乙方）：_________公司名稱：_________聯系電話：_________地址：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方為甲方提供裝修服務達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________裝修工程2.工程地點：_________市_________區（縣）_________路_________號_________單元_________室3.房屋結構：_________（平層、躍層、復式）4.房屋面積：_________平方米（建筑面積）5.裝修內容：_________（房屋裝修）6.承包方式：_________（包工包料、清包工、部分承包）7.工程期限：_________天；開工日期：_________年_________月_________日；竣工日期：_________年_________月_________日。8.工程價款：大寫_________元，小寫_________元。9.結算方式：_________（銀行轉賬、現金結算）二、權利義務1.甲方權利義務（1）甲方有權對裝修過程進行監督，提出合理要求和建議。在乙方裝修過程中，如發現乙方有違反合同規定的行為，甲方有權要求乙方停工整改，由此造成的經濟損失和工期延誤由乙方承擔。（2）甲方需按時支付裝修費用，確保支付方式和金額符合合同約定。如因甲方原因導致裝修中途停工或無法按時完成，乙方有權要求甲方承擔相應的經濟損失和工期延誤費用。（3）甲方需按照合同約定提供施工場地和相關物品。如因甲方原因導致施工場地無法按時交付或相關物品無法按時提供，乙方有權要求甲方承擔相應的經濟損失和工期延誤費用。2.乙方權利義務（1）乙方需按照合同約定進行裝修施工，確保施工質量和進度。如因乙方原因導致施工中途停工或無法按時完成，乙方需承擔相應的經濟損失和工期延誤費用。（2）乙方需遵守相關法律法規和規定，確保施工過程中的安全衛生和環保。如因乙方原因導致施工過程中的安全事故或環保問題，乙方需承擔相應的法律責任。（3）乙方需按照合同約定提供裝修材料和相關設備。如因乙方原因導致材料或設備無法按時提供，乙方需承擔相應的經濟損失和工期延誤費用。三、違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按時支付裝修費用或未按照合同約定提供施工場地和相關物品，乙方有權要求甲方承擔相應的經濟損失和工期延誤費用。同時，甲方需向乙方支付違約金，違約金金額為工程總金額的10%。2.乙方違約責任：如乙方未按照合同約定進行裝修施工或未遵守相關法律法規和規定，甲方有權要求乙方承擔相應的經濟損失和工期延誤費用。同時，乙方需向甲方支付違約金，違約金金額為工程總金額的10%。四、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同未盡事宜，雙方可協商補充，補充協議與本合同具有同等法律效力。3.如因本合同產生的糾紛，雙方應友好協商解決；協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。4.附件：裝修預算表、裝修效果圖、裝修材料清單等。甲方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日篇3甲方（業主）：__________________身份證號碼：______________________聯系方式：______________________住址：______________________乙方（裝修服務提供商）：___________工商注冊號碼：___________________聯系方式：______________________地址：______________________鑒于甲方需要對位于__________的房產進行裝修工程，甲方聘請乙方為該房產提供裝修服務。經雙方友好協商，本著平等互利、誠實守信的原則，就本次裝修工程達成如下協議：一、協議概述本協議旨在明確甲乙雙方之間的權利和義務關系，確保雙方遵守國家相關法律法規及地方政策規定，共同完成本次裝修工程。二、工程概況1.工程地點：位于____________的房產。2.工程內容：包括但不限于室內設計、施工、材料采購等裝修相關事項。3.工程期限：自本協議簽訂之日起至完成全部裝修工程為止，預計工期為XX個月。三、工程款項及支付方式1.工程總造價：人民幣______元（大寫：______元整）。2.支付方式：分期支付。具體支付節點和金額如下：（1）本協議簽訂后XX個工作日內支付工程總造價的XX%；（2）裝修進度達到XX%時，支付工程總造價的XX%；（3）工程竣工驗收合格后XX個工作日內支付剩余款項。3.乙方在收到款項后，應當向甲方提供正規的發票或收據。四、雙方責任與義務1.甲方責任與義務：（1）甲方有權監督乙方的施工過程，確保工程質量符合約定；（2）甲方應當按照協議約定支付工程款項；（3）甲方應當向乙方提供施工所需的水電等基礎設施支持。2.乙方責任與義務：（1）乙方應當按照國家相關法律法規及地方政策規定進行設計和施工；（2）乙方應當確保工程質量符合約定，按時完成工程；（3）乙方應當遵循安全施工的原則，采取必要的安全防護措施；（4）乙方應當對甲方提出的合理要求和建議予以采納。五、工程質量與驗收1.乙方應當保證工程質量符合國家標準及甲方的要求；2.工程竣工后，乙方應當向甲方提交驗收申請。甲方應當在收到申請后的XX個工作日內組織驗收；3.如工程存在質量問題，甲方有權要求乙方進行整改，乙方應當及時進行整改并承擔相應費用。六、違約責任及賠償1.甲乙雙方如有一方違反本協議的約定，應當承擔違約責任；2.因乙方原因導致工程延期或質量不符合約定，乙方應當承擔違約責任并賠償甲方相應損失；3.甲方未按照協議約定支付工程款項，應當按照未支付金額的一定比例向乙方支付違約金。七、爭議解決如甲乙雙方在本協議的履行過程中發生爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效；2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份；3.本協議未盡事宜，可由甲乙雙方另行協商補充。篇4委托方（甲方）：_________受托方（乙方）：_________項目名稱：_________項目地點：_________根據《中華人民共和國合同法》，以及其他有關法律法規規定的原則，結合本項目的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，達成如下協議：一、項目概況1.項目名稱：_________2.項目地點：_________3.裝修面積：_________平方米4.裝修預算：_________元二、委托內容甲方委托乙方進行裝修設計、施工及售后服務等工作。具體內容包括但不限于：1.裝修設計：根據甲方需求，乙方提供裝修設計方案，包括效果圖、施工圖等。2.裝修施工：乙方按照甲方確認的設計方案進行裝修施工，包括拆改、水電改造、瓦工、木工等。3.售后服務：裝修完成后，乙方提供一年的售后服務，包括維修、保養等。三、雙方權利義務1.甲方權利與義務：（1）甲方有權對裝修過程進行監督，提出合理意見和建議。（2）甲方需按時支付裝修款項，確保裝修順利進行。（3）甲方需為乙方提供必要的支持和協助，確保裝修工作順利進行。2.乙方權利與義務：（1）乙方有權要求甲方按時支付裝修款項。（2）乙方需按照甲方要求進行裝修設計、施工及售后服務等工作。（3）乙方需確保裝修質量符合相關標準，保障甲方利益。（4）乙方需確保裝修過程的安全環保，遵守相關法律法規。四、進度安排1.裝修設計：自合同簽訂之日起，乙方需盡快完成裝修設計工作，并提交效果圖、施工圖等文件供甲方確認。2.裝修施工：根據甲方確認的設計方案，乙方需制定詳細施工進度計劃，并按照計劃進行裝修施工。3.售后服務：裝修完成后，乙方需提供一年的售后服務，確保甲方在使用過程中無后顧之憂。五、費用與支付1.裝修預算：_________元。具體費用根據設計方案和施工進度進行調整。2.支付方式：甲方需按照以下節點支付裝修款項：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方總金額的30%作為預付款。（2）裝修施工進行到中期時，甲方再次支付乙方總金額的40%。（3）裝修施工完成后，甲方支付乙方剩余的30%。3.發票：乙方需提供相應的發票以證明收款。六、違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按時支付裝修款項或未為乙方提供必要支持和協助，導致裝修工作無法順利進行，甲方需承擔相應的違約責任。2.乙方違約責任：如乙方未按照甲方要求進行裝修設計、施工及售后服務等工作，或裝修質量不符合相關標準，乙方需承擔相應的違約責任。同時，乙方需確保裝修過程的安全環保，如違反相關法律法規，需承擔相應的法律責任。七、爭議解決如雙方在裝修過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議。在訴訟過程中，雙方應尊重法院判決結果并執行相關裁決。八、其他條款1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。協議生效后，雙方應認真履行各自義務，確保裝修工作的順利進行。協議未盡事宜，雙方可另行協商補充。2.本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本協議附件為本協議不可分割的一部分，與本協議具有同等法律效力。3.在裝修過程中，如因不可抗力因素導致裝修工作無法按時完成或造成損失時，雙方應共同協商解決方案并承擔相應風險。篇5甲方（業主）：________________乙方（裝修服務商）：_______________鑒于甲方委托乙方進行房屋裝修，為明確雙方權益和責任，經雙方友好協商，達成以下協議：一、協議背景甲方擁有一處位于__________（地址）的房產，現委托乙方進行裝修。乙方同意接受甲方的委托，按照本協議的規定和要求，為甲方提供裝修服務。二、服務范圍乙方服務范圍包括但不限于以下內容：室內設計、施工、材料采購、驗收等。具體服務內容以雙方協商確定的設計方案為準。三、工程期限工程開工日期定為______年______月______日，預計完工日期為______年______月______日。如遇特殊情況，雙方協商工期順延。四、費用及支付方式1.裝修費用：人民幣______元（大寫：______元整）。2.支付方式：雙方約定，甲方在簽訂本協議時支付乙方裝修總費用的______%作為預付款；施工過程中，按進度支付；工程竣工后，進行驗收并結算尾款。