裝飾工程項目承攬協議發包方(甲方):承攬方(乙方):身份證號:依據《中國協議法》及相關法律、法規要求,結合家庭居室裝飾裝修工程施工特點,雙方在平等、自愿、協商一致基礎上,就發包人家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)相關事宜,達成以下協議:第一條、工程概況1.1工程名稱:;1.2工程地點:;1.2工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確定表（附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表);1.3工程承攬方法:雙方約定采取下列種方法承攬項目,A清包承攬方法,承攬人包工,發包人提供材料;B半包承攬方法,承攬人包工包輔材,發包人提供主材;C全包承攬方法,承攬人包工包料。（注明:甲方提供材料,乙方應在甲方指定品牌材料供給店采購材料;如乙方私自調換材料品牌或材料等級將負擔違約責任。）1.4工程期限___天,開工日期____年___月____日,完工日期____年___月____日;1.5協議價款:本協議工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單);第二條、工程監理2.1甲方指派為駐工地代表;2.2甲方駐工地代表負責施工現場協調管理,負責工程進度控制、質量監督工作;2.3負責與政府各部門、業主協調工作;2.4負責施工圖紙、設計變更、工程洽商等聯絡確定工作;2.5負責工程質檢、報驗、驗收等工作。第三條、甲方義務3.1分項工程開始施工前,甲方負責組織圖紙技術交底,審查乙方裝修分項工程施工方案。3.2提供施工期間水源、電源。3.3負責協調施工隊與鄰里之間關系。3.4不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑非承重結構或設備管線,負責到相關部門辦理對應審批手續。3.5參與工程質量和施工進度監督,負責材料進場、完工驗收。第四條、乙方義務4.1施工中嚴格實施安全施工操作規范、防火要求、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;4.2嚴格實施相關施工現場管理要求,不得擾民及污染環境;4.3要加強質量意識,強化質量管理,嚴格根據國家規范及質量驗收標準施工。凡達不到標準返工費用,全部由乙方自行負擔;4.4確保施工現場整齊,工程完工后負責清掃施工現場;4.5負責工程成品保護工作,如有損壞,乙方自費給予修復;4.6負責甲方提供材料裝卸、施工現場搬運等工作;4.7負責依據施工現場情況,有效、有序調配勞動力,如出現勞動力短缺和窩工現象,責任由乙方負擔;第五條、工程變更工程項目及施工方法如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更單,同時調整相關工程費用及工期。第六條、材料提供6.1由甲方提供材料、設備(甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;6.2乙方供給材料時,應確保材料符合設計質量要求,并提供進場材料合格證實與甲方駐工地代表檢驗。第七條、工期延誤7.1對以下原因造成完工日期延誤,經甲方確定,工期對應順延:(1)工程量改變和設計變更;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期順延其她情況。7.2因甲方未按約定完成其應負責工作而影響工期,工期順延;因甲方提供材料、設備質量不合格而影響工程質量,返工費用由甲方負擔,工期順延;7.3甲方未按期支付工程款,協議工期對應順延;7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題,返工費用由乙方負擔,工期不順延。第八條、質量標準雙方約定本工程施工質量標準:;施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量給予認證,經認證工程質量不符合協議約定標準,認證過程支出相關費用由乙方負擔;經認證工程質量符合協議約定標準,認證過程支出相關費用由甲方負擔。第九條、工程驗收和保修9.1雙方約定在施工過程中分下列多個階段對工程質量進行驗收:(1)_________________________;(2)_________________________;(3)_________________________。乙方應提前兩天通知甲方進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。9.2工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續家庭居室裝飾裝修工程結算單9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。第十條、工程款支付方法10.1雙方約定按以下方法支付工程款:協議生效后,甲方按以下約定直接向乙人支付工程款:第一次在開工前日支付元;第二次在工程進度過半時支付元;第三次在雙方驗收合格日支付元;工程進度過半指:。10.2工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將相關資料送交甲方。甲方接到資料后____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款;10.3工程款全部結清后,乙方應在甲方工程款結算財務表上簽字確定。第十一條、違約責任11.1協議雙方當事人中任何一方因未推行協議約定或違反國家法律、法規及相關政策要求,受到罰款或給對方造成損失均由責任方負擔責任,并賠償給對方造成經濟損失;11.2未辦理驗收手續,甲方提前使用或私自使用工程成品而造成損失,由甲方負責;11.3因一方原因,造成協議無法繼續推行時,該方應立刻通知另一方,辦理協議終止手續,并由責任方賠償對方對應經濟損失;11.4甲方未按期支付工程款,每延誤一天向乙方支付違約金____元;11.5因為乙方原因,工程質量達不到雙方約定質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;11.6因為乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向甲方支付違約金____元。第十二條、協議爭議處理方法本協議在推行過程中發生爭議,由當事人雙方協商處理;也可由相關部門調解;協商或調解不成,按下列第____種方法處理:(一)提交________仲裁委員會仲裁;(二)依法向原告所在地人民法院提起訴訟。第十三條、其她約定13.1因工程施工而產生垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定地點,乙方負責支付垃圾清運費用________元(此費用已包含在工程價款內);13.2施工期間,甲方將外屋鑰匙___把交給乙方保管。工程完工驗收后,乙方將鑰匙____把退還甲方;13.3施工期間,乙方施工人員天天工作時間為:早晨____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。第十四條、附則14.1本協議經雙方簽字(蓋章)后生效,協議推行完成后終止;14.2本協議簽署后工程乙方不得轉包或分包。一旦發生,甲方有權單方終止協議,所造成損失由乙方負擔;14.3本協議一式