PAGEPAGE1（重點）二建《建設工程法規及相關知識》近年考試真題題庫（含答案）一、單選題1.關于不動產物權設立的說法，正確的是（）。（2015.4）A、不動產物權的設立應依法登記B、不動產物權的設立屬自愿登記C、不動產物權的設立自合同成立之日時生效D、不動產登記由合同簽訂地登記機構辦理答案：A解析：不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，應當依法按照法律法規登記，自記載于不動產登記薄時發生效力。經依法登記，發生效力；不動產登記，由不動產所在地的登記機構辦理。2.最高額抵押的主合同債權不得轉讓，這屬于（）。（2019.59）A、法律規定不得轉讓B、因未辦理相應手續而不發生法律效力C、從權利隨同主權利轉讓D、抗辯權的行使答案：A3.根據《綠色施工導則》，用水效率的說法，正確的是（）。（2021.43.第一批）A、施工現場噴灑路面不得使用市政自來水B、現場機具沖洗用水鼓勵設立循環用水裝置C、對混凝土攪拌站點等用水集中的區域和工藝點進行專項計量考核D、施工現場對生活用水和工程用水統一確定定額指標，綜合計量管理答案：C解析：《綠色施工導則》進一步對提高用水效率、非傳統水源利用和安全用水作出規定。提高用水效率：（1）施工中采用先進的節水施工工藝。（2）施工現場噴灑路面、綠化澆灌不宜使用市政自來水。現場攪拌用水、養護用水應采取有效的節水措施，嚴禁無措施澆水養護混凝土。A錯誤。（3）施工現場供水管網應根據用水量設計布置，管徑合理、管路簡捷，采取有效措施減少管網和用水器具的漏損。（4）現場機具、設備、車輛沖洗用水必須設立循環用水裝置。施工現場辦公區、生活區的生活用水采用節水系統和節水器具，提高節水器具配置比率。項目臨時用水應使用節水型產品，安裝計量裝置，采取針對性的節水措施。B錯誤。（5）施工現場建立可再利用水的收集處理系統，使水資源得到梯級循環利用。（6）施工現場分別對生活用水與工程用水確定用水定額指標，并分別計量管理。D錯誤。（7）大型工程的不同單項工程、不同標段、不同分包生活區，凡具備條件的應分別計量用水量。在簽訂不同標段分包或勞務合同時，將節水定額指標納入合同條款，進行計量考核。（8）對混凝土攪拌站點等用水集中的區域和工藝點進行專項計量考核。施工現場建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系統。C正確。【考點來源】2Z205021施工合理使用與節約能源的規定4.關于工程項目配套建設的環境保護設施竣工驗收，下列說法中，正確的是（）。（2015.10）A、分期建設分期投入生產的建設項目，其相應的環境保護設施應當分期驗收B、需進行試生產的建設項目，環境保護設施應當自建設項目投入試生產之日起1個月內申請驗收C、建設行政主管部門收到驗收申請之日起15日內，完成驗收D、環境保護設施驗收不合格，主體工程正式投入生產的，由建設行政主管部門責令停止生產答案：A解析：本題考察的是建設工程竣工環保驗收，選項B，需要進行試生產的，建設單位應當自投入試生產之日起3個月內申請驗收。選項C，環境保護部門自收到申請之日起30日內完成驗收。選項D，應由環境保護行政主管部門責今停止生產或者使用。5.工程項目質量安全第一責任人是（）。（2014.27）A、總經理B、部門經理C、安全經理D、項目經理答案：D解析：項目負責人是工程質量安全管理的第一責任人，應對工程項目落實帶班制度負責。6.關于留置的說法，正確的是（）。（2018.5）A、留置權屬于債權B、債權人不負責保管留置物C、建設工程合同可以適用留置權D、留置權基于法定而產生答案：D解析：A項錯誤，留置權屬于擔保物權；B項錯誤，留置權人負有妥善保管留置物的義務。因保管不善致使留置物滅失或者毀損的，留置權人應當承擔民事責任。C項錯誤，因保管合同、運輸合同、加工承攬合同發生的債權，債務人不履行債務的，債權人有留置權。7.根據《建筑市場誠信行為信息管理辦法》，關于建筑市場誠信行為記錄信息的公布期限的說法，正確的是（）。（2019.53）A、建筑市場誠信行為記錄的公布期限一般為6個月至3年B、對整改確有實效的，經企業申請、審批，可縮短其不良行為記錄信息公布期限，但公布期限最短不得少于6個月C、對招標投標違法行為記錄公告期限為1年D、行政處理決定認定對招標投標當事人資質限制期限短于6個月的，公告期限從其決定答案：A解析：B錯誤，對整改確有實效的，經企業申請、審批，可縮短其不良行為記錄信息公布期限，但公布期限最短不得少于3個月；C錯誤，對招標投標違法行為記錄公告期限為6個月；D錯誤，行政處理決定認定對招標投標當事人資質限制期限長于6個月的，公告期限從其決定。8.關于施工許可的說法，正確的是（）。（2018.11）A、省級人民政府建設主管部門對小型工程限額的調整，應當報國務院建設主管部門備案B、農民自建低層住宅的，應當申請領取施工許可證C、限額以下小型工程應當申請領取施工許可證D、施工分包合同簽訂后，申請領取施工許可證答案：A9.關于建設工程依法實行工程監理的說法，正確的是（）。（2021.59.第一批）A、建設單位應當委托該工程的設計單位進行工程監理B、建設單位應當委托具有相應資質等級的工程監理單位進行監理C、工程監理單位不得與建設單位有隸屬關系D、工程監理單位不得與該工程的設計單位有隸屬關系答案：B解析：工程監理單位應當在其資質等級許可的監理范圍內承擔監理業務。工程監理單位與被監理工程的施工承包單位以及建筑材料、構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監理業務。10.某開發商在一大型商場項目的開發建設中，違反國家規定，擅自降低工程質量標準，因而造成重大安全事故。該事故責任主體應該承擔的刑事責任是（）。（2015.32）A、重大責任事故罪B、重大勞動安全事故罪C、串通投標罪D、工程重大安全事故罪答案：D解析：建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定、降低工程質量標準，造成重大安全事故，屬于工程重大安全事故罪。11.關于合同示范文本的說法，正確的是（）。（2015.34）A、示范文本能夠使合同的簽訂規范和條款完備B、示范文本為強制使用的合同文本C、采用示范文本是合同成立的前提D、采用示范文本是合同生效的前提答案：A解析：本題考查的是建設工程合同示范文本的性質與作用。如果缺乏合同示范文本，一些當事人簽訂的合同不規范，條款不完備，漏洞較多，將給合同履行帶來很大困難，不僅影響合同履約率，還導致合同糾紛增多，解決糾紛的難度增大。12.用人單位自用工日超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應該向勞動者每月支付（）倍的工資。（2021.47.第二批）A、2B、1C、3D、5答案：A13.根據《綠色施工導則》，關于非傳統水源利用的說法，正確的是（）。（2020.41）A、可以采用地下水攪拌，地下水養護，有條件的地區和工程應當收集雨水養護B、處于基坑降水階段的工地，地下水不得作為生活用水C、施工中非傳統水源和循環水的再利用量力爭大于20%D、現場機具，設備、車輛沖洗、噴灑路面、綠化澆灌等用水，優先采用非傳統水源，盡量不使用市政自來水答案：D解析：非傳統水源利用：（1）優先采用中水攪拌、中水養護，有條件的地區和工程應收集雨水養護。（2）處于基坑降水階段的工地，宜優先采用地下水作為混凝土攪拌用水、養護用水、沖洗用水和部分生活用水。（3）現場機具、設備、車輛沖洗、噴灑路面、綠化澆灌等用水，優先采用非傳統水源，盡量不使用市政自來水。（4）大型施工現場，尤其是雨量充沛地區的大型施工現場建立雨水收集利用系統，充分收集自然降水用于施工和生活中適宜的部位。（5）力爭施工中非傳統水源和循環水的再利用量大于30%。14.關于委托合同法律特征的說法，正確的是（）。（2019.52）A、應當是有償合同B、委托事務只能是法律行為C、受托人不得轉委托D、是一種典型的提供勞務的合同答案：D解析：A錯誤，委托合同既可以是有償合同，也可以是無償合同；B錯誤，委托事務可以是法律行為，也可以是事實行為。C錯誤，受托人應當親自處理委托事務。經委托人同意，受托人可以轉委托。15.關于債的基本法律關系的說法，正確的是（）。（2020.4）A、債是不特定當事人之間的法律關系B、債權人可以向債務人以外的任何人主張自己的權利C、債權為請求特定人為特定行為作為或者不作為的權利D、債權是絕對權答案：C解析：A項錯誤，債是特定當事人之間的法律關系。B項錯誤，債權人只能向特定的人主張自己的權利，債務人也只需向享有該權利的特定人履行義務。C項正確，債權為請求特定人為特定行為作為或者不作為的權利。D項錯誤，債權是相對權。16.檢測結果利害關系人對檢測結果發生爭議，由（）復檢。（2014.44）A、雙方共同認可的檢測機構B、原檢測機構C、上級檢測機構D、建設行政主管部門答案：A解析：由雙方共同認可的檢測機構復檢，復檢結果由提出復檢方報當地建設主管部門備案。17.關于投標的說法，正確的是（）。（2015.27）A、投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字的，招標人應當拒收B、投標文件未按照招標文件要求嚴密的，招標人應當拒收C、投標人逾期送達投標文件的，應當向招標人作出合理說明D、聯合體投標的，可以在評標委員會提出書面評標報告前更換成員答案：B解析：投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字的，應當否決其投標；投標人未通過資格預審、逾期送達、不按照招標文件要求密封的，招標人應當拒收。聯合體投標的，資格預審后聯合體增減更換成員的，其投標無效。18.關于實施工程建設強制性標準的說法，正確的是（）。（2017.53）A、工程建設強制性標準均為關于工程質量標準的強制性條文B、工程建設中采用新技術、新工藝、新材料且沒有國家技術標準的，可不受強制性標準的限制C、工程建設地方標準中，對直接涉及環境保護和公共利益的條文，經國務院建設行政主管部門確定后，可作為強制性條文D、工程建設中采用國際標準或者國外標準且我國未做規定的，可不受強制性標準的限制答案：C解析：工程建設地方標準中，對直接涉及人民生命財產安全、人體健康、環境保護和公共利益的條文，經國務院建設行政主管部門確定后，可作為強制性條文。在不違反國家標準和行業標準的前提下，工程建設地方標準可以獨立實施。19.根據《節約能源法》，違反建筑節能標準的，由建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款的參建單位是（）。（2015.18）A、建設、施工、監理B、設計、施工、監理C、建設、設計、施工D、建設、設計、監理答案：B解析：本題考查的是節約能源法違法行為應承擔的法律責任。《節約能源法》規定，設計單位，施工單位，監理單位違反建筑節能標準的，有建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款。20.關于可撤銷合同的說法，正確的是（）。（2021.58.第二批）A、代理權終止后代理人以被代理人的名義訂立的合同，可以撤銷B、當事人可以放棄撤銷權C、當事人只能以提起訴訟的方式行使撤銷權D、被撤銷的合同自法院判決生效之日起失去法律約束力答案：B解析：本題考查的是合同的履行、變更、轉讓、撤銷和終止。選項A，代理權終止后，代理人以被代理人的名義訂立的合同，可以追認。選項C，還可能通過仲裁的方式行使撤銷權。選項D，《民法典》規定，無效的或者被撤銷的民事法律行為自始沒有法律約束力。21.關于投標文件撤回和撤銷的說法，正確的是（）。（2017.55）A、投標人可以選擇電話或書面方式通知招標人撤回投標文件B、招標人收取的投標保證金，應當自收到投標人撤回通知之日起10日內退還C、投標截止時間后投標人撤銷投標文件的，招標人應當退還投標保證金D、投標人撤回已提交的投標文件，應當在投標截止時間前通知招標人答案：D解析：考查投標保證金。選項A，撤回投標文件必須以書面方式提交申請；選項B，投標保證金于撤回投標文件之日起5日內退還。選項C，投標截止日后撤銷投標文件，招標人可以不退還投標保證金。22.施工企業在施工過程中發現設計文件和圖紙有差錯的，應當()。（2020.25）A、及時提出意見和建議B、繼續按照設計文件和圖紙進行施工C、由施工企業技術負責人按照技術標準修改設計文件和圖紙D、按照通常做法施工答案：A解析：施工單位在施工過程中發現設計文件和圖紙有差錯的，應當及時提出意見和建議。23.關于欠付工程款的利息支付的說法，正確的是（）。（2021.26.第二批）A、機關、事業單位與中小企業訂立施工合同，可以約定逾期支付工程款的利息為合同訂立時1年期貸款市場報價利率的50%B、機關、事業單位與中小企業訂立施工合同未約定逾期付款利息，按照每日利率萬分之三支付逾期利息C、當事人對工程款支付時間約定不明，建設工程未交付的，起算逾期付款利息的時間為提交竣工結算文件之日D、當事人對工程款支付時間沒有約定，建設工程已實際交付的，起算逾期付款利息的時間為竣工驗收之日答案：C解析：AB項錯誤，《保障中小企業款項支付條例》規定，機關、事業單位和大型企業遲延支付中小企業款項的，應當支付逾期利息。雙方對逾期利息的利率有約定的，約定利率不得低于合同訂立時1年期貸款市場報價利率；未作約定的，按照每日利率萬分之五支付逾期利息。D項錯誤，《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間:(1)建設工程已實際交付的，為交付之日；(2)建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日:(3)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。24.關于招標人終止招標要求的說法，正確的是（）。（2019.58）A、以口頭形式通知被邀請的或者已經獲取資格預審文件、招標文件的潛在投標人B、已經發售的資格預審文件、招標文件，招標人無須退還所收取的資格預審文件、招標文件的費用C、已經收取投標保證金的，應當及時退還投標保證金，但不必退還銀行同期存款利息D、應當及時發布公告答案：D解析：招標人終止招標的，應當以書面形式通知被邀請的或者已經獲取資格預審文件、招標文件的潛在投標人；已經發售的資格預審文件、招標文件，招標人應當退還所收取的資格預審文件、招標文件的費用；已經收取投標保證金的，應當及時退還投標保證金及銀行同期存款利息。25.甲裝飾公司拖欠某勞務公司10萬元工程款，勞務公司多次索要無果，當決定上訴時發現，甲裝飾公司已經分立為乙裝飾公司和丙運輸公司，而乙、丙兩個公司對10萬元工程欠款的償還事宜未做明確約定，勞務公司便以乙裝飾公司為被告訴至法院，法院受理后通知丙公司應訴。此時，丙公司作為當事人屬于（）。（2015.35）A、共同訴訟人B、原告C、有獨立請求權的第三人D、無獨立請求權的第三人答案：A解析：本題考查的是民事訴訟的當事人和代理人。共同訴訟人，是指當事人一方或雙方二人以上（含二人），其訴訟標的是共同的，或者訴訟標的是同一種類、人民法院認為可以合并審理并經當事人同意，共同在人民法院進行訴訟的人。26.注冊建造師采取弄虛作假等手段取得注冊建造師繼續教育證書的，一經發現（）。（2014.35）A、立即吊銷其注冊建造師證書B、立即注銷其建造師資格證書C、立即取消其繼續教育記錄，記入不良信用記錄，對社會公布D、處以1萬元罰款答案：C解析：對于采用弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續教育書》的，一經發現，立即取消其繼續教育記錄，并計入不良信用記錄，對社會公布。27.關于效力待定合同的說法，正確的是（）。（2019.8）A、善意相對人對合同有追認權B、權利人有撤銷的權利C、限制民事行為能力人簽訂的純獲利益的合同，無需追認D、撤銷應當向人民法院或仲裁機構申請答案：C解析：本題考查的是效力待定合同。A錯誤，善意相對人只有撤銷的權利沒有追認的權利，權利人才有追認的權利；B錯誤，效力待定合同在被追認前，善意相對人有撤銷的權利而非權利人。D錯誤，效力待定合同的撤銷應當以通知的方式作出。28.下列文物中，屬于國家所有的是（）。（2016.60）A、祖傳文物B、我國鄰海毗鄰海域中遺存的文物C、民營企業家捐贈給國家的文物D、遺存于公海的起源于中國的文物答案：C解析：下列可移動文物，屬于國家所有：(1)中國境內出土的文物，國家另有規定的除外；(2)國有文物收藏單位以及其他國家機關、部隊和國有企業、事業組織等收藏、保管的文物；(3)國家征集、購買的文物；(4)公民、法人和其他組織捐贈給國家的文物；(5)法律規定屬于國家所有的其他文物。【考點】受國家保護的文物范圍29.某施工現場發生了工程整體垮塌，造成5000萬元的直接經濟損失，該生產安全事故屬于（）。（2021.24.第二批）A、一般事故B、較大事故C、重大事故D、特別重大事故答案：C30.根據《關于進一步做好建筑業工傷保險工作的意見》。關于建筑施工企業參加工傷保險的說法，正確的是()。（2020.46）A、按用人單位參保的建筑施工企業應當以社會保險總額為基數繳納工傷保險費用B、建設項目的工傷保險費用由施工總承包單位在項目開工前一次性代繳C、以建設項目為單位參保的，可以按照招標控制價的一定比例計算繳納工傷保險費D、建筑施工企業應當在投標報價中將工傷保險費用單獨列支，作為可競爭費答案：B解析：A項錯誤，按用人單位參保的建筑施工企業應以工資總額為基數依法繳納工傷保險費；B項錯誤，以建設項目為單位參保的，可以按照項目工程總造價的一定比例計算繳納工傷保險費；C項正確D項錯誤，建設單位要在工程概算中將工傷保險費用單獨列支，作為不可競爭費，不參與競標，并在項目開工前由施工總承包單位一次性代繳本項目工傷保險費，覆蓋項目使用的所有職工，包括專業承包單位、勞務分包單位使用的農民工。31.根據《工傷保險條例》，職工因工作遭受事故傷害或者患職業病需要暫停工作接受工傷醫療的，其停工留薪期一般不超過（）。（2020.12月考）A、3個月B、6個月C、12個月D、9個月答案：C解析：職工因工作遭受事故傷害或者患職業病需要暫停工作接受工傷醫療的，在停工留薪期內，原工資福利待遇不變，由所在單位按月支付。停工留薪期一般不超過12個月。傷情嚴重或者情況特殊，經設區的市級勞動能力鑒定委員會確認，可以適當延長，但延長不得超過12個月。【考點來源】2Z206034工傷保險和意外傷害保險的規定32.建設工程招標的基本程序主要包括：①發售招標文件；②編制招標文件；③委托招標代理機構；④履行項目審批手續；⑤開標、評標；⑥簽訂合同；⑦發布招標公告或投標邀請書；⑧發出中標通知書。上述程序正確的排列順序是（）。（2014.11）A、①②③④⑤⑥⑦⑧B、③②④⑦①⑤⑧⑥C、②③①④⑦⑤⑥⑧D、④③②⑦①⑤⑧⑥答案：D解析：招標的基本程序：履行項目審批手續、委托招標代理機構、編制招標文件及標底、發布招標公告或投標邀請書、資格審查、開標、評標、發中標通知書、簽訂合同。33.施工合同當事人向人民法院主張的訴訟請求中，可以得到支持的是（）。（2019.14）A、解除合同并賠償損失B、繼續履行并解除合同C、支付違約金和雙倍返還定金D、確認合同無效并支付違約金答案：A解析：B錯誤，繼續履行不能與解除合同并存。C錯誤，支付違約金與雙倍返還定金不能同時并用，只能二選其一。D錯誤，合同無效，違約條款相應無效。34.“綠色施工”是指工程建設中，在保證質量、安全等基本要求和技術進步，最大限度的節約資源與減少對環境負面影響的施工活動，實現“四節一環保”，其中“四節”是指（）。（2015.14）A、節電、節能、節水、節材B、節能、節地、節水、節材C、節能、節水、節油、節材D、節能、節電、節水、節地答案：B解析：本題考查的是施工合理使用與節約能源的規定。四節一環保：節能，節地，節水，節水，節材和環境保護。35.擔任施工項目負責人的注冊建造師，在所負責的工程項目竣工驗收手續辦結前，不得變更注冊到另一施工企業，除非（）。（2018.55）A、施工企業同意更換項目負責人B、建設單位與施工企業產生了合同糾紛C、因不可抗力暫停施工D、建設單位同意更換項目負責人答案：D解析：注冊建造師擔任施工項目負責人期間原則上不得更換。如發生下列情形之一的，應當辦理書面交接手續后更換施工項目負責人：（1）發包方與注冊建造師受聘企業已解除承包合同的；（2）發包方同意更換項目負責人的；（3）因不可抗力等特殊情況必須更換項目負責人的。36.某有獨立請求權的第三人，因不能歸責于本人的事由未參加訴訟，生效判決的部分內容錯誤，損害其民事權益，則該第三人行使撤銷之訴的法定期間是（）月。（2014.47）A、6B、12C、18D、24答案：A解析：有獨立請求權的第三人，因不能歸責于本人的事由未參加訴訟，但有證據證明發生法律效力的判決、裁定、調解書的部分或者全部內容錯誤，損害其民事權益的，可以自知道或者應當知道其民事權益受到損害之日起6個月內，向作出該判決、裁定、調解書的人民法院提起訴訟。37.合同權利轉讓未通知債務人，則（）。（2019.33）A、轉讓合同無效B、對債務人不發生效力C、推定為未轉讓D、抗辯權發生轉移答案：B解析：債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，該轉讓對債務人不發生效力。38.招標人與投標人串通投標的情形是（）。（2021.56.第二批）A、招標人僅將招標文件的澄清內容通知了提問的投標人B、招標人接收了未按照招標文件要求密封的投標文件C、與招標人存在利害關系的法人投標D、招標人間接向投標人透露評標委員會的成員信息答案：D39.關于建筑工程一切險附加的第三者責任險的說法，正確的是（）。（2020.12月考）A、保險人承擔保險責任的范圍包括保險期限屆滿后30日內的損失B、產生損失的意外事故應當與所保工程直接相關C、人身傷亡、疾病或者財產損失的發生地僅限于施工場地內D、投保人的人員傷亡或者財產損失均包括在承保范圍內答案：B解析：建筑工程一切險如果加保第三者責任險，保險人對下列原因造成的損失和費用，負責賠償：（1）在保險期限內，因發生與所保工程直接相關的意外事故引起工地內及鄰近區域的第三者人身傷亡、疾病或財產損失；（2）被保險人因上述原因支付的訴訟費用以及事先經保險人書面同意而支付的其他費用。建筑工程一切險的保險責任自保險工程在工地動工或用于保險工程的材料、設備運抵工地之時起始，至工程所有人對部分或全部工程簽發完工驗收證書或驗收合格，或工程所有人實際占用或使用或接收該部分或全部工程之時終止，以先發生者為準。但在任何情況下，保險期限的起始或終止不得超出保險單明細表中列明的保險生效日或終止日。40.關于施工生產安全事故調查的說法，正確的是（）。（2021.34.第一批）A、事故調查組組長由事故發生地的公安機關指定B、事故調查組不得直接組織專家進行技術鑒定C、事故調查組成員應當及時發布有關事故的信息D、技術鑒定所需時間不計入事故調查期限答案：D解析：A項錯誤，事故調查組組長由負責事故調查的人民政府指定。B項錯誤D項正確，未經事故調查組組長允許，事故調查組成員不得擅自發布有關事故的信息。必要時，事故調查組可以直接組織專家進行技術鑒定。技術鑒定所需時間不計入事故調查期限。C項錯誤，未經事故調查組組長允許，事故調查組成員不得擅自發布有關事故的信息。【考點來源】2Z206048施工生產安全事故報告及采取相應措施的規定41.因設計優化使得施工總承包項目現場暫時停止施工的，增加的現場防護費用由（）承擔。（2019.28）A、建設單位B、設計單位C、總承包單位D、分包單位答案：A42.關于建設工程專利權保護范圍的說法，正確的是（）。（2018.4）A、實用新型以申請時所附的說明書為準B、建設工程發明以其附圖為準C、外觀設計以在圖片或照片中該產品的外觀設計為準D、三類專利均已權利要求的內容為準答案：C解析：《專利法》規定，建設工程發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。43.關于仲裁裁決撤銷的說法，正確的是（）。（2020.53）A、仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的，當事人只能申請撤銷仲裁裁決，不得申請不予執行仲裁裁決B、當事人申請撤銷仲裁裁決的，應當在收到裁決書之日起3個月內提出C、仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當事人不得就該糾紛再行申請仲裁，只能向人民法院起訴D、當事人可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷仲裁裁決答案：D解析：根據《民事訴訟法》的規定，被申請人提出證據證明裁決有下列情形之一的，經人民法院組成合議庭審查核實，裁定不予執行：（1）當事人在合同中沒有仲裁條款或者事后沒有達成書面仲裁協議的；（2）裁決的事項不屬于仲裁協議的范圍或者仲裁機構無權仲裁的；（3）仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的；（4）裁決所根據的證據是偽造的；（5）對方當事人向仲裁機構隱瞞了足以影響公正裁決的證據的；（6）仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄、徇私舞弊、枉法裁決行為的。仲裁裁決被法院依法裁定不予執行的，當事人就該糾紛可以重新達成仲裁協議，并依據該仲裁協議申請仲裁，也可以向法院提起訴訟。根據《仲裁法》的規定，當事人提出證據證明裁決有上述情形之一的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決。此外，人民法院認定該裁決違背社會公共利益的，應當裁定撤銷。當事人申請撤銷裁決的，應當在收到裁決書之日起6個月內提出。44.根據《勞動合同法》，勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期不得超過（）。（2016.20）A、1個月B、2個月C、3個月D、4個月答案：B解析：勞動合同期限3個月以上不滿1年的，試用期不得超過1個月；勞動合同期限1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個月；3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個月。【考點】勞動合同訂立的規定45.根據《民事訴訟法》，屬于人民法院應當裁定中止執行情形的是（）。（2018.20）A、執行案件申請人撤銷申請的B、作為被執行人的公民死亡，無遺產可供執行，又無義務承擔人的C、追索贍養費、撫養費、撫育費案件的權力人死亡的D、作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權力義務承受人的答案：D解析：執行中止是指在執行過程中，因發生特殊情況，需要暫時停止執行程序。有下列情況之一的，人民法院應裁定中止執行：(1)申請人表示可以延期執行的;(2)案外人對執行標的提出確有理由異議的;(3)作為一方當事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權利或承擔義務的;(4)作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的;(5)人民法院認為應當中止執行的其他情形，如被執行人確無財產可供執行等。中止的情形消失后，恢復執行。在執行過程中，由于出現某些特殊情況，執行工作無法繼續進行或沒有必要繼續進行的，結束執行程序。有下列情況之一的，人民法院應當裁定終結執行：(1)申請人撤銷申請的;(2)據以執行的法律文書被撤銷的;(3)作為被執行人的公民死亡，無遺產可供執行，又無義務承擔人的;(4)追索贍養費、扶養費、撫育費案件的權利人死亡的;(5)作為被執行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪失勞動能力的;(6)人民法院認為應當終結執行的其他情形。【考點來源】2Z208024執行中止和執行終結46.《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）主要由（）三部分組成。（2016.21）A、總則、分則、附則B、總則、通用條件、專有條件C、合同協議書、通用合同條款、專用合同條款D、總則、正文、附件答案：C解析：《建設工程施工合同（示范文本）》，由合同協議書、通用合同條款、專用合同條款三部分組成。【考點】建設工程合同示范文本的性質與作用47.關于建設工程質量保修期限的說法，正確的是()。（2020.32）A、地基基礎工程的主體結構的保修期不低于50年B、建設單位與施工企業在保修合同中約定的保修期限應當高于法定的最低保修期限C、建設工程超過主體結構保修期的，不得繼續使用D、建設工程的法定保修期限為其最低保修期限答案：D解析：A項錯誤。《建設工程質量管理條例》規定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為：基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限；B項錯誤，建設單位與施工單位經平等協商另行簽訂保修合同的，其保修期限可以高于法定的最低保修期限，但不能低于最低保修期限，否則視作無效。C項錯誤，《建設工程質量管理條例》規定，建設工程在超過合理使用年限后需要繼續使用的，產權所有人應當委托具有相應資質等級的勘察、設計單位鑒定，并根據鑒定結果采取加固、維修等措施，重新界定使用期。48.根據《城市建設檔案管理規定》，建設單位應當在工程竣工驗收后()個月內，向城建檔案館報送會符合規定的建設工程檔案。（2020.11）A、1B、3C、6D、12答案：B解析：建設單位應當在工程竣工驗收后3個月內，向城建檔案館報送一套符合規定的建設工程檔案。49.某施工企業與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施工企業在租賃期間損壞了塔吊的兩個部件，并有意轉租該塔吊，關于施工企業義務的說法，正確的是（）。（2018.58）A、施工企業應當對塔吊部件進行維修B、施工企業應當對塔吊做相應改造C、施工企業轉租塔吊后應當將相關情況通知租賃公司D、施工企業應當承擔塔吊部件的損害賠償責任答案：D解析：承租人應當妥善保管租賃物，因保管不善造成租賃物毀損、滅失的，應當承擔損害賠償責任。【考點來源】2Z204034租賃合同的法律規定50.關于仲裁裁決的不予執行和撤銷說法正確的是（）。（2021.23.第一批）A、仲裁的程序違反法定程序的，當事人只能申請撤銷仲裁裁決，不得申請不予執行仲裁裁決B、當事人申請撤銷仲裁裁決的，應當在收到裁決書之日起3個月內提出C、當事人可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷仲裁裁決D、仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當事人就該糾紛不得再行申請仲裁，只能向人民法院起訴答案：C解析：A項錯誤，被申請人提出證據證明裁決有下列情形之一的，經人民法院組成合議庭審查核實，裁定不予執行：（1）當事人在合同中沒有仲裁條款或者事后沒有達成書面仲裁協議的；（2）裁決的事項不屬于仲裁協議的范圍或者仲裁機構無權仲裁的；（3）仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的；（4）裁決所根據的證據是偽造的；（5）對方當事人向仲裁機構隱瞞了足以影響公正裁決的證據的；（6）仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄、徇私舞弊、枉法裁決行為的。B項錯誤，當事人申請撤銷裁的，應當在收到裁決書之日起6個月內提出。C項正確，根據《仲裁法》的規定，當事人提出證據證明裁決有上述情形之一的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決。D項錯誤，仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當事人之間的糾紛并未解決。根據《仲裁法》的規定，當事人就該糾紛可以根據雙方重新達成的仲裁協議申請仲裁，也可以向人民法院起訴。【考點來源】2Z208033仲裁裁決的執行51.在承攬合同中，除當事人另有約定的外，定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的，承攬人對完成的工作成果享有的權利是（）。（2020.12月考）A、留置權B、抵押權C、所有權D、處分權答案：A解析：定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的，承攬人對完成的工作成果享有留置權。52.關于定金的說法，正確的是（）。（2016.58）A、債務人履行債務后，定金不可抵作價款B、訂金與定金的法律效果相同C、定金超過合同金額的20%，則定金無效D、定金的法律性質是擔保答案：D解析：A錯誤，債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回；B錯誤，定金具有擔保效力，訂金沒有擔保效力，只是作為預付款使用；C錯誤，超過20%部分的定金，沒有雙倍返還的擔保效力，但是可以作為預付款使用；20%以內的定金，具有擔保效力；D正確，定金的法律性質是擔保。【考點】抵押權、質權、留置權、定金的規定53.關于勞務派遣的說法，正確的是（）。（2020.12月考）A、用工單位可以根據實際需要隨時調整派遣勞動者的數量B、被派遣勞動者在用工單位因工作遭受事故傷害的，用工單位應當申請工傷認定，勞務派遣單位應當協助C、被派遣勞動者在無工作期間，勞務派遣單位應當按照所在地人民政府規定的最低工資標準，向其按月支付報酬D、勞務派遣單位被責關閉、撤銷，用工單位可以將被派遣勞動者退回勞務派遣單位的約定無效答案：C解析：A項錯誤。用工單位不得將被派遣勞動者再派遣到其他用人單位。B項錯誤。被派遣勞動者在用工單位因工作遭受事故傷害的，勞務派遣單位應當依法申請工傷認定，用工單位應當協助工傷認定的調查核實工作。C項錯誤。用工單位被依法宣告破產、吊銷營業執照、責令關閉、撤銷、決定提前解散或者經營期限屆滿不再繼續經營的；用工單位可以將被派遣勞動者退回勞務派遣單位。D正確。被派遣勞動者在無工作期間，勞務派遣單位應當按照所在地人民政府規定的最低工資標準，向其按月支付報酬。54.根據《實施工程建設強制性標準監督規定》，下列情形中不屬于強制性標準監督檢查內容的是（）。（2018.36）A、工程項目規劃、勘察、設計、施工階段是否符合強制性標準B、工程項目使用的材料、設備是否符合強制性標準C、工程管理人員是否熟悉強制性標準D、工程項目的安全、質量是否符合強制性標準答案：C解析：強制性標準監督檢查的內容包括：(1)工程技術人員是否熟悉、掌握強制性標準;(2)工程項目的規劃、勘察、設計、施工、驗收等是否符合強制性標準的規定;(3)工程項目采用的材料、設備是否符合強制性標準的規定;(4)工程項目的安全、質量是否符合強制性標準的規定;(5)工程項目采用的導則、指南、手冊、計算機軟件的內容是否符合強制性標準的規定。【考點來源】2Z207012監督檢查的內容和方式55.下列證據中，可以單獨作為認定民事訴訟案件事實依據的是（）。（2020.12月考）A、未成年人所作的與其年齡和智力狀況不相當的證言B、一方當事人提出、對方當事人認可的書證原件C、與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言D、無法與原件原物核對的復印件、復制品答案：B解析：不能單獨作為認定案件事實的證據：未成年人所作的與其年齡和智力狀況不相當的證言；與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言；存有疑點的視聽資料；無法與原件、原物核對的復印件、復制品；無正當理由未出庭作證的證人證言。【考點來源】2Z208023民事訴訟的證據和訴訟時效56.關于抵押權的說法，正確的是（）。（2021.18.第二批）A、以動產抵押的，抵押權自合同生效時設立B、抵押權可以與債權分離而單獨轉讓C、同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押權未登記的拍賣的抵押財產所得的價款按照抵押合同訂立的順序清償D、同一財產向兩個以上債權人抵押的，拍賣抵押財產所得的價款按照登記的債權比例清償答案：A解析：B項錯誤，抵押權與其擔保的債權同時存在。抵押權不得與債權分離而單獨轉讓或者作為其他債權的擔保。C項錯誤，同一財產向兩個以上債權人抵押的，拍賣、變賣抵押財產所得的價款依照下列規定清償:（1）抵押權已經登記的，按照登記的時間先后確定清償順序；（2）抵押權已經登記的先于未登記的受償；（3）抵押權未登記的，按照債權比例清償。其他可以登記的擔保物權，清償順序參照上述規定。57.根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施工企業承攬業務不良行為的是（）。（2020.12月考）A、未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的B、將承包的工程轉包的C、在施工中偷工減料的D、未取得安全生產許可證擅自進行生產的答案：B解析：承攬業務不良行為認定標準：（1）利用向發包單位及其工作人員行賄、提供回扣或者給予其他好處等不正當手段承攬業務的；（2）相互串通投標或與招標人串通投標的，以向招標人或評標委員會成員行賄的手段謀取中標的；（3）以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的；（4）不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的；（5）將承包的工程轉包或違法分包的。A、C選項屬于工程質量不良行為，D選項屬于工程安全不良行為。58.在施工合同中，當事人對墊資利息未作約定，則（）。（2019.41）A、按照年利率24%計息B、利息不予支持C、按照中國人民銀行同期同類貸款利率計息D、墊資不予返還答案：B解析：當事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。（當事人對墊資利息沒有約定的，承包人請求支付利息的，不予支持）。59.根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施工企業工程安全不良行為的是（）。（2017.56）A、在城市市區內建設工程的施工現場未實行封閉圍擋B、未按照節能設計進行施工C、未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關資料取樣檢測D、按照規定需要持證上崗的技術工種的作業人員未取得證書上崗，情節嚴重答案：A解析：BC屬于工程質量不良行為，D屬于資質不良。60.根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，事故發生后，因特殊情況需要移動安全事故現場物件，應當符合的條件是（）。（2019.18）A、經現場物件所有權人同意B、記憶現場物件的位置信息C、防止事故擴大的需要D、不造成任何其他損失答案：C解析：確因特殊情況需要移動事故現場物件的，須同時滿足以下條件:(1)搶救人員、防止事故擴大以及疏通交通的需要；（1）經事故單位負責人或者組織事故調查的安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門同意；（3）做出標志，繪制現場簡圖，拍攝現場照片，對被移動物件貼上標簽，并做出書面記錄；（4）盡量使現場少受破壞。61.下列建筑施工條件中，屬于建筑施工企業申領安全生產許可證應當具備的是（）。（2017.32）A、主要負責人經有關部門考核合格B、建設資金已落實C、配備了兼職安全生產管理人員D、為職工辦理了意外傷害險答案：A解析：B項是申請施工許可證的條件；C應配備專職安全生產管理人員；D應為職工辦理工傷保險，為從事危險作業的職工辦理意外傷害險。62.關于仲裁的說法，正確的是（）。（2018.40）A、沒有仲裁協議或者仲裁協議無效的，法院對當事人的糾紛應當予以受理B、對于仲裁協議有效的仲裁案件，法院仍具有管轄權C、只要一方當事人申請仲裁，仲裁委員會都應當予以受理D、仲裁裁決作出后，當事人就同一糾紛向法院起訴的，法院應當予以受理答案：A解析：B錯誤，有效的仲裁協議排除人民法院的司法管轄權；C錯誤，仲裁協議是當事人自愿原則的體現，沒有仲裁協議，一方當事人申請仲裁的，仲裁委員會不予受理；D錯誤，仲裁實行一裁終局制度，裁決作出后，當事人不得就已經裁決的事項再行申請仲裁，也不得就此提起訴訟。63.關于工程建設強制性國家標準的說法，正確的是（）。（2021.36.第一批）A、標準可以由行業主管部門發布B、對標準解釋的效力低于標準本身C、對標準進行復審的周期一般不得超過3年D、標準文本應當免費向社會公開答案：D解析：A項錯誤，國務院標準化行政主管部門負責強制性國家標準的立項、編號和對外通報。B項錯誤，強制性國家標準的解釋與標準具有同等效力。C項錯誤，復審周期一般不得超過5年。D項正確，強制性標準文本應當免費向社會公開。【考點來源】2Z207011工程建設標準的分類64.關于投標人資格預審的說法，正確的是（）。（2021.59.第二批）A、依法必須進行招標的項目的資格預審公告，應當在國務院住房城鄉建設主管部門指定的媒介發布B、在不同媒介發布的同一招標項目的資格預審公告的內容可以根據特定情況存在差異C、依法必須進行招標的項目提交資格預審申請文件的時間，自資格預審文件停止發售之日起不得少于5日D、指定媒介發布依法必須進行招標的項目的境內資格預審公告，可以收取適當的成本費用答案：C解析：本題考查的是招標基本程序和禁止肢解發包、限制排斥投標人的規定。依法必須招標項目的招標公告和公示信息應當在”中國招標投標公共服務平臺”或者項目所在地省級電子招標投標公共服務平臺發布。招標人發售資格預審文件、招標文件收取的費用應當限于補償印刷、郵寄的成本支出。65.根據《勞動合同法》，用人單位違反相關規定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應當訂立無固定期限勞動合同之日起勞動者每月支付（）的工資。（2015.28）A、4倍B、3倍C、2倍D、1倍答案：C解析：用人單位違反相關規定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應當訂立無固定期限勞動合同之日起向勞動者每月支付2倍的工資。66.貨運合同的托運人未按照約定包裝貨物，承運人可以（）。（2015.51）A、留置貨物B、要求賠償C、解除合同D、拒絕運輸答案：D解析：本題考查的是運輸合同的法律規定。托運人應當按照約定的方式包裝貨物。對包裝方式沒有約定或者約定不明確的，適用《合同法》第156條的規定。托運人違反包裝的規定的，承運人可以拒絕運輸。67.關于投標保證金的說法，正確的是（）。（2017.7）A、投標保證金有效期應當與投標有效期一致B、投標分兩階段進行，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第一階段提出C、投標保證金有效期從提交投標文件之日起算D、招標人終止招標的，應當及時退還已收取的投標保證金，招標文件未規定利息的，可以不返還利息答案：A解析：本題考查的是投標保證金。選項B，實行兩階段招標的，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第二階段提出。選項C，投標保證金有效期應當與投標有效期一致，即從提交投標文件截止之日起算。選項D，招標人終止招標，已經收取投標保證金的，招標人應當及時退還所收取的投標保證金及銀行同期存款利息。68.關于勞動合同試用期的說法，正確的是（）。（2020.23）A、同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期B、初次訂立勞動合同的，可以僅約定試用期，而不約定勞動合同期限C、試用期不包含在勞動合同期限之內D、勞動合同期限不滿1年的，不得約定試用期答案：A解析：A項正確，同一用人單位與同一勞動者只能約定一次試用期。B項錯誤，勞動合同僅約定試用期的，試用期不成立，該期限為勞動合同期限。C項錯誤，試用期包含在勞動合同期限內。D項錯誤，以完成一定工作任務為期限的勞動合同或者勞動合同期限不滿3個月的，不得約定試用期。69.使用他人知識產權必須經權利人同意，這體現了知識產權的（）。（2016.3）A、期限性B、地域性C、專有性D、財產權和人身權的雙重性答案：C解析：知識產權的專有性：知識產權同其他財產所有權一樣，具有絕對的排他性。權利人對智力成果享有專有權，其他人若要利用這一成果必須經過權利人同意，否則構成侵權。70.根據《安全生產法》，對于未真實記錄安全生產教育和培訓情況的生產經營單位可以（）。（2016.25）A、給予警告B、吊銷營業執照C、責令限期改正D、降低資質等級答案：C解析：對于未真實記錄安全生產教育和培訓情況的生產經營單位責令限期改正，可以處5萬元以下的罰款；逾期未改正的，責令停產停業整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處l萬元以上2萬元以下的罰款。【考點】施工單位違法行為應承擔的法律責任71.關于履約保證金的說法，正確的是（）。（2019.44）A、履約保證金不得低于中標合同金額的10%B、中標人不履行與招標人訂立的合同的，履約保證金不予退還，給招標人造成的損失超過履約保證金數額的，對超過部分不予賠償C、施工企業不得以銀行保函或擔保公司保函的形式，向建設單位提供履約擔保D、招標文件要求中標人提交履約保證金的，中標人應當提交答案：D解析：A錯誤，履約保證金不得超過中標合同金額的10%；B錯誤，中標人不履行與招標人訂立的合同的，履約保證金不予退還，給招標人造成的損失超過履約保證金數額的，對超過部分應當予以補償。C錯誤，國家鼓勵施工企業以銀行保函或擔保公司保函的形式，向建設單位提供履約擔保。72.關于建設工程合同承包人工程價款優先受償權的說法，正確的是（）。（2017.16）A、承包人的優先受償權優于抵押權B、承包人的優先受償權可以對抗已經交付購買商品房大部分款項的消費者C、優先受償權的范圍包括承包人因發包人違約所造成的損失D、承包人行使優先受償權的期限為1年答案：A解析：A項正確，建筑工程的承包人的優先受償權由于抵押權和其他債權。B錯誤，優先受償權：全款購房者＞大部分款項購房者＞承包人工程款＞抵押權。C錯誤，承包人建設工程價款優先受償的范圍依照國務院有關行政主管部門關于建設工程價款范圍的規定確定。承包人就逾期支付建設工程價款的利息、違約金、損害賠償金等主張優先受償的，人民法院不予支持。D錯誤，承包人行使優先受償權的期限為6個月。73.根據《招標投標法實施條例》，關于聯合體投標的說法，正確的是（）。（2019.30）A、招標人接受聯合體投標并進行資格預審的，聯合體可以在資格預審后組成B、資格預審后聯合體增減、更換成員的，應當書面通知招標人C、招標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯合體投標D、聯合體各方在同一招標項目中可以以自己名義單獨投標答案：C解析：A錯誤，聯合體應當在資格預審前組成。B錯誤，資格預審后聯合體增減、更換成員的，投標無效。D錯誤，聯合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯合體投標的，相關投標均無效。74.在建設工程招標投標中，關于投標報價的說法，正確的是（）。（2020.12月考）A、招標人可以與中標人就其投標報價進行談判B、投標報價可以低于工程成本C、投標報價不得低于最低投標限價總價D、投標報價高于最高投標限價總價的，應當否決其投標答案：D解析：A項錯誤，在確定中標人前，招標人不得與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判。B項錯誤、D正確，《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》中規定，投標報價不得低于工程成本，不得高于最高投標限價。C項錯誤，招標人不得規定最低投標限價。75.甲建設單位與乙設計單位簽訂設計合同，約定設計費用200萬元，甲按約定向乙支付了定金50萬元。如果乙在規定時期內不履行設計合同，應該返還給甲（）。（2017.5）A、50萬元B、80萬元C、90萬元D、100萬元答案：C解析：本題考查的是定金。定金的數額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的20%。所以交的50萬里面只有40萬能夠作為定金使用，多交了10萬。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。雙倍返還定金：40*2＝80萬；多交部分也應當返還給對方：80＋10＝90萬。76.（考點過時）甲施工企業有一輛里程表存在故障的工程用車，該車實際行駛里程8萬公里，市場價格約為16萬元，里程表顯示行駛里程為4萬公里。甲明知上述情況存在，仍將該車以23萬元價格賣給了乙施工企業，乙知情后訴至法院。乙的下列訴訟請求可以獲得支持的是（）。（2017.46）A、請求減少價款至16萬元B、以欺詐為由解除合同C、以重大誤解為由請求撤銷合同D、請求甲承擔締約過失責任答案：A解析：《民法典》規定，一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。77.施工企業必須為職工辦理的保險是（）。（2019.27）A、意外傷害險B、職業責任險C、工傷保險D、財產險答案：C解析：工傷保險強制險，必須辦理；意外傷害險是商業險，國家鼓勵企業為員工辦理。78.關于向城鎮排水設施排放污水的說法，正確的是()。（2020.48）A、各類施工作業需要排水的，由施工企業申請領取排水許可證B、施工作業排水許可證的有效期，由建設行政主管部門根據工期確定C、排水戶應當按照實際需要的排水類別、總量排放污水D、城鎮排水主管部門實施排水許可不得收費答案：D解析：各類施工作業需要排水的，由建設單位申請領取排水許可證。因施工作業需要向城鎮排水設施排水的，排水許可證的有效期，由城鎮排水主管部門根據排水狀況確定，但不得超過施工期限。排水戶應當按照排水許可證確定的排水類別、總量、時限、排放口位置和數量、排放的污染物項目和濃度等要求排放污水。城鎮排水主管部門實施排水許可不得收費。79.根據《建筑起重機械安全監督管理規定》，應當報廢的起重機械是（）。（2014.42）A、須大修才能達到安全技術標準的B、超過制造廠家規定的使用年限的C、無安全技術檔案的D、無齊全有效的安全保護裝置的答案：B解析：有下列情形之一的建筑起重機械，不得出租、使用:(1)屬國家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超過安全技術標準或者制造廠家規定的使用年限的;(3)經檢驗達不到安全技術標準規定的;(4)沒有完整安全技術檔案的;(5)沒有齊全有效的安全保護裝置的。建筑起重機械有以上第(1)、(2)、(3)項情形之一的，出租單位或者自購建筑起重機械的使用單位應當予以報廢，并向原備案機關辦理注銷于續。80.關于兩階段招標的說法，正確的是（）。（2021.29.第二批）A、對技術復雜或者無法精確擬定技術規格的項目，招標人必須分兩階段進行招標B、第二階段，投標人按照招標文件的要求提交包括最終技術方案和投標報價的投標文件C、第一階段，投標人按照招標公告或者投標邀請書的要求提交帶報價的技術建議D、招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第一階段提出答案：B解析：對技術復雜或者無法精確擬定技術規格的項目，招標人可以分兩階段進行招標。第一階段，投標人按照招標公告或者投標邀請書的要求提交不帶報價的技術建議，招標人根據投標人提交的技術建議確定技術標準和要求，編制招標文件。第二階段，招標人向在第一階段提交技術建議的投標人提供招標文件，投標人按照招標文件的要求提交包括最終技術方案和投標報價的投標文件。實行兩階段招標的，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第二階段提出。81.某市質量監督站一科長李某因涉嫌制假被公安機關拘留、處以5000元罰款，沒收其全部違法所得財產。市質量監督站知道此事后將李某開除，李某不服公安機關和質量監督站的做法，就以下事項提出行政復議，其中超出行政復議范圍的事項是（）。（2015.21）A、被拘留B、被罰款5000元C、被質量監督站開除D、被沒收違法所得答案：C解析：本題考查的是行政復議的范圍，受理和復議決定，質量監督站對內的處理不能提起行政復議。82.工程建設中使用的計算機軟件是（）保護的客體，受知識產權保護。A、專利權B、商標權C、著作權D、發明權答案：C解析：未經著作權人許可，復制發行其文字作品，音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品的，屬于侵犯著作權罪。因此計算機軟件屬于著作權的保護客體。83.下列行為屬于質量不良行為的是（）。（2021.46.第一批）A、未按照國家有關規定在施工現場設置消防通道、消防水源、配備消防設施和滅火器材的B、在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍的C、未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料見證取樣的D、未對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取專項防護措施的答案：C84.甲公司與乙公司訂立了一份建材買賣合同，乙按約定向甲支付了定金4萬元，合同約定如任何一方不履行合同應向對方支付違約金6萬元。交貨日期屆滿，甲無法交付該建材。乙訴至法院提出的如下訴訟請求中，既能最大限度保護自己的利益，又能獲得支持的是（）。（2017.10）A、請求甲雙倍返還定金8萬元B、請求甲支付違約金6萬元，同時請求甲返還支付的定金4萬元C、請求甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元D、請求甲支付違約金6萬元答案：B解析：本題考查的是違約金和定金。履約方可以要求違約方“支付雙倍的定金”或者“返還定金并支付違約金”，以上兩個原則只可二選一。按照最大補償來考慮，應當選擇返還定金并支付違約金，6+4=10萬。85.關于工程質量檢測的說法，正確的是（）。（2020.12月考）A、檢測機構應當建立檔案管理制度，并應當單獨建立檢測結果不合格項目臺賬B、由施工企業委托具有相應資質的檢測機構進行檢測C、檢測機構可以監制建筑材料、構配件和設備D、檢測報告經建設單位或者工程監理單位確認后由建設單位歸檔答案：A解析：A項正確。檢測機構應當建立檔案管理制度，并應當單獨建立檢測結果不合格項目臺賬。B項錯誤。質量檢測業務由工程項目建設單位委托具有相應資質的檢測機構進行檢測。C項錯誤。檢測機構和檢測人員不得推薦或者監制建筑材料、構配件和設備。D項錯誤。檢測報告經建設單位或者工程監理單位確認后，由施工單位歸檔。【考點來源】2Z207023對建筑材料、設備等進行檢驗檢測的規定86.下列糾紛中，屬于勞動爭議范圍的是（）。（2021.47.第一批）A、因工傷醫療費發生的糾紛B、勞動者請求社會保險經辦機構發放社會保險金的糾紛C、勞動者對職業病診斷鑒定結論的異議糾紛D、農村承包經營戶與受雇人之間的糾紛答案：A解析：勞動爭議的范圍主要是：（1）因確認勞動關系發生的爭議；（2）訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同發生的爭議；（3）因除名、辭退和辭職、離職發生的爭議；（4）因工作時間、休息休假、社會保險、福利培訓以及勞動保護發生的爭議；（5）因勞動報酬、工傷醫療費、經濟補償或者賠償金等發生的爭議；（6）勞動者與用人單位在履行勞動合同過程中發生的糾紛；（7）勞動者與用人單位之間沒有訂立書面勞動合同，但已形成勞動關系后發生的糾紛；（8）勞動者退休后與尚未參加社會保險統籌的原用人單位因追索養老金、醫療費、工傷保險待遇和其他社會保險而發生的糾紛；（9）法律、法規規定的其他勞動爭議。【考點來源】2Z204025勞動爭議的解決87.關于中標人法律責任的說法，正確的是（）。（2016.35）A、中標人將中標項目的部分主體分包給他人，可以責令停業整頓或吊銷營業執照B、中標人無正當理由不與招標人訂立合同的，取消其中標資格，投標保證金不予退還C、中標人不履行合同的，履約保證金不予退還，還應賠償與履約保證金等額的損失D、中標人嚴重違反合同義務的，取消其5年內參加依法必須進行招標項目的投標資格答案：B解析：A錯，情節嚴重的才吊銷營業執照；C錯，不是賠償與履約保證金等額損失，是應當對超過部分予以賠償；D錯，應是取消2至5年內參加依法必須進行招標項目的投標資格。【考點】中標人違法行為應承擔的法律責任88.根據《招標投標法實施條例》，下列國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目中，可以邀請招標的是（）。（2020.12月考）A、采用公開招標方式的費用高的項目B、受自然環境限制只有少量潛在投標人可供選擇的項目C、住所地為項目所在地的合格投標人僅有三家的項目D、某技術簡單的大型工程項目答案：B解析：《招標投標法實施條例》進一步規定，國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，應當公開招標；但有下列情形之一的，可以邀請招標：（1）技術復雜、有特殊要求或者受自然環境限制，只有少量潛在投標人可供選擇（2）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。89.某工程由甲施工企業承包，施工現場檢查發現項目部的項目經理、技術負責人、質量管理人員的和安全管理人員都是乙施工企業職工。則甲的行為視同（）。（2016.11）A、違法分包B、與他人聯合承攬C、允許他人使用本企業名義承攬工程D、使用其他企業名義承攬工程答案：C解析：分包工程發包人沒有將其承包的工程進行分包，在施工現場所設項目管理機構的項目負責人、技術負責人、項目核算負責人、質量管理人員、安全管理人員不是工程承包人本單位人員的，視同允許他人以本企業名義承攬工程。【考點】禁止以他企業或他企業以本企業名義承攬工程的規定90.某開發商以A地塊的建設用地使用權作為向銀行貸款的擔保，確保近期還款，此擔保方式屬于（）。（2015.7）A、保證B、質押C、抵押D、留置答案：C解析：本題考查的是抵押權，抵押是指債務人或第三人不轉移對財產的占有，將該財產作為債權的擔保。債務人不履行債務時，債權人有權以該財產折價或者以拍賣，變賣該財產的價款優先受償的擔保方式。91.關于行政復議的說法，正確的是（）。A、行政復議既可以解決行政爭議，也可以解決民事或者其他爭議B、在行政復議中隨時可以調解C、行政復議可以應申請一并審查抽象行政行為D、行政復議決定具有終局性答案：C解析：選項A行政復議的任務是解決行政爭議，而不是解決民事或其他爭議。選項B行政復議以書面審查為主，以不調解為原則；選項D，行政復議后還可以向人民法院提請訴訟。92.在申請領取施工許可證應當具備的條件中，關于施工圖紙及技術資料的說法，正確的是（）。（2021.13.第二批）A、有施工方案設計即可B、有經審查合格的施工圖設計文件C、有初步設計圖紙并通過初步設計審查D、有注冊執業人員簽章的施工圖答案：B93.下列情形中，發包人應當承擔過錯責任的是（）。（2021.29.第一批）A、直接指定分包人分包專業工程造成建筑工程質量缺陷的B、拖欠工程款影響工期的C、未申領施工許可證導致無法開工的D設計變更導致費用增加的答案：A解析：發包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：①提供的設計有缺陷；②提供或者指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備不符合強制性標準；③直接指定分包人分包專業工程。簡記為：2提供2指定【考點來源】2Z207044竣工結算、質量爭議的規定94.下列事項中，屬于施工生產安全事故調查組職責的是（）。（2018.42）A、查明事故發生的間接經濟損失B、追究責任人的法律責任C、提交事故調查報告D、提出對受傷人員的賠償方案答案：C解析：事故調查組履行下列職責：（1）查明事故發生的經過、原因、人員傷亡情況及直接經濟損失；95.下列可視為投標人相互串通投標的是（）。（2019.9）A、不同投標人的投標文件相互混裝B、投標人之間約定中標人C、投標人之間約定部分投標人放棄投標D、投標人以弄虛作假方式騙取中標答案：A解析：有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：（1）不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制；（2）不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜；（3）不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人；（4）不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規律性差異；（5）不同投標人的投標文件相互混裝；（6）不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。96.關于人民調解說法，正確的是（）。（2021.53.第二批）A、經人民調解委員會調解達成調解協議的，必須制作調解協議書B、經人民調解委員會調解達成調解協議具有法律強制力C、調解協議的履行發生爭議的，一方當事人可以向人民法院申請強制執行D、經人民調解委員會調解達成調解協議后，雙方當事人可以共同向調解組織所在地基層人民法院申請司法確認答案：D解析：A項錯誤，經人民調解委員會調解達成調解協議的，可以制作調解協議書。當事人認為無需制作調解協議的，可以采取口頭協議的方式，人民調解員應當記錄協議內容。BC項錯誤，經人民調解委員會調解達成的調解協議對當事人雙方具有法律約束力，當事人應當履行。當事人就調解協議的履行或者調解協議的內容發生爭議的，一方當事人可以向法院提起訴訟。97.關于工程質量檢測的說法，正確的是（）。（2018.22）A、檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構B、檢測報告必須由檢測機構法定代表人簽署C、檢測機構是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構D、檢測數據和檢測報告僅供施工企業參考答案：A解析：A正確，檢測人員不得同時受聘于兩個或者兩個以上的檢測機構。B錯誤，檢測報告經檢測人員簽字、檢測機構法定代表人或者其授權的簽字人簽署，并加蓋檢測機構公章或者檢測專用章后方可生效。C錯誤，工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的中介機構。D錯誤，檢測報告經建設單位或者工程監理單位確認后，由施工單位歸檔。任何單位和個人不得明示或者暗示檢測機構出具虛假檢測報告，不得篡改或者偽造檢測報告。如果檢測結果利害關系人對檢測結果發生爭議的，由雙方共同認可的檢測機構復檢，復檢結果由提出復檢方報當地建設主管部門備案。【考點來源】2Z207023工程質量檢測機構的資質和檢測規定98.關于物權的說法，正確的是（）。（2018.3）A、同一物的擔保物權人與所有權人應當為同一人B、用益物權人可以是該物的所有權人C、未經農村土地承包經營者同意，土地所有人不得在該地塊設立地役權D、物權的變動只能基于合同關系答案：C解析：A錯誤，同一物的擔保物權人與所有權人不應當為同一人。B錯誤，用益物權是權利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權利，故用益物權人不可能是該物所有權人。C正確，土地上已設立土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權等權利的，未經用益物權人同意，土地所有權人不得設立地役權。D錯誤，物權變動的基礎往往是合同關系，而不是完全基于合同關系發生物權的變動，比如遺贈、拾得遺失物等；99.下列建設工程不良行為中，屬于施工企業資質不良行為的是（）。（2014.22）A、超越本單位資質等級承攬工程的B、以他人名義承攬工程的C、施工中偷工減料的D、將工程轉包的答案：A解析：未取得資質證書承攬工程，或超越本單位資質等級承攬工程的，應該被認定為施工單位的企業資質不良行為記錄。區別：選項B，以他人名義承攬工程的，屬于承攬業務不良行為；允許其他單位或個人以單位名義承攬工程的，屬于資質不良行為。100.關于用能單位法定義務的說法，正確的是（）。（2021.11.第二批）A、用能單位應當按照一切從簡的原則，加強節能管理B、用能單位不得對能源消費實行包費制C、用能單位應當對各類能源的消費實行統一計量和統計D、用能單位應當建立循環經濟制度答案：B解析：本題考查的是合理使用與節約能源的一般規定。用能單位應當按照合理用能的原則，加強節能管理，制定并實施節能計劃和節能技術措施，降低能源消耗。用能單位應當建立節能目標責任制，對節能工作取得成績的集體、個人給予獎勵。用能單位應當定期開展節能教育和崗位節能培訓。用能單位應當加強能源計量管理，按照規定配備和使用經依法檢定合格的能源計量器具。用能單位應當建立能源消費統計和能源利用狀況分析制度，對各類能源的消費實行分類計量和統計，并確保能源消費統計數據真實、完整。任何單位不得對能源消費實行包費制。101.關于民事案件開庭審理的說法，正確的是（）。（2020.12月考）A、除涉及國家秘密、商業秘密或者個人隱私的案件外人民法院均應當公開審理B、原告無正當理由拒不到庭的，人民法院應當缺席判決C、人民法院對公開審理或者不公開審理的案件一律公開宣告判決D、人民法院宣判前，原告申請撤訴的，一律不予準許答案：C解析：A項錯誤。《民事訴訟法》規定，人民法院審理民事案件，除涉及國家秘密、個人隱私或者法律另有規定的以外，應當公開進行。B項錯誤。經人民法院傳票傳喚，原告無正當理由拒不到庭，或者未經法庭許可中途退庭的，可以按照撤訴處理；被告無正當理由拒不到庭，或者未經法庭許可中途退庭的，可以缺席判決。C正確。人民法院對公開審理或者不公開審理的案件，一律公開宣告判決。D項錯誤。宣判前，原告申請撤訴的，是否準許，由人民法院裁定。人民法院裁定不準許撤訴的，原告經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，可以缺席判決102.根據《最高人民法院關于審理建設工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，下列情形中，造成建設工程質量缺陷，發包人應當承擔過錯責任的是（）。（2015.45）A、未申領施工許可證B、延遲提供設計文件C、拖欠工程款D、直接指定分包人分包專業工程答案：D解析：本題考查的是竣工工程質量爭議的處理。《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，發包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：（1）提供的設計有缺陷；（2）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備不符合強制性標準；（3）直接指定分包人分包專業工程。103.施工現場發現的地下遺存文物，所有權屬于（）。（2017.60）A、施工企業B、建設單位C、建設用地使用權人D、國家答案：D解析：本題考查的是屬于國家所有的文物范圍。中華人民共和國境內地下、內水和領海中遺存的一切文物，屬于國家所有。國有文物所有權受法律保護，不容侵犯。104.關于二級建造師執業崗位的說法，正確的是()。（2020.30）A、二級建造師可以在設計單位擔任注冊結構工程師B、二級建造師只能受聘并注冊于施工企業C、二級建造師可以擔任中小型項目的項目經理D、二級建造師執業崗位限于工程項目施工的項目經理答案：C105.建設工程施工合同對付款時間沒有約定或者約定不明，則應付款時間為（）。（2016.28）A、建設價款確定之日B、建設工程已竣工驗收的，為竣工驗收合格之日C、建設工程未交付的，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日D、建設工程未交付的，為竣工結算完成之日答案：C解析：當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(1)建設工程已實際交付的，為交付之日；(2)建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之曰；(3)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。【考點】工程價款的支付106.根據《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》，關于招標投標違法記錄行為公告的說法，正確的是（）。（2017.19）A、依法限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定，所認定的限制期限長于6個月的，公告期限為6個月B