安裝承攬合同完整常用版本5篇篇1甲方（定作人）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。乙方（承攬人）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就乙方向甲方提供安裝服務事宜，達成如下協議：一、承攬項目及要求1.乙方為甲方提供XX項目的安裝服務，具體安裝內容詳見本合同附件一。2.乙方應按照甲方要求，確保安裝質量符合相關標準，并按時完成安裝任務。二、合同價款及支付方式1.本合同總價款為人民幣XX元（大寫：XX），具體支付方式如下：（1）甲方在合同簽訂后XX日內，向乙方支付合同總價款的XX%，即人民幣XX元（大寫：XX）。（2）乙方按照合同約定完成安裝任務并經甲方驗收合格后，甲方在XX日內向乙方支付合同總價款的剩余部分，即人民幣XX元（大寫：XX）。2.乙方應提供合法有效的增值稅專用發票，甲方在收到乙方發票后XX日內支付相應款項。三、履約期限1.乙方應在合同簽訂后XX日內，按照甲方要求開始安裝工作。2.乙方應在合同約定的時間內完成安裝任務，如遇特殊情況需延期，應提前書面通知甲方，并得到甲方的同意。四、違約責任1.乙方未按照合同約定完成安裝任務，應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。2.甲方未按照合同約定支付款項，應承擔違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。五、爭議解決1.甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.如果協商無果，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他事項1.雙方在本合同中約定的其他事項，詳見本合同附件二。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為一年。期滿后如需續簽，雙方應提前一個月協商并簽訂新的合同。4.乙方在簽訂本合同時，應向甲方提供相關的資質證明和業績證明，以證明其具備完成本合同項下安裝任務的能力和資質。5.在履行本合同過程中，如遇不可抗力因素導致一方不能履行合同義務，應及時通知對方，并協助對方采取必要的措施減少損失。6.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。篇2合同編號：XXXX-XXXX甲方（客戶）：XXXX，地址：XXXX，電話：XXXX，郵箱：XXXX。乙方（承攬方）：XXXX，地址：XXXX，電話：XXXX，郵箱：XXXX。鑒于甲方需要安裝XXXX，乙方具備相關技術和經驗，雙方經友好協商，達成以下承攬合同：一、合同標的1.甲方委托乙方安裝的設備為：XXXX。2.安裝地點為：XXXX。3.安裝內容具體包括：XXXX。二、合同價款及支付方式1.本合同總價為：人民幣XXXX元（大寫：XXXX）。2.甲方應在合同簽訂后支付乙方合同總價的XX%作為預付款，即人民幣XXXX元（大寫：XXXX）。3.乙方完成設備安裝并驗收合格后，甲方應支付乙方剩余款項，即人民幣XXXX元（大寫：XXXX）。4.甲方應通過銀行轉賬方式向乙方支付款項，具體賬戶信息如下：開戶行：XXXX，賬號：XXXX，戶名：XXXX。三、安裝工期及驗收標準1.乙方應在合同簽訂后XX個工作日內完成設備安裝工作。2.驗收標準為：設備安裝牢固、運行穩定、符合甲方要求和相關行業標準。3.甲方應在設備安裝完成后XX個工作日內進行驗收，并簽署驗收報告。四、違約責任及賠償標準1.甲方如未按照合同約定向乙方支付款項，則每逾期一天，應向乙方支付合同總價XX%的違約金。2.乙方如未按照合同約定完成設備安裝工作，則每逾期一天，應向甲方支付合同總價XX%的違約金。3.如因乙方原因造成設備安裝質量不符合合同約定或相關行業標準，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此造成的損失。4.如因甲方原因造成設備安裝無法進行或驗收不合格，甲方應承擔全部責任，并賠償乙方因此造成的損失。五、其他約定事項1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。4.如因本合同產生的爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。5.乙方在設備安裝過程中應注意安全施工，如因乙方原因造成安全事故，乙方應承擔全部責任。6.甲方應提供必要的協助和配合，確保設備安裝工作的順利進行。7.本合同到期后，雙方如需續簽，應提前XX個工作日進行協商。8.在合同履行過程中，雙方應對涉及商業秘密的信息予以保密。9.乙方應在設備安裝完成后提供必要的售后服務和技術支持。10.甲方應按時向乙方支付款項，確保合同的順利實施。篇3甲方（定作人）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。乙方（承攬人）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行安裝工程事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX安裝工程。2.工程地點：XXXX。3.承包范圍：XXXX安裝。4.承包方式：包工包料。5.施工工期：自本合同簽訂之日起至XXXX年XX月XX日止。二、甲方義務1.向乙方提供施工所需的水、電等設施，并在施工期間保證這些設施的正常使用。2.按本合同約定的時間和方式向乙方支付合同價款。3.負責協調乙方與現場其他施工單位之間的關系，確保施工順利進行。三、乙方義務1.按照甲方的要求和國家相關標準進行安裝施工。2.保證施工質量和進度，按時完成工程任務。3.負責施工現場的安全管理，確保施工安全順利進行。4.承擔施工過程中產生的所有費用，包括材料費、人工費、機械費等。四、合同價款及支付方式1.本合同總價為人民幣XXXX元整（￥XXXX）。2.甲方在本合同簽訂后向乙方支付合同總價的XX%作為預付款。3.乙方完成工程量的一半時，甲方再向乙方支付合同總價的XX%。4.乙方完成全部工程量并經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付合同總價的剩余部分。5.甲方支付款項時，乙方應提供相應的增值稅專用發票。五、違約責任1.甲方未按本合同約定的時間和方式向乙方支付合同價款的，應承擔違約責任，并支付逾期付款的利息。2.乙方未按本合同約定的質量和進度完成工程的，應承擔違約責任，并賠償因此給甲方造成的全部損失。3.乙方在施工過程中違反安全生產規定的，應承擔相應的法律責任。六、爭議解決1.甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議的，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，其他合同義務雙方應繼續履行。七、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同中的所有條款均受中華人民共和國相關法律法規的約束和解釋。篇4合同編號：XXXX甲方（發包方）：XXXX，以下簡稱甲方乙方（承包方）：XXXX，以下簡稱乙方根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎上，就甲方承攬的安裝工程達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX2.工程地點：XXXX3.工程內容：XXXX4.工程造價：XXXX元二、工程期限1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.工程總天數：XX天三、工程質量1.工程質量標準：優良2.工程質量要求：乙方必須嚴格按照甲方提供的施工圖紙和技術要求進行安裝，確保工程質量符合設計要求和相關標準。四、工程價款及支付方式1.工程總價款：XXXX元2.支付方式：銀行轉賬3.支付時間：工程竣工驗收合格后，甲方在收到乙方提供的正式發票后XX個工作日內支付工程全款。五、材料供應及設備管理1.甲方負責提供安裝所需的主要材料，乙方負責提供安裝所需的輔助材料和設備。2.乙方應妥善保管和使用甲方提供的材料，確保材料不丟失、不損壞。如有丟失或損壞，乙方應負責賠償。3.乙方應按規定對設備進行維護和保養，確保設備的正常運轉和使用壽命。如設備出現故障，乙方應及時進行修理或更換。六、安全施工及保修服務1.乙方應嚴格遵守安全施工規定，確保施工現場的安全。如因乙方原因造成的事故，乙方應承擔全部責任。2.工程竣工驗收后，乙方應提供XX個月的保修服務。在保修期內，如因乙方原因造成的質量問題，乙方應負責免費維修或更換。3.保修期滿后，如甲方需要繼續委托乙方進行維護或保養，雙方應另行簽訂維護協議。七、違約責任及賠償標準1.如因甲方原因造成工程延期或無法繼續施工，甲方應賠償乙方的直接損失和間接損失。具體賠償標準如下：甲方應支付乙方已完成的工程量對應的工程款，并賠償乙方因停工、窩工所造成的損失。2.如因乙方原因造成工程延期或質量問題，乙方應賠償甲方的直接損失和間接損失。具體賠償標準如下：乙方應支付甲方因延期所造成的損失，并賠償甲方因質量問題所造成的損失。如因質量問題導致甲方無法正常使用工程，乙方還應負責將工程修復至正常使用狀態。如修復費用超出原合同價款，超出部分由甲方承擔。如修復費用未超出原合同價款，超出部分由乙方承擔。篇5合同編號：XXXX-XXXX甲方（發包方）：XXXX公司乙方（承包方）：XXXX公司根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行設備安裝承攬事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX設備安裝工程2.工程地點：XXXX公司廠區3.工程內容：設備安裝、調試及培訓4.工程期限：自合同簽訂之日起XX個月內完成二、合同價款及支付方式1.合同總價款：人民幣XX元（大寫：XX元整）2.支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的XX%作為預付款；（2）設備安裝完成后，甲方支付乙方合同總價款的XX%；（3）設備正常運行后，甲方支付乙方合同總價款的XX%；（4）剩余XX%作為質保金，自設備安裝完成之日起XX年后支付。三、質量保證及售后服務1.乙方保證所安裝的設備質量符合相關標準，并承諾在設備安裝完成之日起XX年內提供保修服務。在保修期內，如設備出現質量問題，乙方將負責免費維修或更換。2.乙方應在設備安裝完成后，向甲方提供設備使用說明書、技術資料及售后服務聯系方式。3.甲方在使用設備過程中如遇到問題，乙方應在接到通知后XX小時內給予回復，并在必要時提供現場技術支持。四、驗收及結算1.設備安裝完成后，乙方應向甲方提交驗收申請。甲方應在接到驗收申請后XX個工作日內組織驗收。2.驗收時，乙方應提供完整的驗收資料，包括設備安裝記錄、調試報告等。3.驗收合格后，甲方應在驗收報告上簽字確認，并支付乙方相應的款項。4.如驗收不合格，乙方應按要求進行整改，并重新提交驗收申請。五、違約責任及賠償1.甲方如未按合同約定支付款項，每逾期一天，應向乙方支付合同總價款XX%的違約金。如逾期超過XX個工作日，乙方有權解除合同，并要求甲方賠償因此造成的損失。2.乙方如未按合同約定完成設備安裝任務，每逾期一天，應向甲方支付合同總價款XX%的違約金。如逾期超過XX個工作日，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償因此造成的損失。3.雙方因違約造成對方損失的，違約方應賠償因此造成的損失。如因不可抗力導致違約的，違約方應提供相關證明材料，并免除違約責任。六、爭議解決及法律適用1.甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議時，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。七、合同生效及變更