室內配套施工合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方全稱為XXX室內設計有限公司，注冊地址為北京市朝陽區XXX路XXX號，法定代表人為張三。甲方是一家專注于室內設計和裝修的公司，擁有豐富的行業經驗和專業的團隊。

甲方的聯系方式為：電話號碼13XXXXXXXXX，電子郵件：xxx@。

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方全稱為XXX建筑裝飾工程有限公司，注冊地址為上海市浦東新區XXX路XXX號，法定代表人為李四。乙方是一家專業的建筑裝飾工程公司，提供室內外裝修、設計和服務。

乙方的聯系方式為：電話號碼13XXXXXXXXX，電子郵件：xxx@。

合同簡介：

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經友好協商，就甲方委托乙方進行室內配套施工的事宜，達成一致，簽訂本合同。

本合同的簽訂基于甲乙雙方對室內裝修質量和服務的共同追求，以及乙方在室內裝修領域的專業能力和良好信譽。雙方希望通過本合同的履行，實現甲方室內空間的完美呈現，提升使用體驗，同時乙方通過提供優質服務，實現自身業務的發展和品牌價值的提升。

本合同的內容包括雙方的合作范圍、施工標準、工期要求、費用支付、違約責任等方面的具體規定。雙方應嚴格遵守本合同的約定，共同完成室內配套施工項目，實現互利共贏。

在本合同的履行過程中，如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，可依法向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，合同的修改和解除必須經過雙方協商一致并書面確認。本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

第一章施工范圍和內容

第一條施工范圍：本合同約定的施工范圍包括但不限于甲方室內空間的裝修設計、施工、材料采購、設備安裝、調試及驗收等。

第二條施工內容：乙方根據甲方的要求，按照約定的設計方案和施工標準，完成甲方室內空間的裝修施工，包括但不限于墻面、地面、天花板的裝修，水電布線，家具安裝，燈具安裝等。

第二章施工標準和質量

第三條施工標準：乙方應按照約定的施工標準進行施工，確保施工質量符合國家相關法律法規、行業標準和甲方的要求。

第四條質量保證：乙方對施工質量承擔責任，自驗收合格之日起，質保期為兩年。質保期內，如施工質量出現問題，乙方應及時予以修復或更換。

第三章工期和進度

第五條工期：本合同約定的工期為XXX天，自雙方簽訂合同之日起計算。

第六條進度要求：乙方應按照約定的工期和進度要求進行施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應支付甲方相應的違約金。

第四章費用和支付

第七條費用預算：乙方根據甲方的要求和相關施工標準，提供詳細的施工費用預算。甲方確認預算后，乙方按照預算進行施工。

第八條支付方式：甲方按照約定的付款節點和比例，向乙方支付施工費用。具體付款節點和比例由雙方在合同中約定。

第九條支付條件：乙方完成約定的施工內容，并經甲方驗收合格后，甲方按照約定支付施工費用。

第五章違約責任

第十條乙方違約：乙方未按照約定完成施工任務，或施工質量不符合約定，甲方有權要求乙方限期整改或賠償損失。

第十一條甲方違約：甲方未按照約定支付施工費用，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金。

第六章不可抗力

第十二條不可抗力：因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應立即協商解決辦法，并根據不可抗力的影響，相應調整工期和費用。

第七章爭議解決

第十三條爭議解決：雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可依法向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

第八章其他條款

第十四條保密條款：雙方在合同履行過程中，應對對方的商業秘密和隱私予以保密，未經對方同意，不得向第三方披露。

第十五條合同的轉讓：未經對方同意，任何一方不得將本合同的權利和義務轉讓給第三方。

第十六條合同的終止：本合同在雙方履行完畢約定的義務后終止。

第九章附則

第十七條合同附件：本合同附件包括施工設計方案、施工預算、施工進度計劃等。附件與本合同具有同等法律效力。

第十八條合同的修訂：本合同如有未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

第十九條合同的簽署：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。雙方簽字（或蓋章）后，本合同即刻生效。

第一條合同目的與范圍

本合同的目的是確保甲方室內空間得到高品質、高效率的裝修施工，乙方在此前提下提供專業、可靠的服務，保證項目順利進行，實現雙方互利共贏。

合同范圍包括但不限于：

1.乙方根據甲方的要求和審美喜好，提供專業的室內裝修設計方案，并負責設計方案的修改和完善；

2.乙方按照約定標準進行施工，包括水電布線、墻面地面裝修、家具安裝、燈具安裝等；

3.乙方負責施工所需材料的采購，并保證材料質量符合國家相關法律法規、行業標準和甲方要求；

4.乙方負責施工過程中的設備安裝、調試及驗收等工作；

5.乙方在施工過程中應確保施工安全，避免對甲方財產和人員造成損害；

6.乙方在施工完成后，應按照約定進行售后服務，包括質保期內的問題修復和更換。

第二條定義

1.甲方：指本合同第一章第一條規定的一方，即室內空間的所有者或使用者。

2.乙方：指本合同第一章第二條規定的一方，即負責室內裝修施工的公司。

3.施工范圍：指本合同約定的乙方應完成的施工內容和任務。

4.施工標準：指國家相關法律法規、行業標準和甲方對施工質量的要求。

5.工期：指本合同約定的乙方完成施工任務的時間期限。

6.施工費用：指乙方完成施工任務所需支付的費用，包括材料費、人工費、設備費等。

7.質保期：指本合同約定的乙方對施工質量承擔責任的期限，一般為兩年。

第三條雙方權利與義務

甲方的權利與義務：

1.甲方有權要求乙方按照約定標準進行施工，確保施工質量符合要求；

2.甲方有權要求乙方按照約定工期完成施工任務；

3.甲方有權對乙方的施工過程進行監督和檢查，確保施工安全；

4.甲方有權在驗收合格后按照約定支付施工費用；

5.甲方應按照約定提供施工場地，并確保施工場地的安全和衛生；

6.甲方應協助乙方辦理相關施工手續，如辦理施工許可等；

7.甲方應在驗收過程中提供真實、客觀的驗收意見，并對乙方的施工質量進行評價。

乙方的權利與義務：

1.乙方有權根據甲方要求和審美喜好，提供專業、可靠的室內裝修設計方案；

2.乙方有權按照約定標準進行施工，保證施工質量符合要求；

3.乙方有權要求甲方按照約定支付施工費用；

4.乙方有權要求甲方提供施工場地，并確保施工場地的安全和衛生；

5.乙方有權要求甲方協助辦理相關施工手續，如辦理施工許可等；

6.乙方應按照約定工期完成施工任務，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應支付甲方相應的違約金；

7.乙方應按照約定提供售后服務，包括質保期內的問題修復和更換；

8.乙方應確保施工過程中的安全，避免對甲方財產和人員造成損害；

9.乙方應在驗收過程中認真聽取甲方的意見，并對施工質量進行改進和完善。

第四條價格與支付條件

1.乙方根據甲方提供的室內空間尺寸、需求和審美喜好，提供詳細的施工預算，甲方應認真審查預算，并在確認后簽字。

2.施工費用總計為人民幣【】元整（大寫：【】元整），甲方應按照約定的付款節點和比例，向乙方支付施工費用。具體付款節點和比例由雙方在合同中約定。

3.甲方支付施工費用時，應提供等相關支付憑證，乙方應及時出具相應的收款憑證。

4.乙方完成約定的施工內容，并經甲方驗收合格后，甲方按照約定支付剩余的施工費用。

5.如甲方未按照約定支付施工費用，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金。

第五條履行期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，合同的履行期限為【】天，自乙方入場施工之日起計算。

2.乙方應按照約定的工期和進度要求進行施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應支付甲方相應的違約金。

3.甲方應按照約定提供施工場地，并確保施工場地的安全和衛生，如甲方未按約定履行，甲方應支付乙方相應的違約金。

第六條違約責任

1.乙方未按照約定完成施工任務，或施工質量不符合約定，甲方有權要求乙方限期整改或賠償損失。

2.甲方未按照約定支付施工費用，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金。

3.乙方應按照約定標準進行施工，保證施工質量符合要求；如乙方違反約定，甲方有權要求乙方承擔違約責任。

4.甲方應按照約定提供施工場地，并確保施工場地的安全和衛生；如甲方違反約定，乙方有權要求甲方承擔違約責任。

5.如因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應立即協商解決辦法，并根據不可抗力的影響，相應調整工期和費用。

6.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可依法向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

7.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

第七條不可抗力

1.不可抗力是指在合同履行過程中，無法預見、無法避免并且無法克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、臺風、洪水等）、社會事件（如戰爭、動亂、罷工等）以及其他阻礙合同履行的情況（如政府行為、法律法規變化等）。

2.發生不可抗力事件時，雙方應立即通知對方，并在合理時間內提供相關證明文件。

3.遭受不可抗力事件的一方應盡力克服不可抗力，減少損失，并盡快恢復履行合同的能力。

4.如不可抗力事件導致合同無法履行或部分履行，雙方應立即協商解決辦法，并根據不可抗力的影響，相應調整工期和費用。

5.遭受不可抗力事件的一方不承擔因不可抗力造成的履行合同的違約責任。

6.雙方應互相理解，對因不可抗力事件導致的損失和影響，均不向對方追究責任。

第八條爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可依法向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

2.雙方同意，訴訟是解決爭議的最終方式，雙方均放棄仲裁或其他任何形式的爭議解決方式。

3.無論爭議標的如何，雙方均同意按照中華人民共和國的法律管轄本合同爭議。

4.雙方應遵守法院的判決，敗訴方應承擔相應的法律責任。

5.在爭議解決過程中，雙方應繼續履行合同中的其他條款，除非法院判決或雙方協商停止履行。

6.雙方同意，爭議解決過程中所產生的一切費用，由敗訴方承擔，或由雙方協商確定。

7.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方之間的通知、文件往來及合同項下的所有通訊，均以書面形式進行。

2.合同變更：任何一方如需變更合同內容，應向對方提出書面變更要求，并經雙方協商一致后簽訂書面變更協議，作為本合同的補充協議。

3.合同終止條件：

a)雙方協商一致終止；

b)乙方未能在約定時間內完成施工任務，甲方有權終止合同；

c)甲方未能按照約定支付施工費用，乙方有權終止合同；

d)發生不可抗力事件，導致合同無法履行或部分履行，雙方協商一致終止合同。

4.合同的解除：任何一方違反本合同的約定，守約方有權解除合同。解除合同后，違約方應承擔違約責任。

5.合同的轉讓：未經對方同意，任何一方不得將本合同的權利和義務轉讓給第三方。

6.合同的完整性：本合同是雙方就室內裝