房屋建筑工程裝修房室內衛生打掃合同8篇篇1甲方（發包方）：__________乙方（承包方）：__________根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎上，就房屋建筑工程裝修房室內衛生打掃事項達成如下協議：一、合同標的甲方將位于__________的房屋建筑工程裝修房室內衛生打掃工作交由乙方負責。具體內容包括但不限于以下范圍：1.房屋內部所有區域的衛生打掃；2.房屋內部設施設備的清潔保養；3.房屋外部環境的清潔維護；4.其他與房屋衛生相關的服務工作。二、合同期限本合同自雙方簽字之日起生效，至房屋建筑工程裝修完成并驗收合格后終止。三、費用及支付方式1.費用：甲方需向乙方支付的費用總額為__________元（大寫：__________元整）。該費用包括乙方完成本合同項下所有工作的報酬和成本。2.支付方式：甲方需在簽訂合同后支付乙方合同總金額的50%作為預付款，即__________元（大寫：__________元整）。剩余50%的費用，即__________元（大寫：__________元整），在驗收合格后一次性支付。四、驗收標準和方法1.驗收標準：乙方需按照甲方的要求，確保房屋內外衛生干凈、整潔，設施設備清潔保養到位。具體標準包括但不限于以下方面：a.房屋內部所有區域無垃圾、雜物，地面、墻面、天花板無污漬、灰塵；b.房屋內部設施設備（如燈具、家具、電器等）表面干凈、無灰塵；c.房屋外部環境整潔，無垃圾、雜物；d.其他與房屋衛生相關的服務工作完成得干凈、整潔。2.驗收方法：甲方將在房屋建筑工程裝修完成后，組織相關人員進行驗收。驗收過程中，甲方有權對乙方的工作提出意見和要求，乙方需按照甲方的要求進行調整和改進。驗收合格后，甲方將出具驗收報告并簽字確認。五、違約責任1.甲方違約責任：若甲方未按照合同約定支付費用或提出合理要求，導致乙方無法按時完成工作，甲方需承擔相應的違約責任。具體內容包括但不限于以下方面：a.甲方需向乙方支付違約金，違約金金額為合同總金額的10%；b.甲方需賠償乙方因違約行為所造成的全部損失。2.乙方違約責任：若乙方未按照合同約定完成工作或工作質量不符合要求，乙方需承擔相應的違約責任。具體內容包括但不限于以下方面：a.乙方需向甲方支付違約金，違約金金額為合同總金額的10%；b.乙方需賠償甲方因違約行為所造成的全部損失。六、爭議解決方式如甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應遵守相關法律法規和程序規定，確保訴訟活動的順利進行。七、合同生效及其他1.本合同自雙方簽字之日起生效，具有法律效力。雙方需嚴格遵守合同約定，確保合同的順利實施。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。雙方簽字后，合同即生效。甲方（發包方）：__________（簽字/蓋章）日期：__________年__________月__________日乙方（承包方）：__________（簽字/蓋章）日期：__________年__________月__________日篇2甲方（發包人）：_________乙方（承包人）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就房屋建筑工程裝修房室內衛生打掃事項達成如下協議：一、工程概況1.工程地址：_________2.工程內容：對裝修后的房屋進行室內衛生打掃3.工程期限：自合同簽訂之日起XX個工作日內完成二、承包方式乙方采用包工包料的方式，負責購買和保養所需清潔工具和材料，并按時按質完成衛生打掃工作。三、合同價款及支付方式1.合同價款：本工程總價款為人民幣XX元（大寫：_________元整）。該價款已包含乙方完成衛生打掃工作所需的所有費用。2.支付方式：甲方在簽訂合同后XX個工作日內向乙方支付合同價款的XX%作為預付款。剩余XX%的款項在乙方完成衛生打掃并經甲方驗收合格后XX個工作日內支付。四、質量標準及驗收方式1.質量標準：乙方需按照《房屋建筑工程裝修質量驗收規范》GB50210-2001中的相關規定和要求進行衛生打掃，確保工程質量達到合格標準。2.驗收方式：甲方在接到乙方竣工通知后XX個工作日內組織驗收。驗收時，乙方需提供相關工程資料，并配合甲方進行實地檢查。驗收合格后，甲方出具驗收報告并簽字確認。五、違約責任1.甲方違約責任：若甲方未按時支付合同價款或未按時提供必要的支持和資料，導致乙方無法按時完成衛生打掃工作，甲方需承擔相應的違約責任。2.乙方違約責任：若乙方未按時完成衛生打掃工作或者工程質量未達到合同約定的標準，乙方需承擔相應的違約責任，并賠償由此給甲方造成的全部損失。六、爭議解決方式本合同的履行過程中如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應積極配合法院的調查和審理工作。判決生效并執行完畢后，雙方應繼續履行本合同中未履行部分的義務。七、合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行本合同約定的義務。2.合同終止：在合同履行過程中，如遇不可抗力或國家政策調整等情形導致合同無法繼續履行的，雙方可協商解除合同。協商不成的，任何一方均可向法院提起訴訟要求解除合同。合同解除后，雙方應友好協商處理相關事宜。八、其他約定事項1.保密條款：雙方應對本合同內容及履約過程中獲知的對方商業秘密和技術資料承擔保密義務，未經對方書面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。保密期限為自合同簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日止。2.不可抗力條款：因不可抗力導致一方無法按時履行合同的，該方應及時通知對方并提供相應的證明文件。在不可抗力影響消除后，該方應盡快恢復履行其義務。若因不可抗力導致合同無法繼續履行的，雙方可協商解除合同或變更合同條款。3.適用法律條款：本合同的訂立、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國相關法律法規的規定。如有違反相關法律法規的行為，由違約方承擔相應的法律責任。若因法律法規調整導致合同無法繼續履行的，雙方可協商解除合同或變更合同條款。4.合同修改條款：本合同一經簽訂，即具有法律效力。如需修改合同條款或補充其他未盡事宜，雙方應協商達成一致意見并簽訂書面補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。若雙方協商不成或未達成一致意見，則任何一方均不得擅自修改或終止本合同。5.合同解釋權條款：本合同的解釋權歸甲方所有。如有任何疑問或爭議，雙方應及時溝通解決。若溝通無果，甲方有權對合同進行最終解釋和處理。但甲方在解釋和處理時應遵循公平、公正、合理的原則，并不得損害乙方的合法權益。6.合同終止條款：在合同履行過程中，如遇下列情形之一導致合同無法繼續履行的（包括但不限于），雙方可協商解除合同：（1）因不可抗力導致合同目的無法實現；（2）國家政策調整導致合同無法繼續履行；（3）甲乙雙方協商一致的其他情形。合同解除后，雙方應友好協商處理相關事宜，包括但不限于未完成工作的處理、已支付費用的退還等。同時，雙方應繼續履行本合同中未履行部分的義務。若協商不成或未達成一致意見，則任何一方均不得擅自修改或終止本合同。篇3甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方對房屋建筑工程裝修后的室內衛生進行打掃，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.建筑面積：_________平方米4.裝修情況：_________二、服務內容1.乙方需對甲方的房屋建筑工程裝修后的室內衛生進行全面的打掃，包括地面、墻面、天花板、門窗、廚房、衛生間等各個角落。2.乙方需保證打掃質量，確保室內衛生達到甲方滿意的標準。三、服務期限1.乙方需在合同簽訂后盡快安排人員進場打掃，并按時完成。2.甲方需給予乙方合理的作業時間，確保工程順利進行。四、服務費用及支付方式1.乙方需向甲方提供詳細的費用清單，包括各項服務的具體費用。2.甲方需在簽訂合同時向乙方支付部分預付款，剩余款項在驗收合格后支付。3.具體費用及支付方式以雙方協商為準。五、驗收標準1.乙方需按照《房屋建筑工程裝修房室內衛生打掃規范》等相關標準執行，確保服務質量符合規范要求。2.甲方需對乙方的服務質量進行驗收，并簽署驗收意見。六、違約責任1.乙方如未按照合同約定完成服務內容，需承擔相應的違約責任。2.甲方如未按照合同約定支付款項，需承擔相應的違約責任。七、爭議解決方式1.雙方如因合同執行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.如協商無法達成，可提交至仲裁機構進行仲裁，或者直接向人民法院提起訴訟。八、其他約定事項1.雙方需共同遵守合同條款，確保合同順利執行。2.本合同一式兩份，甲乙雙份各執一份，具有同等法律效力。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至驗收合格并完成款項支付后終止。甲方（發包方）：_________（簽字/蓋章）乙方（承包方）：_________（簽字/蓋章）日期：_________年_________月_________日篇4合同編號：XXXX甲方（發包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方對房屋建筑工程裝修房進行室內衛生打掃事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程地點：XXXX3.工程質量：達到國家相關衛生標準二、合同工期1.工程開始日期：XXXX年XX月XX日2.工程結束日期：XXXX年XX月XX日3.總工期：XX天三、合同價款及支付方式1.工程總價款：人民幣XX元整（￥XX,000,000）2.支付方式：銀行轉賬3.付款時間：工程結束后XX天內支付完畢四、雙方權利義務1.甲方權利與義務（1）甲方有權要求乙方按照合同約定進行室內衛生打掃，并監督乙方的工作質量。（2）甲方應按時向乙方支付合同價款。（3）甲方應提供必要的工作條件和支持，確保乙方能夠順利進行工作。2.乙方權利與義務（1）乙方有權獲得合同約定的報酬。（2）乙方應按時開始并結束工作，確保工程質量符合要求。（3）乙方應嚴格遵守相關法律法規和規定，確保工作安全順利進行。五、違約責任及賠償1.甲方違約責任及賠償（1）甲方未按時向乙方支付合同價款的，每逾期一天，應向乙方支付合同價款XX%的違約金。（2）甲方違反合同約定，導致乙方無法按時完成工作的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。2.乙方違約責任及賠償（1）乙方未按時完成工作，導致甲方損失的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。（2）乙方工作質量不符合要求的，乙方應負責返工并賠償甲方因此造成的損失。六、爭議解決及法律適用1.爭議解決方式：協商、調解、仲裁或訴訟。如協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在爭議解決過程中，雙方應友好協商，不得采取過激行為。同時，雙方應積極配合法院的調查取證工作，確保案件的順利進行。在法院作出判決后，敗訴方應承擔相應的法律責任。如因違約造成損失的，違約方應賠償對方因此造成的損失。同時，雙方應嚴格遵守法院作出的生效判決，確保合同的履行。如一方不履行生效判決的，另一方有權向有管轄權的人民法院申請強制執行。在申請強制執行過程中，被執行人應承擔相應的法律責任。如因執行過程中造成損失的，被執行人應賠償申請執行人因此造成的損失。篇5甲方（發包人）：_________乙方（承包人）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方對房屋建筑工程裝修房室內衛生打掃事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________二、合同工期1.承包方式：乙方包工包料，負責提供必要的清潔工具和材料。2.工期：自合同簽訂之日起，乙方應在甲方要求的合理時間內完成衛生打掃工作。三、質量目標1.乙方應確保衛生打掃工作達到甲方要求的清潔標準。2.甲方有權對衛生打掃質量進行監督，并提出改進意見。四、付款方式1.甲方應按以下方式向乙方支付款項：簽訂合同后，甲方應支付乙方一定的預付款；衛生打掃工作完成后，甲方應支付剩余的款項。2.具體付款時間和金額，雙方可另行協商。五、違約責任1.甲方如未按照合同約定向乙方支付款項，應承擔違約責任，并賠償因此給乙方造成的實際損失。2.乙方如未按照合同約定完成衛生打掃工作，應承擔違約責任，并賠償因此給甲方造成的實際損失。六、爭議解決1.甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議時，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應繼續履行合同中與爭議無關的其他條款。七、合同生效與終止1.本合同自甲乙雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。2.乙方完成衛生打掃工作并經甲方驗收合格后，本合同終止。3.本合同終止后，乙方應繼續履行保密義務，未經甲方書面同意，不得泄露甲方提供的任何保密信息。八、其他約定事項1.甲方應提供必要的工作條件和支持，確保衛生打掃工作順利進行。2.乙方應遵守甲方的規章制度和現場管理規定。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。經過協商達成的補充協議與本合同具有同等法律效力。4.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。5.附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。如有沖突，以本合同為準。6.附件：_________（可填寫具體的附件內容）7.雙方約定其他補充協議如下：_________（可填寫具體的補充協議內容）篇6甲方（發包方）：__________乙方（承包方）：__________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就房屋建筑工程裝修房室內衛生打掃事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程地點：__________2.工程內容：對裝修后的房屋進行室內衛生打掃3.工程期限：自合同簽訂之日起至工程完成之日止二、雙方職責1.甲方職責：（1）負責提供裝修后的房屋，并確保房屋具備衛生打掃的條件；（2）負責協調乙方與裝修施工單位的關系，確保乙方能夠順利進場進行衛生打掃；（3）負責按照合同約定支付乙方的衛生打掃費用。2.乙方職責：（1）負責按照甲方的要求，對裝修后的房屋進行室內衛生打掃；（2）負責確保衛生打掃的質量符合甲方的要求；（3）負責在衛生打掃過程中，保護甲方的財產不受損壞。三、工程價款及支付方式1.工程價款：__________元（大寫：__________元整）2.支付方式：銀行轉賬，具體轉賬信息如下：（1）開戶銀行：__________（2）賬戶名稱：__________（3）賬號：__________四、工程驗收及保修1.驗收標準：按照《房屋建筑工程質量驗收規范》GB50300-2025及相關規定進行驗收。2.保修期限：自工程驗收合格之日起，保修期為一年。在保修期內，乙方負責對衛生打掃質量進行保修。五、違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按照合同約定支付衛生打掃費用或未提供具備衛生打掃條件的房屋，則乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。2.乙方違約責任：如乙方未按照甲方要求完成衛生打掃任務或衛生打掃質量不符合甲方要求，則甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。六、爭議解決方式如雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應積極配合法院的調查取證工作，確保案件的順利進行。七、合同生效及終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同終止：在合同保修期結束后，雙方可協商是否繼續簽訂新的衛生打掃合同。若雙方不再繼續合作，則本合同自然終止。八、其他約定事項1.雙方應嚴格遵守國家法律法規和合同約定，確保合同的順利履行；2.雙方在履行合同過程中，應積極配合、密切合作，共同解決問題；3.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（發包方）：__________（簽字/蓋章）日期：__________年__________月__________日乙方（承包方）：__________（簽字/蓋章）日期：__________年__________月__________日篇7甲方（發包人）：[甲方姓名]乙方（承包人）：[乙方姓名]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方對房屋建筑工程裝修房進行室內衛生打掃事宜，達成如下協議：一、工程概況2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：對房屋建筑工程裝修房進行室內衛生打掃，包括清掃地面、墻面、天花板、門窗等，確保室內環境整潔、衛生。二、工程期限1.工程開工日期：[開工日期]2.工程竣工日期：[竣工日期]3.工程總天數：[總天數]天。三、工程造價及支付方式1.工程造價：人民幣[工程造價]元整（￥[工程造價]）。該費用包括材料費、人工費、管理費等相關費用。2.支付方式：甲方應在工程開工前向乙方支付工程造價的50%作為預付款，即人民幣[預付款金額]元整（￥[預付款金額]）。剩余50%的工程造價，即人民幣[剩余款項金額]元整（￥[剩余款項金額]），應在工程竣工驗收合格后一次性支付給乙方。四、工程質量及驗收標準1.工程質量應符合《房屋建筑工程裝修房室內衛生打掃質量驗收規范》等相關標準。2.驗收時，應確保室內衛生整潔、無死角、無遺漏，地面、墻面、天花板等表面無污漬、無損壞。門窗等部件應清潔完好，無破損。3.甲方應在驗收時簽署驗收意見，如驗收不合格，乙方應無條件進行整改，直至驗收合格為止。五、雙方權利義務1.甲方權利：甲方有權監督乙方的施工過程，確保施工質量符合標準要求。同時，甲方有權要求乙方在約定的工程期限內完成施工任務。2.甲方義務：甲方應按時向乙方支付工程造價，確保施工順利進行。此外，甲方應配合乙方進行工程施工，提供必要的水電等基礎設施支持。3.乙方權利：乙方有權要求甲方按時支付工程造價，并在約定的工程期限內完成施工任務。同時，乙方有權對施工質量進行監督，確保施工質量符合標準要求。4.乙方義務：乙方應按時開工并努力完成施工任務，確保工程質量符合標準要求。在工程施工過程中，乙方應遵守相關法律法規和安全操作規程，確保施工安全可靠。六、違約責任及賠償標準1.甲方如未按時向乙方支付工程造價或未提供必要支持導致施工無法順利進行，應承擔違約責任并賠償因此給乙方造成的實際損失。2.乙方如未按時完成施工任務或施工質量不符合標準要求，應承擔違約責任并賠償因此給甲方造成的實際損失。3.雙方同意將違約金的數額確定為因違約方違約所造成的實際損失金額。違約方應在違約發生后10個工作日內向另一方支付違約金。4.若因違約方違約導致合同無法繼續履行或合同目的無法實現時，違約方應承擔違約責任并賠償因此給另一方造成的全部損失。違約方應在違約發生后10個工作日內向另一方支付違約金并返還已支付的款項。同時，雙方應協商解除合同事宜并達成書面協議后終止合同關系。如協商不成時，可通過法律途徑解決爭議。5.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效并受法律保護。如有違反合同約定行為發生時應依法承擔相應的法律責任和賠償責任。本合同的變更和解除必須經雙方協商一致并達成書面協議后方可生效；否則將視為違約行為并承擔相應的違約責任和賠償責任。篇8甲方（發包人）：_________乙方（承包人）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方對房屋建筑工程裝修房進行室內衛生打掃事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.建筑面積：_________平方米4.裝修內容：_________二、承包范圍及要求1.乙方負責對該房屋進行室內衛生打掃，包括地面、墻面、天花板、門窗、廚房、衛生間等區域的清潔工作。2.乙方需使用適當的清潔工具和材料，確保清潔效果符合甲方要求。3.乙方在清潔過程中，應保護甲方的家具、電器等財產，如造成損壞，應承擔相應的賠償責任。4.乙方需遵守甲方的規章制度，保持工作現場秩序，確保安全生產。三、工期及進度1.乙方應在合同簽訂后盡快安排工作人員進場施工，確保工期按時完