二級建造師之二建建設工程法規及相關知識題庫

第一部分單選題（500題）

1、甲公司向乙公司購買鋼材，雙方合同中約定由丙公司向乙公司付款。

當丙公司不支付乙公司貨款時，應當由（）承擔違約責任。

A.甲公司向乙公司

B.乙公司自己

C.丙公司向乙公司

1）.甲公司和丙公司共同向乙公司

【答案】：A

2、仲裁的保密性特點體現在它以（）為原則。

A.不開庭審理

B.不允許代理人參加

C.不公開審理

D.不允許證人參加

【答案】：C

3、某工程在9月10日發生了地震災害迫使承包人停止施工。9月15

日發包人與承包人共同檢查工程的損害程度，并一致認為損害程度嚴

重，需要拆除重建。9月17日發包人將依法單方解除合同的通知送達

承包人，9月18日發包人接到承包人同意解除合同的回復。依據我國

《合同法》的規定，該施工合同解除的時間應為（）。

A.9月10日

B.9月150

C.9月17日

D.9月18日

【答案】：C

4、下面關于實行開工報告制度的說法，錯誤的是0

A.開工報告制度是國務院規定的政府主管部門的一種行政許可制度

B,由建設單位向政府主管部門申報

C.主要是審查建設單位應具備的開工條件

D.主要是審查施工單位應具備的開工條件

【答案】：D

5、下列關于訴訟管轄的表述正確的是（）。

A.第一審重大涉外民事案件應當由中級人民法院管轄

B.建設工程施工合同糾紛應當由被告所在地人民法院管轄

C.受移送人民法院認為移送的案件不屬于本院管轄的，可繼續移送有

管轄權的人民法院

D.房屋買賣糾紛實行“原告就被告”原則

【答案】：A

6、根據法律規定，一般情況下動產物權的轉讓，自（）起發生

效力。

A.買賣合同生效

B.轉移登記

C.雙方達成一致

D.買方占有

【答案】：D

7、下列安全生產責任中，屬于施工單位安全生產管理機構專職安全生

產管理人員責任的是（）。

A.組織制定安全生產規章制度和操作規程

B.確保安全生產費用的有效使用

C.檢查危險性較大工程安全專項施工方案的落實情況

D.明確項目管理人員安全職責

【答案】：C

8、甲建設單位與乙承包商的合同糾紛經合同約定的仲裁委員會裁決，

要求甲建設單位在規定期限內支付拖欠

A.申請行政主管部門執行

B.申請仲裁委員會執行

C.申請人民法院執行

D.申請金融機構劃撥

【答案】：C

9、建筑施工勞務分包資質序列企業配置專職安全生產管理人員應不少

于()。

A.2人

B.3人

C.4人

D.6人

【答案】：A

1()、甲乙雙方簽訂一特種建材買賣合同，約定執行政府指導價，于

2016年6月1日前交付完畢，6月1日的政府指導價是2500元/噸，

但甲方直至2016年8月1日才交貨，此時的政府指導價是2800元/噸,

結算時應按照()計算。

A.2800元/噸

B.2650元/噸

C.2500元/噸

D.2200元/噸

【答案】：C

11、（2020年真題）建筑節能分部工程驗收的主持人應當是（）。

A.施工企業項目經理

B.設計單位節能設計負責人

C.專業監理工程師

D.總監理工程師（建設單位項目負責人）

【答案】：D

12、下列規范性文件中，效力最高的是（）。

A.行政法規

B.地方政府規章

C.地方性法規

D.部門規章

【答案】：A

13、行政機關作出的下列決定中，當事人不能申請行政復議的是

（）O

A.罰款、沒收非法財物等行政處罰決定

B.行政處分或者其他人事處理決定

C.限制人身自由的行政強制措施決定

D.有關許可證、執照等證書變更、中止、撤銷的決定

【答案】：B

14、《生產安全事故報告和調查處理條例》規定，對事故發生單位負

有事故責任的有關人員，依法暫停或者撤銷其與安全生產有關的執業

資格、崗位證書；事故發生單位主要負責人受到刑事處罰或者撤職處分

的，自刑罰執行完畢或者受處分之日起，（）年為不得擔任任何生產

經營單位的主要負責人。

A.2

B.3

C.5

D.6

【答案】：C

15、下列法律責任中，屬于刑事責任的是（）。

A.罰款

B.沒收財產

C.沒收違法所得

D.拘留

【答案】：B

16、（2015年真題）關于不動產物權設立的說法，正確的是（）。

A.不動產物權的設立應依法登記

B.不動產物權的設立屬自愿登記

C.不動產物權的設立自合同成立之日時生效

D.不動產登記由合同簽訂地登記機構辦理

【答案】：A

17、（2021年真題第2批）關于抵押權的說法，正確的是（）。

A.以動產抵押的，抵押權自合同生效時設立

B.抵押權可以與債權分離而單獨轉讓

C.同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押權未登記的拍賣的抵押財產

所得的價款按照抵押合同訂立的順序清償

D.同一財產向兩個以上債權人抵押的，拍賣抵押財產所得的價款按照

登記的債權比例清償

【答案】：A

18、根據《招標投標法》規定，在工程建設招標投標過程中，開標的

時間應在招標文件規定的（）公開進行。

A.任意時間

B.投標有效期內

C.提交投標文件截止時間的同一時間

D.提交投標文件截止時間之后三日內

【答案】：C

19、場景（二）

A.法律

B.行政法規

C.地方性法規

D.行政規定

【答案】：B

20、甲委托乙將一批香煙運往A市，途中乙患急病入院搶救，乙將香

煙托付給司機丙看管，并請護士打電話將情況告知甲。甲當即表示丙

不可靠，不能將香煙托付給丙，但此時丙已開車上路，結果途中遇雨,

部分香煙被淋濕報廢，乙對此OO

A.應負責賠償，因為甲將香煙托付給他

B.應和甲共同承擔損失

C.損失沒有責任，因為情況緊急，為保護甲的利益

D.應和丙共同承擔損失

【答案】：C

21、下列權利中，屬于用益物權的是（）。

A.船舶抵押權

B.房屋租賃權

C.土地所有權

I）.建設用地使用權

【答案】：D

22、保險代理人是根據保險人的委托，向保險人收取傭金，這里的保

險人是指（）。

A.被保險人

B.保險公司

C.受益人

D.投保人

【答案】：B

23、根據《招標投標法實施條例》規定，下列關于投標保證金的說法,

錯誤的是（）。

A.投標保證金不得超過項目預算的2%

B.投標保證金的有效期應當與投標有效期一致

C.實行兩階段投標的，保證金應當在第一階段提出

I）.招標人終止招標的，應當退還投標人的保證金及銀行同期存款利息

【答案】：C

24、（2020年真題）關于保險主體的說法，正確的是（）。

A.被保險人負有支付保電費的義務

B.投保人可以與被保險人不一致

C.受益人應當是被保險人

D.被保險人不得為兩個以上

【答案】：B

25、建設工程施工過程中，關于施工節材的說法，正確的是

（）O

A.應當使用散裝水泥

B.禁止損毀耕地燒磚

C.應當使用預拌混凝土

D.禁止遠距離運輸

【答案】：B

26、根據《工程建設項目施工招標投標辦法》的規定，招標人與中標

人簽訂合同后（）內，應當向未中標的投標人退還投標保證金。

A.5個工作日

B.10個工作日

C.15個工作日

D.20個工作日

【答案】：A

27、（2020年12月真題）關于施工中發現文物的說法，正確的是（）。

A.在工程建設中發現文物，文物行政主管部接到報告后，如無特殊情

況應當在24小時內趕走現場，井在日內提出處理意見

B.在工程建設中發現的文物屬于國家所有，在農業生產中發現的文物

屬于集體所有

C.確因建設工期緊迫，對古文化遺址古墓葬急需進行搶救發掘的，由

縣級人民政府文物行政主管部門組織發掘，并同時補辦審批手續

D.進行大型基本建設工程前，建設單位應當組織從事考古發掘的單位

在工程范圍內有可能埋藏文物的地方進行考古調查、勘探

【答案】：A

28、工程建設國家標準的審查批準機關是（）。

A.國務院

B.國務院標準化行政主管部門

C.國務院工程建設行政主管部門

D.國務院工程建設行政主管部門領導下的行業協會

【答案】：C

29、當水池自重小于浮力時會浮起；應考慮的因地制宜措施是

（）O

A.基坑四周設防汛墻

B.水池及基坑內四周埋設排水盲管

C.抽干基坑內積水

I）.使水池內、外尢水位差

【答案】：D

30、（2021年真題第2批）關于人民調解說法，正確的是（）。

A.經人民調解委員會調解達成調解協議的，必須制作調解協議書

B.經人民調解委員會調解達成調解協議具有法律強制力

C.調解協議的履行發生爭議的，一方當事人可以向人民法院申請強制

執行

D.經人民調解委員會調解達成調解協議后，雙方當事人可以共同向調

解組織所在地基層人民法院申請司法確認

【答案】：D

31、關于施工質量檢驗和返修的說法，不正確的有（）。

A.工程質量檢測機構不得轉讓檢測業務

B.竣工驗收時發現質量問題的工程，由施工單位負責返修

C.隱蔽工程在隱蔽前，施工單位通知建設單位或監理單位即可

D.嚴重工程質量問題相關責任單位已被撤銷的，可追究項目負責人的

責任

【答案】：C

32、（2019年真題）關于注冊建造師延續注冊的說法，正確的是（）。

A.延續注冊有效期為3年

B.延續注冊申請應當在注冊有效期滿前3個月內提出

C.申請延續注冊只需要提供原注冊證書

D.延續注冊執業期間不能申請變更注冊

【答案】：A

33、根據《建設工程質量管理條例》的規定，建設工程承包單位在向

建設單位提交工程竣工驗收報告時，應當向建設單位出具質量保修書。

質量保修書中應當明確的內容不包括0

A.建設工程質量保證金數額

B.建設工程的保修范圍

C.建設工程的保修期限

D.建設工程的保修責任

【答案】：A

34、根據《民法典》規定，下列各項內容中，不屬于建設工程施工合

同的內容是()。

A.工程范圍

B.建設工期

C.訴訟時效

1).撥款和結算

【答案】：C

35、根據《綠色施工導則》，關于施工總平面布置的說法，正確的是

()O

A.施工現場圍墻可以采用連續封閉的輕鋼結構預制裝配式活動圍擋

B.生活區與生產區盡量分開布置

C.施工現場攪拌站應當盡量靠近在建工程建筑物

D.施工現場內的永久性道路應當形成環形道路

【答案】：A

36、（2017年真題）關于施工企業專職安全生產管理人員職責的說法,

正確的是（）。

A.組織制定本單位安全生產操作規程

B.編制安全專項施工方案

C.如實記錄安全生產教育和培訓情況

I）.建立健全本單位安全生產責任制

【答案】：C

37、某建筑公司以欺騙手段超越資質等級承攬某工程施工項目，開工

在即，建設單位得知真相，遂主張合同無效，要求建筑公司承擔（）。

A.違約責任

B.侵權責任

C.締約過失責任

D.行政責任

【答案】：C

38、（2015年真題）關于招標程序和要求的說法，正確的是（）。

A.依法必須進行招標的項目，招標人必須委托有資質的招標代理機構

辦理招標事宜

B.招標項目按照國家有關規定需要履行項目審批手續的，應當先履行

審批手續，獲得批準

C.招標文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款

D.招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或修改的應當重新招標

【答案】：B

39、某項目2019年3月1日確定了中標人，2019年3月8日發

出了中標通知書，2019年3月12日中標人收到了中標通知書，則簽

訂合同的日期應該不遲于()O

A.2019年3月160

B.2019年3月31日

C.2019年4月7日

D.2019年4月11日

【答案】：C

40、(2020年真題)關于招標投標投訴與處理的說法，正確的是

()O

A.投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法

規定的，可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門

投訴

B.行政監督部門應當自受理投訴之日起30個工作日內作出書面處理決

定，需要檢驗、檢測、鑒定、專家評審的，所需時間計算在內

C.投標人或者其他利害關系人沒有證明材料可以提出投訴

I).投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的，前

述部門均應當進行處理

【答案】：A

41、(2021年第2批真題)關于可撤銷合同的說法，正確的是()o

A.代理權終止后代理人以被代理人的名義訂立的合同，可以撤銷

B.當事人可以放棄撤銷權

C.當事人只能以提起訴訟的方式行使撤銷權

D.被撤銷的合同自法院判決生效之日起失去法律約束力

【答案】：B

42、下列情形中，招標人應當拒收投標人送達的投標文件的是(??)o

A.在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的

B.?投標文件提前送達

C'.?投標聯合體提交的投標文件未附共同投標協議的

D.?投標文件未提交投標保證金的

【答案】：A

43、下列屬于委托代理的是（）。

A.肢解分包

B.轉包工程

C.分包商完成主體結構施工

D.請律師代為訴訟

【答案】：D

44、關于工程招標的說法，正確的是（）.

A.使用國有企業事業單位資金的項目必須招標

B.使用中國人民銀行貸款的項目必須招標

C.使用外國政府貸款的勘察單項合同估算價在50萬元的項目

D.采購人依法能夠自行建設、生產或者提供可以不招標

【答案】：D

45、【2018年真題】根據《注冊建造師管理規定》，不予注冊的情形

是（）。

A.申請人年齡達到60周歲

B.申請人因執業活動受到刑事處罰，自刑罰執行完畢之日起至中請注

冊之日止不滿5年

C.申請人被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿5

年

D.申請人甲請注冊之日5年前擔任項目經理期間，所負貴項目發生過

重大質量和安全事故

【答案】：B

46、當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應

當承擔的違約責任是（）。

A.繼續履行、消除危險或者賠償損失

B.返還財產、賠禮道歉或者采取補救措施

C.繼續履行、采取補救措施或者賠償損失

D.恢復原狀、賠償損失或者支付違約金

【答案】：C

47、關于建筑施工企業安全生產許可證的說法中，正確的是（）。

A.未取得安全生產許可證從事施工活動不會產生行政責任

B.建筑施工企業安全生產許可證遺失補辦，由申請人告知資質許可機

關，由資質許可機關在官網發布信息

C.只有經過再次審查，安全生產許可證有效期才可能延期

D.施工企業是否具有安全生產許可證不影響施工許可證的核發

【答案】：B

48、（2020年真題）在建設工程招標投標中，關于中標的說法，正確

的是（）。

A.國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，招標人

應當確定排名第一的中標候選人為中標人

B.招標人應當授權評標委員會直接確定中標

C.中標候選人的經營、財務狀況發生較大變化的，取消其中標資格

D.排名第一的中標候選人放棄中標的，招標人應當重新招標

【答案】：A

49、根據《建筑法》的規定，建筑工程開工前，建設單位應當按照國

家有關規定向工程所在地O級以上人民政府建設行政主管部門申請

領取施工許可證。

A.省

B.市

C.縣

D.鄉

【答案】：C

50、關于建設工程建設單位安全責任的說法，不正確的有（）。

A.需要臨時占用規劃批準范圍以外場地的審批手續由建設單位負責申

報

B.工程開工后，建設單位應當向施工單位提供真實、準確和完整的有

關資料

C.涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前

委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案

I）.建設單位應當在拆除工程施工15日前，向政府相關部門進行拆除

工程備案，包括施工單位資質等級證明、擬拆除建筑物、構筑物及可

能危及毗鄰建筑的說明等內容

【答案】：B

51、下列債中，屬于當事人之間按照約定產生的債是（）。

A.侵權之債

B.不當得利之債

C.無因管理之債

D.合同之債

【答案】：D

52、勞動者提前30日以書面形式通知用人單位，可以解除勞動合同的

是（）。

A.用人單位違章指揮、強令冒險作業危及勞動者人身安全的

B.勞動者適應不了公司的工作強度

C.用人單位的規章制度違反法律、法規的規定，損害勞動者權益

I）.未依法為勞動者繳納社會保險費的

【答案】：B

53、（2017年真題）關于投標文件的送達與簽收的說法，正確的是

（）O

A.投標人應當在投標截止時間前，將投標文件送達投標地點

B.招標人簽收投標文件后，可以開啟投標文件

C.投標截止時間后送達的投標文件，招標人不得拒收

D.未按招標文件要求密封的投標文件，招標人不得拒收

【答案】：A

54、自然人的軟件著作權保護期為（）o

A.自然人終生及其死亡后50年

B.50年

C.自然人終生及其死亡后30年

D.30年

【答案】：A

55、（2020年真題）根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同

糾紛案件適用法律問題的解釋》，當事人對工程款付款時間沒有約定

或者約定不明的，視為應付款時間的是（）.

A.建設工程未交付，工程款也未結算的，為提交竣工結算文件之日

B.建設工程未交付的，為提交竣工結算文件之日

C.建設工程已經實際交付的，為工程竣工驗收合格之日

D.建設工程已經實際交付的，為當事人起訴之日

【答案】：B

56、根據《環境影響評價法》，在項目建設、運行過程中產生不符合

經審批的環境影響評價文件的情形時，應由（）組織環境影響的后評價。

A.建設項目審批部門

B.建設單位

C.原環評文件審批部門

I）.建設行政主管部門

【答案】：B

57、關于建設工程發包、轉包、分包、掛靠的說法，正確的有

（）O

A.合同約定由承包單位負責采購的主要建筑材料、構配件及工程設備

或租賃的施工機械設備，由其他單位或個人采購、租賃，屬于轉包

B.專業作業承包人可以將其承包的勞務再分包的

C.總承包單位將主體結構工程分包給其他企業的，屬于掛靠

I）.建設單位推薦分包單位的，屬于違法發包行為

【答案】：A

58、下列選項中，關于保險的表述不正確的是（）。

A.工程開工前，建設單位應為施工現場從事危險作業的施工人員辦理

意外傷害保險，受益人由被保險人或投保人指定，投保人、被保險人

可以為受益人

B.財產保險標的危險程度顯著增加，被保險人應及時通知，保險人可

增加保費或解除合同

C.人壽保險費不得以訴訟方式要求支付

D.建筑工程一切險的被保險人可以是業主，也可以是承包商或者分包

商

【答案】：A

59、（2021年真題第1批）關于招標代理機構，說法正確的是

（）O

A.招標代理機構可以在所代理的招標項目中投標或者代理投標

B.招標代理機構可以為所代理的招標項目的投標人提供咨詢

C.招標人與被委托的招標代理機構之間的委托合司可以是口頭形式

D.招標代理機構應當擁有一定數量的具備編制招標文件和組織評標等

相應能力的專業人員

【答案】：D

60、關于招標方式的說法，正確的是（）。

A.公開招標是招標人以招標公告的方式邀請特定的法人或者其他組織

投標

B.邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式要求五個以上特定的法人

或者其他組織投標

C.省級人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經省級人民

政府批準可以進行邀請招標的

D.國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目一律公開

招標

【答案】：C

61、根據《專利法》第6條第1款的規定，執行本單位的任務或者主

要是利用本單位物質技術條件所完成的發明創造為（）發明創造，該

發明創造申請專利的權利屬于該單位。

A.職務

B.組織

C.集體

D.部門

【答案】：A

62、根據《招標投標法》，可以確定中標人的主體是（）。

A.經招標人授權的招標代理機構

B.招標投標行政監督部門

C.經招標人授權的評標委員會

D.公共資源交易中心

【答案】：C

63、根據《民法典》，關于承攬合同的說法，正確的是（）。

A.承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人完成,承攬人無需就第三

人完成的工作成果向定作人負責

B.承攬人在完成工作過程中，要接受定作人的指揮管理

C.承攬人工作期間，定作人不得對其進行監督檢檢

D.承攬人可以與定作人約定，承攬人使用定作人的設備完成主要工作

【答案】：D

64、代理人在被授予的權限范圍內，以被代理的名義與第三人實施法

律行為，（）承擔此行為的民事責任。

A.代理人

B.第三人

C.被代理人

D.法定代理人

【答案】：C

65、在同一法律體系中，根據一定的標準和原則制定的同類法律規范

的總稱是（）。

A.法律形式

B.法律部門

C.法律規章

D.法律制度

【答案】：B

66、負南安全生產監督管理職責的部門依法采取停止供電措施，除危

及生產安全的緊急情形外，應當提前（）通知生產經營單位。

A.12小時

B.36小時

C.48小時

D.24小時

【答案】：D

67、工程建設領域制定的行業標準，在相關技術要求公布了國家標準

后，該行業標準（）。

A.即行廢止

B.行業標準優先適用

C.國家標準優先適用

D.企業可以根據自身情況選擇適用哪一個標準

【答案】：A

68、在施工現場使用的裝配式臨時活動房屋，應當具有（）。

A.安全許可證

B.銷售許可證

C.產品合格證

D.安裝許可證

【答案】：C

69、投標人中標某建設工程項目，合同金額7000萬元，則履約保證金

額按規定應為（）。

A.140萬元

B.350萬元

C.700萬元

D.1400萬元

【答案】：C

70、根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施

工企業承攬業務不良行為的是（）

A.未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的

B.將承包的工程轉包的

C.在施工中偷工減料的

I）.未取得安全生產許可證擅自進行生產的

【答案】：B

71、甲企業于2月1日向乙企業發出簽訂合同的信函。2月5日乙企業

收到了該信函，第二天又收到了通知該信函作廢的傳真件。甲企業發

出傳真，通知信函作廢的行為屬于要約（）的行為。

A.發出

B.撤回

C.撤銷

D.變更

【答案】：C

72、當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應

當承擔的違約責任是（）。

A.繼續履行、消除危險或者賠償損失

B.繼續履行、采取補救措施或者賠償損失

C.返還財產、賠禮道歉或者采取補救措施

D.恢復原狀、賠償損失或者支付違約金

【答案】：B

73、（2016年真題）關于人民法院管轄權的說法，正確的是（）。

A.原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先受理的人民法

院管轄

B.有管轄權的人民法院由于特殊原因，不能行使管轄權的，移送上級

人民法院直接管轄

C.兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法

院起訴

D.人民法院之間因管轄權發生爭議，報請共同上汲人民法院直接管轄

【答案】：C

74、關于施工企業返修義務的說法，錯誤的是（）。

A.施工企業對施工中出現質量問題的建設工程負責返修

B.施工企業對竣工驗收不合格的工程負責返修

C.非施工企業原因造成的質量問題，相應的損失和返修費用由責任方

承擔

D.對于非施工企業原因造成的質量問題，施工企業不承擔返修的義務

【答案】：D

75、在財產保險合同中，保險合同的轉讓應當通知（）。

A.保險經紀人

B.保險人

C.受益人

D.投保人

【答案】：B

76、某工地司機駕車作業時違反安全操作規程，不慎將一名工人軋死,

對該司機的處理應該按（）。

A.過失致人死亡罪

B.交通肇事罪

C.重大責任事故罪

D.意外傷害罪

【答案】：C

77、下列各項，符合《建筑法》建設工程監璋規定的是（）

A.工程監理單位代理建設單位利益執行監理任務

B.工程監理人員發現工程施工不符合工程建設強制性標準的，有權要

求施工單位整改

C.工程監理人員發現工程設計不符合工程建設強制性標準的，有權要

求設計單位整改

D.工程監理單位可以轉讓工程監理業務

【答案】：B

78、關于建筑市場誠信行為公布的說法，正確的是（）o

A.不良行為記錄應當在當地發布，社會影響惡劣的，還應當在全國發

布

B.誠信行為信息包括良好行為記錄和不良行為記錄，兩種信息記錄都

應當公布

C.省、自治區和直轄市建設行政主管部門負責審查整改結果，對整改

確有實效的，可取消不良行為記錄信息的公布

D.不良行為記錄在地方妁公布期限應當長于全國公布期限

【答案】：B

79、建設單位應將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以

上人民政府建設行政主管部門備案，報送時間是自開工報告批準之日

起的一定時間范圍內。該時間范圍是（）。

A.7天

B.10天

C.15天

D.20天

【答案】：C

80、當事人不得在合同中協議選擇由（）的人民法院管轄。

A.原告住所地

B.仲裁機構所在地

C.合同簽訂地

D.標的物所在地

【答案】：B

81、（2017年真題）下列建筑施工條件中，屬于建筑施工企業申領安

全生產許可證應當具備的是（）。

A.建設資金已經落實

B.主要負責人經有關部門考核合格

C.配備了兼職安全生產管理人員

D.為職工辦理了意外傷害保險

【答案】：B

82、某施工企業專職安全管理人員在對安全生產進行現場監督檢查時,

發現安全隱患，可及時向（）報告。

A.施工企業負責人

B.建設安全主管部門

C.項目負責人和安全生產管理機構

D.縣級以上人民政府

【答案】：C

83、建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起（）日內，

將竣工驗收報告和規劃、公安消防、環保等部門出具的認可文件或者

準許使用文件報建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】：B

84、關于建設用地使用權轉讓的說法正確的是（）。

A.建設用地使用權的轉讓，應當采取書面形式訂立合同

B.使用期限應當與建設用地使期權的剩余期限一致

C.應當向登記機構申請新設登記

D.附著于該土地.上的建筑物，構筑物及具附屬設施可以分別處分

【答案】：A

85、關于聯合體投標的說法，正確的是（）。

A.招標人接受聯合體投標并進行資格預審的，聯合體應當在提交資格

預審申請文件后組成

B.資格預審后聯合體增減、更換成員的，其投標有效

C.報標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否

接受聯合體投標

D.聯合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯

合體投標的，相關投標均有效

【答案】：C

86、（2015年真題）下列安全生產責任中，屬于施工單位安全生產管

理機構專職安全生產管理人員責任的是（）o

A.落實制定安全生產規章制度和操作規程

B.確保安全生產費用的有效使用

C.檢查危險性較大工程安全專項施工方案的落實情況

D.組織制定安全施工措施

【答案】：C

87、根據施工合同，甲建設單位應于2017年9月30日支付乙建筑公

司工程款，2018年6月1日，乙單位向甲單位提出支付請求，則就該

項款額的訴訟時效O0

A.中斷

B.中止

C.終止

D.屆滿

【答案】：A

88、建設工程施工過程中，關于施工節材的說法，正確的是（）

A.應當使用散裝水泥

B.禁止損毀耕地燒磚

C.應當使用預拌混凝土

D.禁止遠距離采購建筑材料

【答案】：B

89、下列選項中，不必須實施見證取樣和送檢的試塊、試件和材料是

OO

A.用于承重結構的混凝土試塊

B.用于承重機構的鋼筋及連接頭試件

C.所有的水泥材料

1）.地下、屋面、廁所間使用的防水材料

【答案】：C

90、根據《安全生產法》，施工企業從業人員發現安全事故隱患，應

當及時向（）報告。

A.安全生產監督管理部門或者建設行政主管部門

B.現場安全生產管理人員或者項目負責人

C.現場安全生產管理人員或者施工企業負責人

D.縣級以上人民政府或者建設行政主管部門

【答案】：C

91、關于建筑企業資質證書變更的說法，正確的是（）

A.建筑企業資質證書遺失補辦的，由申請人告知資質許可機關，由資

質許可機關在官網發布信息

B.企業在建筑企業資質證書有效期內注冊資本發生變更的，不必辦理

資質證書變更手續

C.國務院住房城鄉建設主管部門頒發的建筑業企業資質證書的變更，

企業應當直接向國務院住房城鄉建設主管部門提出變更申請

D.企業發生合并、分立、重組以及改制等事項時，可以直接承繼原建

筑業企業資質

【答案】：A

92、投標人對評標結果有異議的，依法應當先向（）提出異議。

A.招標人？

B.評標委員會？

C.建設行政主管部門？

D.招投標的行政監督部門

【答案】：A

93、下列選項中，屬于建筑施工企業取得安全生產許可證應當具備的

安全生產條件是（）。

A.在城市規劃區的建筑工程已經取得建設工程規劃許可證

B.依法參加工傷保險，依法為施工現場從事危險作業人員辦理意外傷

害保險，為從業人員交納保險費

C.施工場地已基本具備施工條件，需要拆遷的，其拆遷進度符合施工

要求

D.有保證工程質量和安全的具體措施

【答案】：B

94、關于法律責任的說法，正確的有（）o

A.法津責任只因違反法律規定的義務而形成的法律后果

B.法律明確規定了法律責任的范圍和性質

C.法律責任的認定和追究，只能由司法機關依法定程序進行

D.法律責任包括了不利和有利的法律后果

【答案】：B

95、關于承攬合同解除的說法，正確的是（）。

A.承攬人未經定作人同意將其承攬的主要工作交由第三人完成的，定

作人可以解除合同

B.除非合同當事人雙方書面的約定，定作人和承攬人均不得隨時解除

承攬合同

C.承攬人發現定作人提供的材料不符合約定的，有權以書面通知的方

式，單方面解除承攬合同

D.承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人損失的，應當賠償

【答案】：A

96、對采用虛假證明文件騙取施工許可證尚未構成犯罪的，應由發證

機關（）。

A.責令停止施工，對建設單位和施工單位分別處以罰款

B.撤銷施工許可證，責令停止施工并處1萬元以上3萬元以下罰款

C.宣布該施工許可證無效，責令停止施工，沒收非法所得

D.責令停止施工，沒收違法所得的，處以5000元以上30000元以下的

罰款

【答案】：B

97、以下關于抵押的說法中正確的是（）。

A.抵押權人有義務妥善保管抵押物并保證其價值

B,抵押權與其擔保的債權同時存在

C.抵押財產折價或者拍賣、變賣后，其價款超過債權數額的部分歸債

務人所有

I）.抵押財產折價或者拍賣、變賣后，不足部分由抵押人清償

【答案】：B

98、以下關于法律法規效力的說法中，不正確的是（）。

A.法律的效力一定大于行政法規

B.地方法規效力一定大于地方政府制定的規章

C.一般情況下，同一事項的特別法，要優先于一般法

D.法律的效力，一定大于地方法規的效力

【答案】：B

99、關于招標投標活動的投訴與處理，下列說法中正確的是

（）O

A.投標人認為招標投標活動違法，可以自知道或應當知道之日起的10

日內投訴

B.投標人對招標文件和評標結果有異議的，直接向有關行政監督部門

投訴

C.行政監管部門收到投訴后應在30個工作日內決定是否受理

D.行政監管部門處理投訴，不得責令暫停招標投標活動

【答案】：A

100.《注冊建造師管理規定》，屬于注冊建造師權利的是（）

A.同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業

B.超出執業范圍和聘用單位業務范圍內從事執業活動

C.準許他人以自己的名義從事執業活動

D.在本人執業活動中形成的文件上簽字并加蓋執業印章

【答案】：D

101、關于民事訴訟一審程序，下列說法正確的是（）°

A.應當以口頭起訴為原則，書面起訴為例外

B.公開審理是人民法院審理案件的一項基本原則

C.普通程序的審判組織應當采用獨任制

D.原告經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，可以缺席判決

【答案】：B

102、甲公司投資的某公建項目招標，乙公司以8200萬工程報價中標,

甲、乙雙方按中標價簽訂了合同并按規定備了案。開工前，甲要求乙

降低合同價，乙無奈同意，二者訂立了協議，工程價款改為7600萬，

工程完工后，乙要求按合同進行結算，甲堅持按協議結算。正確的處

理是（）。

A.合同無效，協議也無效，按無效合同處理

B.合同有效，協議有效，但應以協議為結算依據

C.合同有效，協議無效，以合同為結算依據

D.合同無效，協議有效，以協議為結算依據

【答案】：C

103、抵押期間抵押人轉讓已經辦理登記的抵押物，經抵押權人同意后,

則（）。

A.轉讓行為無效

B.轉讓所得價款應當由抵押權人所有

C.轉讓所得價款可以向第三人提存

D.轉讓所得價款只能提前清償債務

【答案】：C

104.（2019年真題）關于貨運中的多式聯運的說法，正確的是

（）O

A.多式聯運經營人對全程運輸承擔義務

B.指兩個以上承運人以同一運輸方式聯運

C.多式聯動單據不可以轉讓

I）.區段承運人與訂立合同的承運人對區段運輸負連帶責任

【答案】：A

105、甲乙兩公司簽訂了建筑材料買賣合同，經當事人雙方協商一致才

能變更的情形是（）。

A.甲公司名稱變更

B.乙公司的法定代表人變更

C.合同簽約人變更

D.采購數量變更

【答案】：D

106、關于行政復議的說法，正確的是（）。

A.行政復議機關決定撤銷具體行政行為的，可以責令被申請人重新作

出具體行政行為

B.行政復議一律采取書面審查的辦法

C.行政復議決定作出前，申請人不得撤回行政復議申請

1）.申請人在申請行政復議時沒有提出行政賠償請求的，行政復議機關

在依法決定撤銷具體行政行為時，不得同時責令被申請人賠償

【答案】：A

107、（2018年真題）甲委托乙采購一種原材料并簽訂了材料采購委托

合同，經甲同意，乙將原材料采購事務轉委托給丙。關于該委托中承

擔責任的說法，正確的是（）o

A.乙對丙的行為承擔責任

B.乙僅對丙的選任及其對丙的指示承擔責任

C.甲與乙對丙的行為承擔連帶責任

D.乙對丙的選任及其對丙的指示，由甲與乙承擔連帶責任

【答案】：B

108、（2015年真題）下列仲裁協議中，有效的仲裁協議是（）。

A.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請仲裁委員

會仲裁

B.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請北京仲裁

委員會仲裁

C.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，可申請仲裁或提

起訴訟

D.本合同履行過程中，凡因本合同引超的任何爭議，應先申請仲裁后

提起訴訟

【答案】：B

109、承諾對要約內容的非實質性變更指的是（）

A.受考約人對合同條款中違約責任和解決爭議方法的變更

B.承諾中增加的建議性條款

C.承諾中要求增加價款

D.受要約人對合同履行方式提出獨立的主張

【答案】：B

110、用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的，勞動關系自

（）之日起建立。

A.訂立勞動合同

B.實際用工

C.勞動合同備案

D.實際支付工資

【答案】：B

111、下列不符合工程發包、分包管理相關規定的情形是（）。

A.施工企業將其承包的全部建筑工程分解后以分包的名義分別交由他

人施工

B.經招標人同意，施工總承包企業將非主體工程分包給具有相應專業

承包資質的其他建筑業企業

C.施工企業按照承包合同的約定，直接將部分專業工程進行分包

D.分包單位將其承包的建筑工程勞務作業進行分包

【答案】：A

112、（2016年真題）投標人對開標投訴的，依法應當先向（）提出異

議。

A.評標委員會

B.招標人

C.紀律檢查委員會

D.有關行政監督部門

【答案】：B

113、（2018年真題）某起生產安全事故造成9人死亡，51重傷，直

接經濟損失為2000萬元，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，

該事故為（）。

A.特別重大事故

B.重大事故

C.較大事故

D.一般事故

【答案】：B

114、下列不符合工程質量檢測單位的資質和檢測規定的是（）o

A.檢測人員不得同時受聘于兩個或者兩個以上的檢測機構

B.檢測機構不得轉包檢測業務

C.檢測機構和檢測人員推薦或者監制建筑材料、構（配）件和設備

D.質量檢測業務由建設單位委托具有相應資質的檢測機構

【答案】：C

115、關于法人在建設工程中的地位的說法，正確的是（）。

A.建設單位應當具備法人資格

B.建設工程中的法人可以不具有民事行為能力

C.非營利法人可以成為建設單位

D.建設單位應當獨立承擔民事責任

【答案】：C

116、根據《環境噪聲污染防治法》的規定，在城市市區噪聲敏感建筑

物集中區域內，禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業，但

搶修、搶險作業和因生產工藝上要求或者特殊需要必須連續作業的除

外。其中的“噪聲敏感建筑物”不包括0

A.學校、醫院

B.飼養場

C.機關、科研單位

D.居民住宅

【答案】：B

117、下列選項中，屬于建筑工程一切險承保的是（）。

A.保險財產自然損耗或內在缺陷引起的財產本身的損失

B.設計錯誤引起的損失

C.原材料缺陷引起的保險財產損失

D.地面下陷引起的工程損失

【答案】：D

118、下列關于用人單位經濟性裁員的說法錯誤的是()。

A.企業破產重整需要裁減人員20人以上的屬經濟性裁員

B.生產經營發生嚴重困難裁減不足20人但占企業職工總數10%以上的

屬于經濟性裁員

C.減人員方案要向勞動行政部門報告

D.用人單位在6個月內重新招用人員的，應當通知被裁減的人員回來

上班

【答案】：D

119、下列關于工程總承包項目發包與承包的說法中，錯誤的是()o

A.建設單位可以將建筑工程的勘察、設計、施工、設備采購一并或分

別發包給一個工程總承包單位

B.工程承包項目內的設計、施工、采購中，有任一項屬于依法必須招

標的項目范圍的，應當采用招標方式選擇工程總承包單位

C.工程總承包單位應當具有與發包工程類似的設計、施工或工程總承

包業績

D.僅具有設計或施工資質的單位，結成聯合體才能進行工程總承包

【答案】：B

120、下列關于安全生產許可證申請與管理制度的說法正確的是

()O

A.原頒證機關的審查是辦理安全生產許可證延期的必經程序

B.原頒證機關發現施工單位不再具備相應條件的，應暫扣或吊銷安全

生產許可證

C.施工單位遺失安全生產許可證后，應于補辦后立即登報聲明原證作

廢

D.未取得施工許可證的，不得頒發安全生產許可證

【答案】：B

121、（2020年真題）下列情形中，屬于投標人相互串通投標的是（）。

A.兩個以上投標人的投標文件具有特殊標記

B.不同投標人的投標文件在同一文印店裝訂

C.投標人之間協商投標投價等投標文件的實質性內容

D.不同投標人的投標保函由同一銀行開具

【答案】：C

122、甲代理乙與丙鐵路運輸公司簽訂了多式聯運合同，由丙和丁汽車

運輸公司通過鐵路、公路聯運方式將貨物送至乙的工地。因在公路運

輸途中發生重大交通事故，致使貨物受損，無法按期交貨。關于責任

承擔的說法，正確的是（）。

A.丙應向甲承擔違約責任

B.甲只能向丁主張損害賠償

C.丙應向乙承擔違約責任

D.乙應自行承擔貨物損失

【答案】：C

123、（2021年真題第1批）當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,

關于人民法院認定竣工日期的說法，正確的是（）。

A.建設工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收報告之日為竣

工日期

B.承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交

驗收報告之日為竣工日期

C.建設工程未經竣工驗收，承包人向發包人交付工程，發包人拒絕接

收的，以承包人申請交付為竣工日期

I）.建設工程未經竣工驗收，發包人通知承包人交付工程，并實際占有

使用工程，以發包人通知到達之日為竣工日期

【答案】：B

124、關于承擔代理責任的做法，正確的是（）o

A.代理行為的法律后果由代理人與被代理人員共同承擔

B.被代理人應當知道代理人的代理行為違法未作反對表示的，由被代

理人承擔責任

C.代理人不完全履行職責，造成被代理人違約的，應當承擔民事責任

D.代理人和相對人惡意串通，損害被代理人合法權益的，代理人和相

對人應當承擔按份責任

【答案】：C

125、甲向銀行借款，乙為保證人，則下列說法，正確的是（）。

A.乙可以要求甲提供反擔保

B.如保證方式沒有約定，乙承擔一般保證責任

C.保證合同為保證人與債務人簽訂的書面合同

D.保證期間銀行依法轉讓債權的，須取得乙的書面同意

【答案】：A

126、根據《生存安全事故報告和調查處理調理》，關于生產安全事故

等級的說話正確的是（）。

A.造成5人死亡的事故是一般事故

B.造成45人重傷的事故是重大事故

C.造成15人死亡的事故是特別重大事故

D.造成3000萬直接經濟損失的事故是較大事故

【答案】：D

127、某建設工程項目，監理人發出的開工通知載明開工日期為2020

年1月5日，2020年1月8日預付了5%的工程款，由于發包人原因未

及時取得該工程施工許可證，尚不具備開工條件，并于2020年1月15

日告知了承包人實際情況，發包人于2020年1萬20日取得施工許可

證，根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法

律問題的解釋（二）》規定，開工日期為OO

A.2020年1月5日

B.2020年1月8日

C.2020年1月15日

D.2020年1月20日

【答案】：D

128、（2021年第2批真題）甲施工企業與乙鋼材供應商訂立鋼材采購

合同，合同價款為1000萬元，約定定金為300萬元，甲實際支付定金

100萬元，乙按照合同約定開始供貨，后在合同履行過程中，雙方發生

爭議。關于本案中定金的說法，正確的是（）。

A.若乙違約，致使合同目的不能實現，則應當向甲返還200萬元

B.雙方約定300萬元的定金因為超過合同價款的20%而無效

C.視為變更約定的定金數額為200萬元

D.若甲違約，致使合同目的不能實現，則應當向乙支付100萬元

【答案】：A

129、關于工程質量監督手續的辦理，下列說法正確的是（）o

A.施工單位在開工前，應當按照國家有關規定辦理工程質量監督手續

B.應在辦理施工許可證或者開工報告，再辦理工程質量監督手續

C.建設單位在開工后，應當按照國家有關規定辦理工程質量監督手續

D.可委托工程質量監督機構辦理工程質量監督手續，接受政府主管部

門的工程質量監督

【答案】：D

130、關于著作權的歸屬，下列說法中正確的有0。

A.招標文件、往往就是單位作品，單位作品的著作權完全歸單位所有

B.一般情況下，職務作品的著作權由作者享有，但法人或者其他組織

有權在其業務范圍內優先使用

C.主要是利用法人或者其他組織的物質技術條件創作，并由法人或者

其他組織承擔責任的，著作權的所有權利屬于單位

1）,由國家機關給某大學下達任務開發的軟件，項目任務書或者合同中

對著作權未作明確規定的,軟件著作權由該大學享有

【答案】：C

13k下列關于開工日期的表述，不符合法律規定的是（）。

A.有爭議的，首先以發包人或者監理人發出開工通知載明的開工日期

B.通知發出后，不具備開工條件的，以開工條件具備的時間為開工日

期

C.因承包人原因開工推遲的，以開工通知載明的時間為開工日期

I）.承包人經發包人同意已經實際進場施工的，以發包人同意的日期為

開工日期

【答案】：1）

132、建設單位組織竣工驗收，對不符合民用建筑節能強制性標準的,

不得出具（）報告。

A.竣工驗收合格

B.建筑節能合格

C.建筑節能達標

D.能耗驗收合格

【答案】：A

133、某地建設行政主管部門檢查某施工企業的施工工地，發現該施工

企業沒有按照施工現場管理規定設置圍擋，依法責令其停止施工。該

建設行政主管部門對該施工企業采取的行政行為屬于（）。

A.行政處罰

B.行政裁決

C.行政處分

D.行政強制

【答案】：A

134、承攬工程不符合規定質量標準造成損失的，施工企業與使用本企

業名義施工的單位承擔（）。

A.按份責任

B.連帶責任

C.補充責任

D.公平責任

【答案】：B

135、關于工程質量檢測的說法，正確的是（）。

A.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構

B.檢測報告必須由檢測機構法定代表人簽署

C.檢測機構是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構

D.檢測數據和檢測報告僅供施工企業參考

【答案】：A

136、關于在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶內從事建設活動的

說法，正確的是（）。

A.文物保護單位的保護范圍內及其周邊的一定區域不得進行爆破作業

B.在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業，必須經國務

院批準

C.因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業的，應

經核定公布該文物保護單位的人民政府批準

I）.在省級重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業的，必須經國

務院文物行政部門同意

【答案】：C

137、甲、乙、丙、丁四家公司組成聯合體進行投標，則下列聯合體成

員的行為中正確的是（）。

A.該聯合體成員甲公司又以自己單位的名義單獨對該項目進行投標

B.該聯合體成員應簽訂共同投標協議

C.該聯合體成員乙公司和丙公司又組成一個新聯合體對該項目進行投

標

D.甲、乙、丙、丁四家公司設立一個新公司作為荻合體投標的牽頭人

【答案】：B

138、關于施工合同違約賠償損失范圍的設法，正確的是（）。

A.損失賠償額可以明顯高于違約所造成的損失

B.訂立合同時對因違法造成的損害不可預見，違約方也應承擔賠償責

任

C.守約方采取的措施不適當致使損失擴大的，仍可以就擴大的損失部

分請求賠償

1）.合同履行后可以獲得的利益應當在損失賠償范圍之內

【答案】：D

139、在建設工程施工合同履行中，建設單位沒車及時檢查隱蔽工程,

承包人（）。

A.只能順延工期，無權要求賠償停工、窩工損失

B.可以順延工期，并要求賠償停工、窩工損失

C.可以順延工期，對隱蔽工程的質量缺陷不承擔責任

D.既無權順延工期，也無權要求賠償停工、窩工損失

【答案】：B

140.（2021年真題第1批）關于委托代理說法，正確的是（）

A.委托代理授權應當采用書面形式

B.委托書委托不明的，被代理人應當承擔全部法律責任

C.數人可以為同一代理事項的代理人

D.代理人知道代理事項違法仍然實施代理行為的，應當承擔全部法律

責任

【答案】：C

141、勞動合同補償標準中的月工資是指勞動者在勞動合同解除或終止

前（）個月的平均工資。

A.3

B.6

C.10

D.12

【答案】：D

142、下列不屬于法人應當具備的條件有（）。

A.依法成立

B.有自己的名稱、組織機構

C.有委托代理人

D.有法定代表人

【答案】：C

143、關于招標方式的說法，正確的是（）。

A.公開招標是招標人以招標公告的方式邀請特定的法人或者其他組織

投標

B.邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式要求五個以上待定的法人

或者其他組織投標

C.省級人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經省級人民

政府批準可以進行邀請招標的

I).國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目一律公開

招標

【答案】：C

144、2010年5月14日超越公司進行招標，經過對投標人評標后世紀

公司中標，但其中標后，超越公司要求其壓低報價，如不壓低報價將

不與其簽訂合同。于是雙方先按照中標人的投標報價簽訂了A合同并

備案。接著，雙方又根據施工單位同意壓價后的價格簽訂了B合同。

后來，雙方因工程款結算產生糾紛。關于工程款結算的合同依據，下

列說法中正確的是()。

A.A合同不是雙方實際履行的合同，應當作為無效合同處理

B.B合同是雙方真實意思的表示，應當以B合同作為結算依據

C.B合同背離了中標合同的實質性內容，應當以A招標文件作為結算依

據

D.A.B合同均不能作為結算依據，雙方應當依據工程造價簽訂合同

【答案】：C

145、關于招標程序和要求的說法，正確的是()。

A.技術復雜的項目，招標人應當委托招標代理機構辦理招標事宜

B.招標項目采用資格后審方式的，應當在開標后由招標人根據招標文

件確定的標準和方法進行審查

C.招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或修改的，應當重新招

標

D.招標人可以設置標底

【答案】：D

146、關于招標投標投訴與處理的說法，正確的是（）。

A.投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法

規定的，可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門

投訴

B.行政監督部門應當自受理投訴之日起30個工作日內作出書面處理決

定，需要檢驗、檢測、鑒定、專家評審的，所需時間計算在內

C.投標人或者其他利害關系人沒有證明材料可以提出投訴

D.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,前

述部門均應當進行處理

【答案】：A

147、（2021年第2批真題）除當事人另有約定外，出賣人出賣交由承

運人運輸的在途標的物毀損滅失的風險自（）起由買受人承擔。

A.合同成立時

B.合同生效時

C.標的物交付時

D.運輸行為完成時

【答案】：A

148、甲施工企業在銀行辦理投標保函，銀行要求甲提供反擔保。則甲

不能夠進行質押的是（）。

A.匯票

B.流通股

C.房屋產權

D.知識產權中的財產權

【答案】：C

149、招標項目開標時，檢查投標文件密封情況的應當是（）。

A.投標人

B.招標人

C.招標代理機構人員

D.招標單位的紀檢部門人員

【答案】：A

150、【2018年真題】關于留置的說法，正確的是（）°

A.留置權屬于債權

B.債權人不負責保管留置物

C.建設工程合同可以適用留置權

D.留置權基于法定而產生

【答案】：D

15k關于可撤銷合同中撤銷權行使的說法，正確的是（）。

A.受脅迫的當事人應當自脅迫行為終止之日起6個月內行使撤銷權

B.當事人不得放棄撤銷權

C.重大誤解的當事人應當自知道或者應當知道撤銷事由之日起90日內

行使撤銷權

D.當事人自民事法律行為發生之日起3年內沒有行使撤銷權的，撤銷

權消滅

【答案】：C

152、某建設工程項目中，甲公司中標后將其轉包給不具有相應資質的

乙公司，乙公司施工工程不符合規定質量標準，給建設單位造成損失,

下列說法中，正確的是（）。

A.建設單位與甲公司有直接合同關系，應由甲公司承擔賠償責任

B.甲、乙承擔連帶賠償責任

C.實際施工并造成損失妁是乙公司，應由乙公司承擔賠償責任

D.因建設單位管理不到位，應由建設單位承擔部分損失

【答案】：B

153、根據《物權法》，下列土地中可以合法設立建設用地使用權的是

()

A.國有土地

B.集體土地

C.未利用土地

D.非耕地

【答案】：A

154、某建筑工程竣工后未經驗收，發包人提前使用，下列說法正確的

是()。

A.出現防水問題，5年內承包人應承擔保修責任

B.主體結構出現裂紋，承包人應承擔保修責任

C.出現任何問題承包人都需要承擔保修責任

D.出現任何問題承包人都不需要承擔保修責任

【答案】：B

155、根據《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》，對實行工程量

清單計價的建筑工程，鼓勵發承包雙方采用的計價方式是0。

A.總價方式

B.定額方式

C.成本加酬金方式

D.單價方式

【答案】：D

156、企業發生合并、分立、重組以及改制等事項，需承繼原建筑業企

業資質的，應當申請重新核定建筑業企業資質等級。

A.山西省高級人民法院？

B.山東省高級人民法院？

C.最高人民檢察院？

D.最高人民法院

【答案】：D

157、關于質量保證金預留的說法中，正確的是（）。

A.缺陷責任期內，政府投資項目，保證金必須預留在財政部門

B.缺陷責任期內，實行國庫集中支付的政府投資項目，保證金的管理

應按國庫集中支付的有關規定執行

C.缺陷責任期內，如發包方被撤銷，保證金隨交付使用資產一并移交

給當地建設行政主管部門統一管理

D.社會投資項目采用預留保證金方式的，發、承包雙方必須將保證金

交由第三方金融機構托管

【答案】：B

158、關于工程建設強制性標準的說法，正確的是（）。

A.工程建設強制性標準都是關于工程質量的強制性條文

B.工程建設中擬采用的新技術、新工藝、新材料，可不受強制性標準

的限制

C.工程建設標準批準部門應當對工程項目執行強制性標準情況進行監

督檢查

D.工程建設中采用國際標準或者國外標準，可不受強制性標準的限制

【答案】：C

159、場景（三）

A.企業法人代表

B.主要負責人

C.項目負責人

D.安全生產員

【答案】：B

160、外觀設計專利權的期限為()年。

A.20

B.15

C.10

D.5

【答案】：B

161、按照相關規定，稅務登記內容發生變化的，納稅人應當自辦理工

商變更登記之日起0內或辦理工商注銷登記前，向稅務機關申報辦理

變更或者注銷稅務登記。

A.30日

B.45日

C.60日

D.90日

【答案】：A

162、(2020年12月真題)關于仲裁協議效力確認的說法，正確的是

()0

A.當事人對仲裁協議效力有異議的，應當在仲裁裁決作出前提出

B.一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，

由仲裁委員會決定

C.當事人向人民法院申請確認仲裁協議效力的案件，只能由仲裁協議

約定的仲裁機構所在地的中級人民法院管轄

D.當事人既可以請求仲裁委員會作出決定也可以請求人民法院裁定

【答案】：D

163、建設工程承包人的工程款享有法定優先權，下列有關“法定優先

權”的表述正確的是0

A.建設工程承包人工程款債權優先于其他民事主體的權利，但不優先

于其他民事主體在建設工程上設定的抵押權所擔保的債權得到實現

B.具有法定優先權的建設工程價款包括承包人為建設工程應當支付的

工作人員報酬等實際支出的費用，也包括承包人因發包人違約所造成

的損失

C.消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后,承包人的法定優

先權不得對抗買受人

D.承包人行使法定優先權的期限為12個月，自建設工程竣工之日或者

建設工程合同約定的竣工之日起計算

【答案】：C

164、根據《建設工程質量管理條例》，屬于設計單位質量責任的是

（）。

A.審查施工組織設計中的安全技術措施是否符合強制性標準

B.就審查合格的設計文件向施工單位進行交底

C.組織工程質量事故分析

D.與本工程的承包商或供應商存在利害關系的，應當回避

【答案】：B

165、（2020年真題）在民事訴訟執行階段，人民法院應當裁定中止執

行的是（）。

A.案外人對執行標的提出確有理由的異議的

B.申請人撤銷強制執行申請的

C.據以執行的法律文書被撤銷的

D.作為被執行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪

失勞動能力的

【答案】：A

166、（2016年真題）根據《安全生產法》，對于未真實記錄安全生產

教育和培訓情況的生產經營單位可以（）o

A.給予警告

B.吊銷營業執照

C.責令限期改正

D.降低資質等級

【答案】：C

167、下列選項中，關于保險的表述不正確的是（）。

A.工程開工前，建設單位應為施工現場從事危險作業的施工人員辦理

意外傷害保險，受益人由被保險人或投保人指定，投保人、被保險人

可以為受益人

B.財產保險標的危險程度顯著增加，被保險人應及時通知，保險人可

增加保費或解除合同

C.人壽保險費不得以訴訟方式要求支付

I）.建筑工程一切險的被保險人可以是業主，也可以是承包商或者分包

商

【答案】：A

168、（2016年真題）投標人對開標投訴的，依法應當先向（）提

出異議。

A.評標委員會

B.招標人

C.紀律檢查委員會

D.有關行政監督部門

【答案】：B

169、（2021年真題第2批）下列投標文件中，應當拒收的是（）。

A.提前送達的投標文件

B.投標聯合體提交的未附共同投標協議的投標文件

C.未通過資格預審的申請人提交的投標文件

D.未提交投標保證金的投標文件

【答案】：C

170、關于小額審判程序的說法，正確的是（）。

A.小額訴訟程序實行二審終審

B.5萬元以上的簡單金錢給付類案件，當事人可乂雙方約定適用小額

訴訟程序

C.人身關系、財產確權糾紛，不適用小額訴訟程序

D.對訴前評估、鑒定結果有異議的糾紛，可以適用小額訴訟程序

【答案】：C

17k（2017年真題）關于用人單位向勞動者支付報酬的說法，正確的

是（）。

A.勞動者依法參加社會活動期間，用人單位應當依法支付工資

B.勞動報酬中的貨幣工資不包括津貼、補貼和獎金

C.用人單位支付的工資可以以實物或有價證券等形式代替貨幣形式支

付

D.勞動者在婚喪假期間，用人單位可以不支付工資

【答案】：A

172、關于勞動合同履行的說法，正確的是（）。