二級建造師之二建建設工程法規及相關知識題庫

第一部分單選題（500題）

1、（2014年真題）下列建設項目中，屬于依法應當進行公開招標范圍

的是（）。

A.涉及國家安全，國際秘密的項目

B.使用各級財政預算資金的項目

C.使用企業事業單位自有資金的項目

D.使用上市公司資金的項目

【答案】：B

2、關于工程分包的說法，正確的是（）。

A.分包單位應當具有相應的資質條件

B.中標人可以將中標項目肢解后分別向他人分包

C.專業分包工程可以再次分包

D.分包單位就分包工程承擔按份責任

【答案】：A

3、（2015年真題）建設工程未經驗收，發包人擅自使用的，該工程竣

工日期為（）。

A.提交驗收報告之日

B.建設工程完工之日

C.占有建設工程之日

D.竣工驗收合格之日

【答案】：C

4、按照建設工程合約約定，某建設單位應于工程驗收合格交付后兩個

月內付清工程款。2013年9月1日，該工程經驗收合格交付使用，但

建設單位遲遲不予支付工程款。施工單位經過內部商量后決定要通過

訴訟的方式解決糾紛，下列情形會使訴訟時效中止的是（）。

A.2015年8月，施工單位所在地發生強烈地震，一個月后恢復生產

B.2016年6月，施工單位所在地發生強烈地震，一個月后恢復生產

C.2016年7月，施工單位法定代表人生病住院，一個月后痊愈出院

D.2016年8月，建設單位付清了所有的工程款

【答案】：B

5、關于二級建造師執業范圍的說法，正確的是（）。（2017）

A.注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人，項

目均為小型工程施工項目的除外

B.注冊建造師擔任施工項目負責人期間，經受聘企業同意，可以變更

注冊至另一企業

C.發包人與注冊建造師受聘企業已解除承包合同的，辦理書面交接手

續后可以更換施工項目負責人

I）.因非承包人原因致使工程項目停工超過120日，注冊建造師可同時

擔任另一工程施工項目負責人

【答案】：C

6、（2020年真題）關于仲裁裁決撤銷的說法，正確的是（）。

A.仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的，當事人只能申請撤

銷仲裁裁決，不得申請不予執行仲裁裁決

B.當事人申請撤銷仲裁裁決的，應當在收到裁決書之日起3個月內提

出

C.仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當事人不得就該糾紛再申請仲裁,

只能向人民法院起訴

D.當事人可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷仲裁裁決

【答案】：D

7、下列各項，屬于刑事責任的承擔方式是()。

A.警告

B.拘留

C.拘役

D.沒收非法財產

【答案】：C

8、下列關于五方責任主體及項目負責人責任的說法，正確的有

()O

A.五方責任主體是指建筑工程的建設、設計、施工、監理、供貨等五

方參與單位

B.五方責任主體項目負責人均應當經過本單位的法定代表人書面授權

確認

C.項目負責人質量終身責任是指在建筑工程缺陷責任期內對工程質量

承擔責任

I).施工單位項目經理應當對全部工程質量事故或質量問題承擔責任

【答案】：B

9、在主合同糾紛未了之前，保證人可以拒絕債權人要求承擔保證責任

的是()O

A.一般保證

B.保證人與債務人約定注同承擔責任的保證

C.連帶保證

D.主債務履行期滿后六個月內的連帶保證

【答案】：A

10、根據《合同法》規定，對效力待定合同的理解正確的是

()O

A.在相對人催告后一個月內，當事人之法定代理人未作表示，合同即

可生效

B.效力待定合同的善意相對人行使撤銷權的期限自行為作出之日起超

過一年

C.表見代理實質上屬于無權代理，卻產生有效代理的后果

D.超越代理權限簽訂的合同，若未經被代理人追認，則必定屬于效力

待定合同

【答案】：C

11、根據《最高人民法院關于審理工傷保險行政案件若干問題的規

定》，關于承擔工傷保險責任單位的說法，正確的是（）。

A.職工與兩個單位建立勞動關系，工傷事故發生時，該兩個單位共同

為承擔工傷保險責任的單位

B.勞務派遣單位派遣的職工在用工單位工作期間因工傷亡的，用工單

位為承擔工傷保險責任妁單位

C.單位指派到其他單位工作的職工因工傷亡的，職工為之工作的單位

為承擔工傷保險責任的單位

D.個人掛靠其他單位對外經營，其聘用人員因工傷亡的，被掛靠單位

為承擔工傷保險責任的單位

【答案】：D

12、根據《民法典》，下列合同的免責條款中，無效的是（）。

A.因重大過失造成對方財產損失的免責條款

B.因輕微過失違約無需承擔違約責任的條款

C,因不可抗力造成對方財產損失的免責條款

D.因市場價格波動造成對方財產損失的免責條款

【答案】：A

13、（2015年真題）下列情形中，投標人中標有效的是（）。

A.投標人給予招標人金錢獲取中標

B.投標人在投標書中表明紿予招標人折扣獲取中標

C.投標人在賬外給予招標人回扣獲取中標

D.投標人在賬外給予評標委員會財物獲取中標

【答案】：B

14、對于跨徑不小于4nl的現澆鋼筋混凝土梁、板，其模板應按設計要

求起拱，設計無具體要求時，起拱高度宜為跨度的（）。

A.1/1000-2/1000

B.2/1000-3/1000

C.1/1000~3/2000

D.1/1000~3/1000

【答案】：D

15、下列勞動合同條款中，屬于必備條款的是（）。

A.試用期

B.社會保險

C.福利待遇

D.保守秘密

【答案】：B

16、（2017年真題）關于用人單位向勞動者支付報酬的說法，正確的

是（）。

A.勞動報酬中的貨幣工資不包括津貼、補貼和獎金

B.用人單位支付的工資可以以實物或有價證券等形式代替貨幣形式支

付

C.勞動者依法參加社會活動期間，用人單位應當依法支付工資

D.勞動者在婚喪假期間，用人單位可以不支付工資

【答案】：C

17、仲裁機構作出的裁決生效后，一方不執行的，另一方可向

（）申請強制執行。

A.人民法院

B.司法行政機關

C.仲裁機構

D.公安機關

【答案】：A

18、關于禁止無資質或超資質承攬工程的說法，正確的是（）。

A.施工總承包單位可以將房屋建筑工程的鋼結構工程分包給其他單位

B.總承包單位可以將建設工程分包給包工頭

C.聯合體承包中，可以以高資質等級的承包方為鐵合體承包方的業務

許可范圍

D.專業作業承包人可以將其承包的勞務再分包

【答案】：A

19、（2016年真題）投標人對開標投訴的，依法應當先向（）提

出異議。

A.評標委員會

B.招標人

C.紀律檢查委員會

D.有關行政監督部門

【答案】：B

20、工程建設強制性標準的監督檢查說法中，錯誤的是（）。

A.國務院建設行政主管部門負責全國實施工程建設強制性標準的監督

管理工作

B.監督檢查可以采取重點檢查、抽查和專項檢查的方式

C.工程事故報告不包含是否符合工程建設強制性標準的意見

I）.工程項目的安全、質量是否符合強制性標準的規定，屬于強制性標

準監督檢查之一

【答案】：C

21、關于人身保險合同的說法中，正確的是（）。

A.人身保險的投標人在保險事故發生時，應當對被保險人具有保險利

益

B.人身保險合同的投保人應當一次性支付全部保險費

C.保險人對人壽保險的保險費，不得用訴訟方式要求投保人支付

D.人身保險合同的投保人不可以為受益人

【答案】：C

22、按照《建設工程價款結算暫行辦法》規定，工程竣工結算分類中

不包括（）o

A.分部工程竣工結算

B.單位工程竣工結算

C.單項工程竣工結算

D.建設項目竣工總結算

【答案】：A

23、根據《生產安全事故報告和調查處理條例》對生產安全事故調查

的規定，未造成人員傷亡的一般事故，可以由（）進行調查。

A.安監部門

B.市級政府

C.事故發生單位

D.建設行政主管部門

【答案】：C

24、甲公司業務員王某被開除后，為報復甲公司，用蓋有甲公司公章

的空白合同書與乙公司訂立一份購銷合同。乙公司并不知情，并按時

將貨送至甲公司所在地。甲公司拒絕引起糾紛。關于該案代理與合同

效力的說法中，正確的是（）。

A.王某的行為為無權代理，合同無效

B.王某的行為為表見代理，合同無效

C.王某的行為為表見代理，合同有效

D.于某的行為為委托代理.合同有效

【答案】：C

25、（2017年真題）根據《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》，

關于招標投標違法記錄行為公告的說法，正確的是（）。

A.依法限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定，所認定的限

制期限長于6個月的，公告期限為6個月

B.被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容

不符的，可以向公告部門提出書面變更申請，公告部門在作出答復前

停止對違法行為記錄的公告

C.原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部應當及時對公告記

錄予以變更或撤銷，并在公告平臺上予以聲明

D.行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門應當停止對

違法行為記錄的公告

【答案】：C

26、（2021年第2批真題）下列使用注冊商標的情形中，應當承擔行

政責任的是（）。

A.自行改變注冊商標的

B.改變注冊商標的注冊人名稱、地址或者其他注冊事項的

C.轉讓注冊商標的

D.連續2年停止使用注冊商標的

【答案】：A

27、行政復議的被申請人未提出書面答復、提交當初作出具體行政行

為依據的，應當（）。

A.延期行政復議

B.撤銷該具體行政行為

C.由復議機關責令其提交

I）.駁回行政復議申請

【答案】：B

28、某開發商在一大型商場項目的開發建設中，違反安全管理規定，

指令他人冒險作業，因而造成重大安全事故。該事故責任主體應該承

擔的刑事責任是（）。

A.重大責任事故

B.重大勞動安全事故

C.工程重大責任事故罪

I）.工程重大安全事故罪

【答案】：A

29、關于行政行為的特征，正確的是（）。

A.行政行為以有償為原則，以無償為例外

B.行政行為不具有裁量性

C.行政機關在實施行政行為時應當與行政相對人協商或者征得其同意

D.行政行為是以國家強制力保障實施的，具有強制性

【答案】：D

30、場景（三）

A.按工程建設強制性標準實施監理

B.依據法律、法規實施監理

C.審查專項施工方案

D.發現安全事故隱患立即向勞動安全管理部門報告

【答案】：D

31、關于違約責任免除的說法，正確的是。

A.合同中約定造成對方人身損害的免責條款有效

B.發生不可抗力后，必然導致全部責任的免除

C.遲延履行后發生不可抗力的，不免除責任

D.因不可抗力不能履行合同，不用通知對方

【答案】：C

32、關于合同解除的說法，正確的是（）

A.無效合同、可撤銷合同可以導致合同解除

B.合同解除可以視為當事人之間未發生合同關系，或者合同尚存的權

利義務不在履行

C.合同當事人不得根據自己的意愿解除合同

I）.享有合同解除權的一方無需向對方提出解除合司的意思表示，合同

可以自動解除

【答案】：B

33、（2014年真題）職工認為是工傷，用人單位不認為是工傷的，由

（）承擔舉證責任。

A.職工

B.鑒定機構

C.勞動部門

D.用人單位

【答案】：D

34、不屬于法律法規規定的部分公民放假及紀念日的是（）。

A.兒童節

B.婦女節

C.青年節

D.中國共產黨建黨節

【答案】：I）

35、關于工程竣工結算方式與編審的敘述中，錯誤的是（）。

A.工程竣工結算分為單位工程竣工結算、單項工程竣工結算和建設項

目竣工總結算

B.單項工程竣工結算或建設項目竣工總結算由總（承）包人編制，發

包人可直接進行審查，也可以委托具有相應資質的工程造價咨詢機構

進行審查

C.單位工程竣工結算由承包人編制，發包人審查

D.政府投資項目，單項工程竣工結算或建設項目竣工總結算應由上一

級財政部門審查

【答案】：D

36、下列建設工程項目中，屬于依法必須進行招標的項目是（）

A.使用預算資金100萬元，并且該資金占投資額10%以上的項目

B.使用國有企業資金100萬元，并且該資金占投資額10%以上的項目

C.使用預算資金300萬元，并且該資金占投資額10%以上的項目

D.使用國有事業單位資金300萬元，并且該資金占投資額10%以下的

項目

【答案】：C

37、下列與土地相關的權利的說法，不正確的有（）。

A.土地利用總體規劃將土地分為農用地、建設用地和未利用地

B.無居民海島屬于集體所有

C.建設用地使用權只存在于國有土地

D.地役權的設立不需要登記

【答案】：B

38、根據《招標投標法實施條例》，履約保證金的上限是中標合同金

額的（）。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

【答案】：C

39、關于招標基本程序的說法，正確的是（）。

A.標底應當在評標時公布

B.資格審查可以在開標前進行，也可以在開標后進行

C.招標項目設有標底的，可以以標底作為評標定標的依據

D.投標文件從投標人送達文件之日起生效

【答案】：B

40、下列建筑施工條件中，屬于建筑施工企業申領安全生產許可證應

當具備的是（）°（2017）

A.建設資金已落實

B.主要負責人經有關部門考核合格

C.配備了兼職安全生產管理人員

D.為職工辦理了意外傷害保險

【答案】：B

41、根據《中華人民共和國商標法》第3條第1款規定，經商標局核

準注冊的商標為注冊商標，商標注冊人享有商標（）權，受法律保護。

A.專用

B.使用

C.出讓

D.買賣

【答案】：A

42、建設單位應當自工程竣工驗收合格之日起（）內進行竣工驗

收備案。

A.7日

B.10日

C.15日

D.20日

【答案】：C

43、發包人發生以下情形，且催告的合理期限內仍未履行相應義務，

承包人請求解除建設工程施工合同，人民法院應予支持的是

（）O

A.未按約定支付工程價款致使承包人無法施工

B.拖欠墊資利息

C.施工現場安裝攝像設備全程監控

D.遲延交付施工場地發生停窩工損失拒絕賠付

【答案】：A

44、下列關于物權的表述，錯誤的是（）。

A.用益物權屬于他物權

B.土地承包經營權屬于用益物權

C.建設用地使用權登記設立

D.地役權簽訂地役權合同且登記設立

【答案】：D

45、當事人可以請求人民法院或仲裁機構變更或撤銷合同的情形是

（）O

A.代理人超越代理權訂立的合同

B.造成對方人身傷害、財產損失可以免責的合同

C.因重大誤解而訂立的合同

I）.以合法形式掩蓋非法目的的合同

【答案】：C

46、發包人發生以下情形，且催告的合理期限內仍未履行相應義務，

承包人請求解除建設工程施工合同，人民法院應予支持的是（）。

A.未按約定支付工程價款致使承包人無法施工

B.拖欠墊資利息

C.施工現場安裝攝像設備全程監控

D.遲延交付施工場地發生停窩工損失拒絕賠付

【答案】：A

47、（2015年真題）根據《工傷保險條例》,職工因工作遭受事故傷

害或者患職業病，需要暫停工作接受工傷醫療的，停工留薪期一般不

超過（）個月。

A.12

B.10

C.8

D.6

【答案】：A

48、根據《民法典》規定，當事人對合同變更的為容約定不明確的,

推定為（）。

A.變更

B.重新協定

C.原則上變更

D.未變更

【答案】：D

49、關于運輸合同中承運人權利義務的說法正確的是（）。

A.承運人將貨物交付收貨人之前，托運人不能要求承運人變更到達地

B.貨物由于不可抗力滅失但已收取運費的，托運可以要求承運人返還

C.由于不可抗力造成貨物毀損、滅失的，承運人應當承擔損害賠償責

任

D.貨運合同履行中，承運人對所要運送的貨物享有拒運權

【答案】：B

50、（2015年真題）甲裝飾公司拖欠某勞務公司10萬元工程款，勞務

公司多次索要無果，當決定上訴時發現，甲裝飾公司已經分立為乙裝

飾公司和丙運輸公司，而乙、丙兩個公司對10萬元工程欠款的償還事

宜未做明確約定，勞務公司便以乙裝飾公司為被告訴至法院，法院受

理后通知丙公司應訴。此時，丙公司作為當事人屬于（）o

A.共同訴訟人

B.原告

C.有獨立請求權的第三人

D.無獨立請求權的第三人

【答案】：A

51、根據《建筑法》及相關法規規定，禁止分包單位將其承包的工程

再分包，但例外的情況是（）。

A.專業分包單位將其承包工程中的勞務作業發包給勞務分包企業

B.專業分包單位將其承包工程中的非關鍵工作分包紿了同等資質的單

位

C.勞務分包企業將其承包的部分施工作業分包給了同類企業

D.分包工程的發包人將所承包的工程肢解后全部發包給他人

【答案】：A

52、（2015年真題）下列安全生產責任中，屬于施工單位安全生產管

理機構專職安全生產管理人員責任的是（）。

A.落實制定安全生產規章制度和操作規程

B.確保安全生產費用的有效使用

C.檢查危險性較大工程安全專項施工方案的落實情況

D.組織制定安全施工措施

【答案】：C

53、某建筑企業的勞動爭議仲裁委員會應由（）組成。

A.企業的法定代表人與勞動行政部門的代表

B.企業的工會代表與勞動行政部門的代表

C.企業代表、同級工會代表和勞動行政部門的代表

D.企業的職工代表、企業代表和勞動行政部門的代表

【答案】：C

54、某施工企業采購的某批次水泥質量明顯低于包裝上標注的標號，

為此施工企業提出索賠請求。關于施工企業損失承擔的說法，正確的

是（）。

A.只能由生產廠商承擔

B.只能由供應商承擔

C.應由施工企業自行承擔

D.可向生產廠商要求賠償

【答案】：D

55、下列關于地役權的表述中，正確的（）。

A.地役權可以單獨轉讓

B.地役權自登記時設立

C.地役權是按照當事人妁約定設立的用益物權

D.當事人可以采用口頭形式訂立地役權合同

【答案】：C

56、（2018年真題）某施工企業與李某協商解除勞動合同，李某在該

企業工作了2年3個月，在解除合同前12個月李某月平均工資為6000

元。根據《勞動合同法》，該企業應當給予李某經濟補償（）。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

【答案】：C

57、政府采購工程依法不進行招標的，可以依照《政府采購法》及其

條例規定的（）采購方式采購。

A.單一來源采購

B.公開招標

C.邀請招標

D.可以不招標

【答案】：A

58、下列有關竣工結算、質量爭議的規定，描述錯誤的是（）。

A.單位工程竣工結算由承包人編制，發包人審查

B.承包人應在合同約定期限內完成項目竣工結算編制工作

C.各部門及其所屬單位對未交付的建設項目，應當按照國家統一的會

計制度確認資產價值

I）.各部門及其所屬單位采用建設方式配置資產的，應在規定期限內辦

理竣工財務決算，期限最長不得超過1年

【答案】：C

59、關于施工許可證適用范圍的說法，正確的是（）。

A.工程投資額在50萬元以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證

B.房屋建筑配套的線路、管道，施工的安裝工程，無需申請辦理施工

許可證

C.建筑面積超過300平方米的臨時性房屋建筑需辦理施工許可證

D.實行開工報告批準制度的建設工程，不再領取施工許可證

【答案】：D

60、（2015年真題）關于招標方式的說法，正確的是（）。

A.公開招標是招標人以招標公告的方式邀請特定的法人或者其他組織

投標

B.邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的法人

或者其他組織投標

C.省級人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經省級人民

政府批準可以進行邀請招標

1）.國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目一律公開

招標

【答案】：C

61、根據《產品質量法》的規定，所有產品或者包裝上的標識必須有

Oo

A.產品質量檢驗合格證明

B.中英文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址

C.生產日期和安全使用期或失效日期

D.警示標志或者中英文警示說明

【答案】：A

62、關于勞務派遣的說法中，正確的是（）。

A.甲可以被勞務派遣公司派到某施工企業擔任安全員

B.乙可以被勞務派遣公司派到某公司做臨時性工作1年以上

C.丙在無工作期間，其所屬勞務派遣公司不再向其支付工資

D.勞務派遣協議中應當載明社會保險費的數額

【答案】：D

63、下列招標人的行為中合法的是（）。

A.招標人可以根據需要組織部分潛在投標人踏勘項目現場

B.招標人可以限定或者指定特定的專利、品牌、原產地或供應商

C.依法必須進行招標的項目以非特定行業的獎項作為加分條件

D.依法必須進行招標的項目招標人限定投標人必須為國有企業

【答案】：C

64、國有建設用地使用者依法對土地享有的權利不包括

（）O

A.占有權

B.使用權

C.收益權

D.所有權

【答案】：I）

65、關于可撤銷合同的說法，正確的是（）.

A.代理權終止后，代理人以被代理人的名義訂立的合同，可以撤銷

B.當事人可以放棄撤銷權

C.當事人只能以提起訴訟的方式行使撤銷權

D.被撤銷的合同自法院判決生效之日起失去法律約束力

【答案】：B

66、（2017年真題）代履行是行政機關強制執行方式之一，關于代履

行的說法，正確的是（）。

A.行政機關只能委托第三人代履行

B.代履行不適用與人身有關的義務

C.代履行的適用與不履行義務的后果無關

I）.代履行程序啟動后，當事人履行不導致代履行停止

【答案】：B

67、關于仲裁協議效力確認的說法，正確的是（）。

A.仲裁機構對仲裁協議的效力作出決定后，當事人申請撤銷仲裁機構

的決定的，法院不予支持

B.仲裁機構對仲裁協議的效力作出決定后，當事人向人民法院申請確

認仲裁協議效力的，法院應當受理

C.當事人向人民法院申請確認仲裁協議效力的案件，只能由仲裁協議

簽訂地的中級人民法院管轄

D.當事人在仲裁庭首次開庭前沒有對仲裁協議的效力提出異議，而后

向人民法院申請確認仲裁協議無效的，人民法院應當受理

【答案】：A

68、根據《文物保護法實施條例》，未取得相應等級的文物保護工程

資質證書，擅自承擔文物保護單位的重建工程的，由文物行政主管部

門責令限期改正；逾期不改正應當承擔的行政處罰是（）。

A.罰款

B.責令停產停業

C.警告

D.吊銷營業執照

【答案】：A

69、在我國法律體系中，調整平等主體之間財產關系和人身關系的法

律是（）

A.行政法

B.勞動法

C.經濟法

D.民法

【答案】：D

70、在施工過程中，必須經總監理工程師簽字的事項是（）。

A.建筑材料進場

B.建筑設備安裝

C.隱蔽工程驗收

D.工程竣工驗收

【答案】：D

71、（2020年12月真題）關于人民調解的說法，正確的是（）0

A.經人民調解委員會調解達成的調解協議，雙方當事人可以共同向調

解組織所在地基層人民法院申請司法確認

B.經人民調解委員會調解達成調解協議的，應當制作調解協議書

C.經人民調解委員會調解達成的調解協議，具有法律強制力

D.當事人就調解協議的履行發生爭議的，一方當事人可以向人民法院

申請強制執行

【答案】：A

72、下列不屬于訴訟時效中止的有（）o

A.不可抗力

B.繼承開始后未確定繼承人或者遺產管理人

C.權利人被義務人或者其他人控制

D.權利人向公安機關報案，請求保護其民事權利的

【答案】：D

73、投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結

果有異議的，應當在（）提出。

A.中標候選人公示期間

B.中標通知書發出之后

C.合同談判期間

D.評標報告提交之前

【答案】：A

74、某起生產安全事故造成9人死亡、51人重傷，直接經濟損失2000

萬元，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，該事故為

（）O

A.特別重大事故

B.重大事故

C.較大事故

D.一般事故

【答案】：B

75、關于訴訟代理人，下列說法正確的是（）。

A.訴訟代理人就是委托訴訟代理人

B.當事人的近親屬可以被委托為訴訟代理人

C.當事人可以委托3人為自己代理

D.授權委托書中的“全權代理”，可以認定為訴訟代理人已獲得特別

授權

【答案】：B

76、承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運

輸公司原因導致水泥交貨延誤2天，承包商收貨后要求水泥廠支付違

約金，水泥廠予以拒絕。承包商認為水泥廠違約，因而未對堆放水泥

采取任何保護措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此水泥硬化的損

失應由()承擔。

A.三方共同

B.水泥廠

C.承包商

D.運輸公司

【答案】：C

77、關于對潛在投標人進行資格審查的規定，下列表述錯誤的是

()0

A.應當發布資格預審公告、編制資格預審文件

B.資格預審結束后，招標人應當及時向資格預審申請人發出資格預審

結果通知書

C.未通過資格預審的申請人可以再次提出資格預審申請

D.通過資格預審的申請人少于3個的，應當重新招標

【答案】：C

78、投標人對開標投訴的，依法應當先向()提出異議。

A.招標人

B.評標委員會

C.紀律檢查委員會

D.有關行政監督部門

【答案】：A

79、根據《生產安全事故應急預案管理辦法》，施工企業編制的本單

位應對生產安全事故的總體工作程序、措施和應急預案體系的總綱，

屬于（）。

A.綜合應急預案

B.專項應急預案

C.現場處置方案

D.特別應急預案

【答案】：A

80、根據《合同法》，關于承攬合同的說法，正確的是（）。

A.承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人完成，承攬人無須就第三

人完成的工作成果向定作人負責

B.承攬人在完成工作過程中，要接受定做人的指揮管理

C.承攬人工作期間，定做人不得對其進行監督檢查

I）.承攬人可以與定做人約定，承攬人使用定做人的設備完成主要工作

【答案】：D

81、建造師采用弄虛作假的手段取得《注冊建造師繼續教育證書》，

一經發現，其將承擔的法律責任是（）。

A.給予警告

B.撤銷注冊證書

C.處1萬元以上3萬元以下罰款

D.取消繼續教育記錄

【答案】：1）

82、工程建設領域制定的行業標準，在相關技術要求公布了國家標準

后，該行業標準（）。

A.即行廢止

B.行業標準優先適用

C.國家標準優先適用

D.?企業可以根據自身情況選擇適用哪一個標準

【答案】：A

83、（2021年真題第1批）關于工程建設強制性國家標準的內容，說

法正確的是（）

A.標準可以由行業主管部門發布

B.標準文本應當免費向社會公開

C.對標準解釋的效力低于標準本身

I）.對標準進行復審的周期一般不得超過3年

【答案】：B

84、訂立合同的兩個公司合并，使其之間既存的債權債務歸于消滅，

該種事實是債權債務（）。

A.抵消

B.提存

C.混同

D.免除

【答案】：C

85、建立工會的用人企業，其集體勞動合同由（）簽訂。

A.勞動者共同與用人單位？

B.工會與用人單位???

C.勞動者與工會？

D.勞動者推選出來的代表與用人單位

【答案】：B

86、以下關于抵押的說法中正確的是（）。

A.抵押權人有義務妥善保管抵押物并保證其價值

B.抵押權與其擔保的債權同時存在

C.抵押財產折價或者拍賣、變賣后，其價款超過債權數額的部分歸債

務人所有

D.抵押財產折價或者拍賣、變賣后，不足部分由抵押人清償

【答案】：B

87、（2014年真題）檢測結果利害關系人對檢測結果發生爭議，由（）

復檢。

A.雙方共同認可的檢測機構

B.原檢測機構

C.上級檢測機構

D.建設行政主管部門

【答案】：A

88、關于知識產權的說法，不正確的是（）。

A.是權利人對其創造的智力成果依法享有的權利：

B.新穎性是授予專利權的共性條件；

C.發明專利的保護期限長于外觀設計專利；

I）.商標權具有財產權和人身權雙重屬性；

【答案】：D

89、全國重點文物保護單位的建設控制地帶，經省、自治區、直轄市

人民政府批準，由省、自治區、直轄市人民政府的文物行政主管部門

會同（）劃定并公布。

A.文物保護單位

B.城鄉建設主管部門

C.文物核定單位

D.城鄉規劃行政主管部門

【答案】：D

90、根據《民法典》，與無權代理人簽訂合同的相對人可以催告被代

理人在（）天內予以追認。

A.15

B.30

C.45

D.60

【答案】：B

91、施工企業拒不執行公安機關消防機構作出的禁止施工處罰決定的,

將由（）負責強制執行。

A.作出決定的公安機關消防機構

B.公安機關

C.人民法院

D.建設行政主管部門

【答案】：A

92、《民法典》規定，合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、

履行地點等內容沒有約定或者約定不明確的，下列說法錯誤的是

（）O

A.可以協議補充

B.不能達成補充協議的，按照合同相關條款或者交易習慣確定

C.價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時簽訂地的市場價格履行

D.履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權人也可以隨時請求

履行，但是應當給對方必要的準備時間

【答案】：C

93、（2018年真題）關于建設工程返修的說法，正確的是（）

A.施工企業只對自己原因造成的質量問題負責返修，費用由建設單位

承擔

B.施工企業對所有的質量問題均應當負責返修，費用由建設單位承擔

C.施工企業對非自己原因造成的質量問題負責返修，費用由責任人承

擔

I）.施工企業只對竣工驗收時發現的質量問題負責返修并承擔費用

【答案】：C

94、下列關于無效合同特征的說法，錯誤的是（）。

A.所有的尢效合同都具有違法性

B.所有的無效合同都侵犯了國家利益或公共利益

C.所有的無效合同都具有不可履行性

D.所有的無效合同都自訂立時無效

【答案】：B

95、（2015年真題）根據《建筑業企業資質管理規定》，施工企業隱

瞞相關情況或提供虛假材料申請建筑業企業資質的，不予受理并給予

警告，申請人在（）內不得再次申請。

A.4年

B.3年

C.2年

D.1年

【答案】：D

96、項目設計費用為1。0萬元，合同約定定金為設計費用的15%。發包

方依約支付定金后，設計承包方不履行合同，給發包方造成12萬元損

失。發包人對此可獲支持的最大價款為（）萬元。

A.24

B.27

C.30

D.42,

【答案】：C

97、根據《中華人民共和國保險法》，投保人參保建筑工程一切險的

建筑工程項目，保險人須負責賠償因（）造成的損失和費用。

A.設計錯誤

B.原材料缺陷

C.不可預料的意外事故

D.工藝不完善

【答案】：C

98、安裝工程一切險對于考核期的保險責任一般不超過（）個月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C

99、（2020年真題）關于承擔代理責任的說法，正確的是（）。

A.代理行為的法律后果由被代理人和代理人共同承擔

B.被代理人應當知道代理人的代理行為違法未作反對表示的，由被代

理人承擔責任

C.代理人不完全履行職責，造成被代理人損害的，應當承擔民事責任

D.代理人和相對人惡意串通，損害被代理人合法權益的，代理人和相

對人應當承擔按份責任

【答案】：C

100、（2019年真題）根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，事

故發生后，因特殊情況需要移動安全事故現場物件，應當符合的條件

是（）。

A.經現場物件所有權人同意

B.記憶現場物件的位置信息

C.防止事故擴大的需要

I）.不造成任何其他損失

【答案】：C

10k當水池自重小于浮力時會浮起；應考慮的因地制宜措施是

（）O

A.基坑四周設防汛墻

B.水池及基坑內四周埋設排水盲管

C.抽干基坑內積水

D.使水池內、外無水位差

【答案】：D

102、施工單位簽署質量合格的文件上，必須有（）簽字蓋章。

A.注冊建筑師

B.注冊建造師

C.注冊結構工程師

D.注冊監理工程師

【答案】：B

103、租賃合同可以約定租賃期限，租賃期限的上限為（）年。

A.10

B.20

C.25

D.30

【答案】：B

104、（2020年12月真題）關于建筑業企業資質證書期限延續的說法,

正確的是（）o

A.企業資質證書有效期為3年

B.企業應當于資質證書有效期屆滿5個月前，向原資質許可機關提出

延續申請

C.資質許可機關逾期未作出決定的視為準予延續

1）.資質許可機關應當于資質證書有效期屆滿1個月前作出是否準予延

續的決定

【答案】：C

105、根據《物權法》規定，一般情況不動產物權的轉讓，自（）起發

生效力。

A.買賣合同生效

B.依法登記

C.交付

D.買方占有

【答案】：B

106、監理單位重新檢查已按規定隱蔽的部位，檢查結果合格，說法正

確的是（）。

A.費用由施工企業承擔

B.工期不予順延

C.視為建設單位違約

D.施工企業可主張合理利潤

【答案】：D

107、（2015年真題）某市質量監督站以科長李某因涉嫌制假被公安機

關拘留，處以5000元罰款，沒收其全部違法所得財產。市質量監督站

知道此事符李某開除，李某不服公安機關和質量監督站的做法，就以

下事項提出行政復議，其中超出行政復議范圍的事項是（）。

A.被拘留

B.被罰款5000

C.被質量監督站開除

D.被沒收違法所得

【答案】：C

108、下列規范性文件中，效力最高的是（）。

A.行政法規

B.司法解釋

C.地方性法規

D.行政規章

【答案】：A

109、根據《建設工程安全生產管理條例》的規定，施工單位應當對管

理人員和作業人員進行安全生產教育培訓，且（）

A.每季至少一次

B.每月至少一次

C.每年至少一次

D.每年至少二次

【答案】：C

no、企業發生合并、分立、重組以及改制等事項，需承繼原建筑業企

業資質的，應當申請重.新核定建筑業企業資質等級。

A.山西省高級人民法院？

B.山東省高級人民法院？

C.最高人民檢察院？

D.最高人民法院

【答案】：D

11k關于工程重大安全事故罪的說法，正確的是（）

A,建筑工程五方責任單位是該罪的犯罪主體

B.該罪的法定最高刑是死刑

C.該罪對直接責任人員和其他責任人員進行處罰

D.該罪并處附加刑

【答案】：D

112、（2021年真題第2批）某女職工與用人單位訂立勞動合同從事后

勤工作，約定勞動合同期限為2年。關于該女職工權益保護的說法，

正確的是（）。

A.公司應當定期安排該女職工進行健康檢查

B.若該女職工哺乳的孩子已滿18個月，公司可以安排夜班勞動

C.公司可以安排該女職工在經期從事國家規定的第3級體力勞動強度

的勞動

I）.若該女職工已懷孕5個月，公司不得安排夜班勞動

【答案】：B

113、2007年9月20日，施工單位與建材商簽訂了一份買賣合同，約

定將工程完工后剩余的石材以8萬元的價格賣給建材商，合同履行地

為施工單位所在地。9月28日，建材商依約交付1萬元定金。9月29

日，施工單位為建材商代為托運。9月30日，建材商收到貨物，但并

沒有按照約定在貨到時付款。

A.可以同時適用定金與違約金的約定

B.只可選擇適用其中一項約定

C.只能適用違約金約定

D.只能適用定金約定

【答案】：B

114、民事訴訟的當事人不包括（）。

A.原告

B.第三人

C.審判長

D.被告

【答案】：C

115、當事人可以對債權請求權提出訴訟時效抗辯，但法院不予支持的

情形不包括（）。

A.支付存款本金及利息請求權

B.兌付國債、金融債券以及向不特定對象發行的企業債券本息請求權

C.基于投資關系產生的繳付出資請求權

D.身體受到傷害要求賠償的

【答案】：D

116、關于評標的說法，不正確的是（）。

A.投標人不能主動進行投標文件的澄清或說明

B.標底只能作為評標的參考，不得以投標報價是否接近標底作為中標

條件，也不得以投標報價超過標底上下浮動范圍作為否決投標的條件

C.投標報價低于成本的，否決投標

D.7人組成的評標委員會，招標人代表至少2人

【答案】：D

117、下列（）不屬于承包人的主要義務。

A.對工程進行墊資

B.不得違法轉包

C.不得違法分包

I).接受發包人存關檢查

【答案】：A

118、代理的主要種類不包括()。

A.意定代理

B.委托代理

C.法定代理

D.復代理

【答案】：D

119、關于訴訟時效的說法，正確的是()。

A.訴訟時效期間自權利人受到損害之日起計算

B.當事人約定同一債務分期履行的，訴訟時效期間自最后一期履行期

限屆滿之日起計算

C.人民法院可以主動適用訴訟時效的規定

D.在訴訟時效期間的最后6個月內，因不可抗力不能行使請求權的，

訴訟時效中斷

【答案】：B

120、甲公司收到乙公司發來的訂貨要約后，隨即又收到了乙公司取消

訂貨的通知，甲公司對此未予理睬，仍告知三天后向乙公司發貨。乙

公司拒絕收貨，因此雙方發生爭議。乙公司拒絕收貨的合法理由應當

是()。

A.要約已撤回

B.要約已撤銷

C.合同已失效

1).甲方未承諾

【答案】：B

121、（2015年真題）關于招標程序和要求的說法，正確的是（）。

A.依法必須進行招標的項目，招標人必須委托有資質的招標代理機構

辦理招標事宜

B.招標項目按照國家有關規定需要履行項目審批手續的，應當先履行

審批手續，獲得批準

C.招標文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款

1）.招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或修改的應當重新招標

【答案】：B

122、關于施工中節能措施的說法，正確的是（）。

A.在施工組織設計中，合理安排施工順序、工作面

B.應當制定嚴格的施工能耗指標

C.優先使用監理單位推薦的節能、高效、環保的施工設備和機具

D.施工現場統一設定生產、生活、辦公和施工設備的用電控制指標

【答案】：A

123、（2021年第2批真題）關于仲裁協議效力確認的說法，正確的是

（）o

A.當事人對仲裁協議效力有異議的，應當在仲裁裁決作出前提出

B.當事人既可以請求仲裁委員會作出決定，也可以請求人民法院裁定

C.當事人對仲裁委員會就仲裁協議效力作出的決定不服的，可以向人

民法院申請撤銷該決定

1）.當事人向人民法院申請確認仲裁協議效力的案件，只能由仲裁協議

約定的仲裁委員會所在地的中級人民法院管轄

【答案】：B

124、法律責任通過（）實現。

A.訴訟

B.調解

C.談判

D.國家強制力

【答案】：D

125、根據我國《勞動法》的規定，用人單位瀕臨破產進行法定整頓期

間或者生產經營狀況發生嚴重困難，確需裁減人員的，根據法律進行

裁員，在（）個月內重新招用人員的，應當優先招用被裁減的人員。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】：C

126、（2018年真題）某起生產安全事故造成9人死亡，51重傷，直

接經濟損失為2000萬元，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，

該事故為（）。

A.特別重大事故

B.重大事故

C.較大事故

D.一般事故

【答案】：B

127、（2018年真題）某施工企業與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施

工企業在租賃期間損壞了塔吊的兩個部件，并有意轉租該塔吊，關于

施工企業義務的說法，正確的是（）。

A.施工企業應當對塔吊部件進行維修

B.施工企業應當對塔吊做相應改造

C.施工企業轉租塔吊后應當將相關情況通知租賃公司

D.施工企業應當承擔塔吊部件的損害賠償責任

【答案】：D

128、在民事訴訟中，當事人一方以合同中有仲裁條款為由，對人民法

院受理本案提出異議的，應當在（）提出。

A.首次開庭前

B.收到傳票之日起7日內

C.舉證期滿前

I）.庭審結束前

【答案】：A

129、環境保護行政主管部門應當自收到（）之日起30日內，

完成驗收。

A.竣工結論

B.環境保護設施竣工驗收申請

C.竣工驗收申請

D.建設項目竣工驗收合格證書

【答案】：B

130、甲施工企業將承包的工程全部委托乙施工企業施工，因此出現的

工程質量缺陷應當由（）。

A.甲、乙承擔連帶責任

B.甲按照收取的管理費比例承擔責任

C.乙承擔部分責任

1）.乙承擔全部責任

【答案】：A

13k按照國家工程建設消防技術標準，需要進行消防設計的建設工程

竣工，屬于國務院公安部門規定的大型的人員密集場所和其他特殊建

設工程的（）

A.必須經原設計單位進行消防臉收合格方可投入使用

B.必須由建設、施工、監理、設計等單位共同進行消防驗收合格方可

投入使用

C.必須和主體工程竣工驗收同時進行消防驗收

D.必須經公安消防機構進行消防驗收合格方可投入使用

【答案】：I）

132、建設項目施工過程中發現地下古墓，立即報告當地文物行政部門,

文物行政部門接到報告后，一般應在不超過（）小時趕赴工地現

場。

A.24

B.12

C.36

D.48

【答案】：A

133、關于建設工程合同相關內容的說法，正確的有（）。

A.承包人已提交竣工驗收報告、發包人拖延驗收的，以提交竣工驗收

報告之日為竣工日期

B.工程合同價款約定不明的，應當按照訂立合同時履行地的市場價格

履行

C.欠付工程款的利息起算，建設工程已實際交付的，為交付之日

D.沒有約定墊資利息的，可以要求支付利息

【答案】：A

134、由國務院建設、鐵路、交通、水利等行政主管部門各自審批、編

號和發布的標準，屬于（）。

A.國家標準

B.行業標準

C.地方標準

D.企業標準

【答案】：B

135、根據《民法典》的規定，下列關于抵押擔保和質押擔保主要區別

的說法中，正確的是（）。

A.抵押物必須是債務人的財產，質押物可以是第三人的財產

B.抵押物必須是第三人的財產，質押物可以是債務人的財產

C.擔保期間，抵押物必須轉移給債權人，質押物不需轉移給債權人

D.擔保期間，抵押物不需轉移給債權人，質押物必須轉移給債權人

【答案】：D

136、《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）主要由

（）三部分組成。

A.總則、分則、附則

B.總則、通用條件、專用條件

C.合同協議書、通用合同條款、專用合同條款

D.總則、正文、附件

【答案】：C

137、某商品房開發工程因故停建，承包人及時起訴要求結算工程款并

勝訴。法院在對該項目進行拍賣執行中，有許多債務人主張權利。各

債權人的清償順序依法應為（）。

A.承包人、抵押權人、普通債權人、全款購房人

B.全款購房人、承包人、抵押權人、普通債權人

C.抵押權人、普通債權人、全款購房人、承包人

D.普通債權人、全款購房人、承包人、抵押權人

【答案】：B

138、關于對潛在投標人進行資格預審的規定，下列表述錯誤的是（）。

A.應當發布資格預審公告、編制資格預審文件

B.資格預審結束后，招標人應當及時向資格預審申請人發出資格預審

結果通知書

C.未通過資格預審的申請人可以再次提出資格預審申請

D.通過資格預審的申請人少于3個的，應當重新招標

【答案】：C

139、（2021年真題第1批）某施工企業與甲材料供應商訂立了材料買

賣合同，但該施工企業誤將應當支付給甲的貨款支付給了乙材料供應

商。關于該貨款處理的說法，正確的是（）

A.乙應當將收到的貨款返還給甲

B.甲可以向乙主張返還貨款

C.乙可以拒絕將收到的貨款返還給該施工企業

D.該施工企業可以向乙主張返還貨款

【答案】：D

140、甲、乙分別屬于不同省份的居民，因工程糾紛甲將乙訴至被告乙

所在地的區人民法院，法院依法作出一審判決。乙對該判決不服，上

訴至其所在地中級人民法院。法院經審理，作出了駁回上訴、維持原

判的二審判決。現被告乙拒不執行判決，原告應向（）申請強制

執行。

A.被告乙所在地中級人民法院

B.原告甲所在省高級人民法院

C.被告乙所在地區人民法院

D.原告甲所在市中級人民法院

【答案】：C

141、（2021年第1批真題）關于委托代理的說法，正確的是（）o

A.委托代理授權應當采取書面形式

B.委托書授權不明的，被代理人應當承擔全部法律責任

C.數人可以為同一代理事項的代理人

D.代理人知道代理事項違法的仍然實施代理行為的，應承擔全部法律

責任

【答案】：C

142、某建設單位欲新建一座大型綜合市場，于2012年3月20日領到

工程施工許可證。開工后因故于2012年10月15日中止施工。根據建

筑法施工許可證制度的規定，該建設單位向施工許可證發證機關報告

的最遲期限應是2012年（）。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D.12月14日

【答案】：C

143、某市質量監督站一科長李某因涉嫌制假被公安機關拘留、處以

5000元罰款，沒收其全部違法所得財產。市質量監督站知道此事后將

李某開除，李某不服公安機關和質量監督站的做法，就以下事項提出

行政復議，其中超出行政復議范圍的事項是（）。

A.被拘留

B.被罰款5000元

C.被質量監督站開除

D.被沒收違法所得

【答案】：C

144、（2015年真題）關于工程項目配套建設的環境保護設施竣工驗收,

下列說法中，正確的是（）o

A.分期建設分期投入生產的建設項目，其相應的環境保護設施應當分

期驗收

B.需進行試生產的建設項目，環境保護設施應當自建設項目投入試生

產之日起1個月內申請驗收

C.建設行政主管部門收到驗收申請之日起15日內，完成驗收

D.環境保護設施驗收不合格，主體工程正式投入生產的，由建設行政

主管部門責令停止生產

【答案】：A

145、根據《工程建設項目施工招標投標辦法》的規定，招標人與中標

人簽訂合同后（）內，應當向未中標的投標人退還投標保證金。

A.5個工作日

B.10個工作日

C15個工作日

D.20個工作日

【答案】：A

146、（2015年真題）根據《安全生產法》，生產經營單位發生生產安

全事故造成人員傷亡等損失，應當依法承擔賠償責任，拒不承擔的，

由（）依法強制執行。

A.人民法院

B.人民政府

C.建設行政主管部門

D.安全生產監督管理部門

【答案】：A

147、根據《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋

（一）》，當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，關于人民法院認

定竣工日期的說法，正確的是（）。

A.建設工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收報告之日為竣

工日期

B.建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以竣工驗收合格之日

為竣工日期

C.承包人已經提交竣工聆收報告，發包人拖延驗收的.以承包人提交

驗收報告之日為竣工日期

D.建設工程未竣工驗收，發包人擅自使用的，以承包人實際完工之日

為竣工日期

【答案】：C

148、（2016年真題）關于買賣合同中標的物毀損滅失的風險承擔，如

果當事人沒有約定交付地點或者約定不明確，下列說法中正確的是

（）O

A.標的物毀損滅失的風卷，在標的物支付之后由出賣人承擔

B.出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，毀損滅失的風險自承運

人將貨物交付給買受人時由買受人承擔

C.對于需要運輸的標的物，出賣人將標的物交給第一承運人后，毀損

滅失的風險由買受人承擔

D.出賣人依約將標的物置于交付地點，買受人違反約定沒有收取的，

標的物毀損滅失的風險自出賣人將標的物置于交付地點時由買受人承

擔

【答案】：C

149、關于中華人民共和國境內用人單位投保工傷保險的說法，正確的

是（）。

A.需為本單位全部職工繳納工傷保險費

B.只需為與本單位訂有書面勞動合同的職工投保

C.只需為本單位的長期用工繳納工傷保險費

D.可以只為本單位危險作業崗位人員投保

【答案】：A

150、（2020年12月真題）根據《全國建筑市場各方主體不良行為記

錄認定標準》，屬于施工企業承攬業務不良行為的是（）o

A.未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的

B.將承包的工程轉包的

C.在施工中偷工減料的

D.未取得安全生產許可證擅自進行生產的

【答案】：B

15k招標人有以下情形，由有關行政監督部門責令改正，可以處10

萬元以下罰款的是（）。

A.依法應當公開招標的項目不按照規定在指定媒介發布資格預審公告

或者招標公告

B.在不同媒介發布的同一招標項目的資格預審公告或者招標公告的內

容不一致，影響潛在投標人申請資格預審或者投標

C.依法應當公開招標而采用邀請招標

1）.依法必須進行招標的項目的招標人不按照規定發布資格預審公告或

者招標公告

【答案】：C

152、關于合同解除的說法，正確的是（）。

A.合同約定的期限內承包人沒有完工，發包人可以解除

B.承包人將承包的工程轉包，發包人可以解除

C.發包人未按約定支付工程價款，承包人可以解除

D.承包人已經完工的建設工程質量不合格，發包人可以解除

【答案】：B

153、根據《勞動合同法》，用人單位自用工之日起（）不與勞動者訂

立書面勞動合同的，視為用人單位與勞動者已亡立無固定期限勞動合

同。

A.滿1個月

B.超過1個月不滿1年

C.滿1年

D.超過6個月不滿1年

【答案】：C

154、（2019年真題）關于工程質量檢測的說法，正確的是（）o

A.檢測機構是具有獨立法人資格的非營利中介機構

B.檢測機構不得與建設單位有隸屬關系

C.檢測人員可以同時受聘于兩個或兩個以上的檢測機構

D.檢測人員、檢測機構法定代表人或其授權簽字人都必須在檢測報告

上簽字

【答案】：D

155、施工單位應承擔的消防施工質量和安全責任不包括（）。

A.選用質量要求符合國家標準或者行業標準的消防器材

B.按照經消防設計審核合格或者備案的消防設計文件組織施工

C.查驗具有防火性能要求的建筑材料及裝飾材料的質量

D.建立施工現場消防安全責任制度，確定消防安全責任人

【答案】：A

156、根據《合同法》規定，建設工程施工合同不屬于0。

A.雙務合同

B.有償合同

C.實踐合同

D.要式合同

【答案】：C

157、關于知識產權的說法，正確的是（）。

A.知識產權是權利人對其創造的智力成果依法享有的權利

B.知識產權僅具有財產性這一單一屬性

C.知識產權具有專有性、地域性和永久性特點

D.構成知識產權的主體是發現權、發明權以及科技成果

【答案】：A

158、關于承擔代理責任的做法，正確的是（）。

A.代理行為的法律后果由被代理人員共同承擔

B.被代理人應當知道代理人的代理行為違法未作反對表示的，由被代

理人承擔責任

C.代理人不完全履行職責，造成被代理人違約的，應當承擔民事責任

D.代理人和相對人愿意串通，損害被代理人合法權益的，代理人和相

對人應當承擔按份責任

【答案】：C

159、根據《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》，關于危大工

程專項施工方案編制的說法，正確是的（）

A.專項施工方案應當由施工企業技術負責人審核簽字并加蓋單位公章

B.危大工程實行分包的，專項施工方案應當由施工總承包單位組織編

制

C.對于超過一定規模的危大工程，專項施工方案經施工企業審核和分

包單位技術負責人審查后即可進行專家論證

D.專項施工方案論證不通過的，施工企業整改后即可直接實施

【答案】：A

160、下列評標活動說法，正確的是（）。

A.評標委員會在評標過程發現招標文件規定的評標標準和方法不合理,

進行適當調整

B.甲企業投標報價明顯低于標底合理幅度，評標委員會書面通知其作

出說明

C.乙企業因為工程量漏項，主動書面提出了對投標文件的補充，評標

委員會予以接受

D.評標委員會確定3名中標候選人，由招標人進行排序

【答案】：B

161、（2021年真題第1批）關于建設工程施工工程墊資，說法正確的

是（）

A.墊資的法律性質為當事人之間的借款

B.政府投資項目禁止由施工企業墊資施工

C.當事人之間關于墊資的約定無效

D.當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求參照金融機構貸款市場報

價利率計算利息的，人民法院應予支持

【答案】：B

162、關于仲裁調解的說法，正確的是（）。

A.仲裁調解書經雙方當事人簽收后，即發生法律效力

B.仲裁裁決書的法律效力高于仲裁調解書

C.仲裁調解達成協議的，仲裁庭應當根據協議的內容制作裁決書

D.仲裁調解書簽收前當事人反悔的，當事人應當重新申請仲裁

【答案】：A

163、（2015年真題）建設工程未經竣工臉收，發包人擅自使用的，該

工程竣工日期應為（）3

A.提交驗收報告之日

B.建設工程完工之日

C.轉移占有建設工程之日

D.竣工驗收合格之日

【答案】：C

164、（2016年真題）下列文物中，屬于國家所有的是（）o

A.祖傳文物

B.我國鄰海毗鄰海域中遺存的文物

C.民營企業家捐贈給國家的文物

I）.遺存于公海的起源于中國的文物

【答案】：C

165、下列關于建筑施工企業負責人帶班檢查的表述中錯誤的是

（）O

A.應認真做好檢查記錄，并分別在企業和工程項目存檔備查

B.超過一定規模的危險性較大的分部分項工程施工時，應到施工現場

進行帶班檢查

C.建筑施工企業負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作

日的25%

D.工程開工或停工復工時，應到施工現場帶班檢查

【答案】：D

166、取得建造師資格記書并經（）后，方有資格以建造師名義擔

任建設工程項目施工的項目經理。

A.登記

B.注冊

C.備案

D.所在單位考核合格

【答案】：B

167、甲施工單位以當地住建委違法行使責令停產停業的行政處罰權力

為由，提起行政訴訟并同時提出國家賠償，下列關于行政訴訟和賠償

的說法，正確的是（）。

A.甲施工單位應先行行政復議才能提出行政訴訟

B.甲施工單位不得在提起行政訴訟的同時提出國家賠償

C.甲施工單位提出行政訴訟的期限不得超過自知道該行政處罰決定作

出之日起2年

D.甲施工單位提出國家賠償的期限不得超過自知道該行政處罰決定作

出之日起2年

【答案】：D

168、張某代表設計院向甲公司催討欠款屬于（）。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

1）.表見代理

【答案】：A

169、【2017年真題】某建設單位與某施工企業簽訂的施工合同約定開

工日期為2014年5月1日。同年2月10日，該建設單位與保險公司

簽訂了建筑工程一切險保險合同。施工企業為保證工期，于同年4月

20日將建筑材料運至工地。后因設備原因，工程實際開工日為同年5

月10日，該建筑工程一切險保險責任的生效日期為（）。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

【答案】：B

170、根據《民法典》的規定，下列合同中，應當采用書面形式的是

（）O

A.買賣合同

B.借款合同

C.運輸合同

D.工程總承包合同

【答案】：D

171、《建筑業企業資質管理規定》中規定，申請人隱瞞有關情況或者

提供虛假材料申請建筑業企業資質的，不予受理或者不予行政許可，

并給予警告，申請人在（）年內不得再次申請建筑業企業資

質。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A

172、下列選項中，中標人按照合同約定，可以分包的部分是（）。

A.關鍵性工作

B.主體結構中的混凝土工程

C.主體結構中的鋼結構工程

1）.主體結構中的砌體工程

【答案】：C

173、有著作權侵權行為的，應當根據具體情況承擔民事責任；對于損

害公共利益或情節嚴重的侵權行為，依法追究其行政責任，其執行部

門是()。

A.知識產權保護部門

B.工商行政管理部門

C.政府相關管理部門

D.著作權行政管理部門

【答案】：D

174、按照《建筑施工場界環境噪聲排放標準》，建筑施工場界環境噪

聲排放限值為()。

A.晝間60dB(A),夜間50dB(A)

B.晝間65dB(A),夜間50dB(A)

C.晝間70dB(A),夜間55dB(A)

D.晝間75dB(A),夜間60dB(A)

【答案】：C

175、根據《物權法》規定，下列關于抵押權的表述中錯誤的是0。

A.在建工程可以作抵押物

B.即使抵押財產出租早于抵押，該租賃關系也不得對抗已經登記的抵

押權

C.建設用地使用權抵押后，該土地上新增的建筑物不屬于抵押財產

D.抵押權人應當在主債權訴訟時效期間行使抵押權

【答案】：B

176、勞動者解除勞動合同，應