2025年度建筑施工合同工期延誤賠償協議本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：2025年度建筑施工合同工期延誤賠償協議甲方（施工單位）：地址：_______法定代表人：_______乙方（建設單位）：地址：_______法定代表人：_______一、工期延誤情況1.甲方實際完成施工的時間為____年____月____日。2.甲方工期延誤的天數為____天。二、工期延誤原因1.甲方因____原因導致工期延誤。2.乙方因____原因導致工期延誤。三、工期延誤賠償1.甲方應向乙方支付工期延誤賠償金，賠償金總額為____元。2.賠償金支付方式：____。3.賠償金支付時間：____。四、其他約定1.本協議與主合同具有同等法律效力，如主合同內容與本協議內容沖突，以本協議為準。2.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協議一式____份，甲方執____份，乙方執____份。4.本協議未盡事宜，由雙方另行協商解決。5.本協議未盡事宜，適用《中華人民共和國合同法》等相關法律法規。甲方（施工單位）：地址：_______法定代表人：_______乙方（建設單位）：地址：_______法定代表人：_______簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念與范圍1.1本協議中所述“第三方”是指除甲方、乙方之外的，根據本協議約定參與工期延誤賠償協議履行過程中的任何個人或組織，包括但不限于監理單位、設計單位、材料供應商、設備供應商、工程咨詢機構、仲裁機構等。（1）對工期延誤原因的鑒定與確認；（2）對工期延誤賠償金額的計算與審核；（3）對工期延誤賠償協議的執行與監督；（4）對工期延誤賠償協議的爭議解決；（5）其他與本協議履行相關的事項。二、第三方的責任與權利2.1第三方的責任：（1）第三方應按照本協議的約定，獨立、客觀、公正地履行其職責；（2）第三方在履行職責過程中，如因故意或重大過失導致鑒定結果、計算結果或執行結果錯誤的，應承擔相應的法律責任；（3）第三方應保守本協議涉及的商業秘密和保密信息。2.2第三方的權利：（1）第三方有權要求甲方和乙方提供與工期延誤賠償協議履行相關的必要資料和信息；（2）第三方有權要求甲方和乙方按照約定支付報酬；（3）第三方有權要求甲方和乙方對其履行職責過程中的合法權益予以保護。三、第三方的責任限額3.1第三方在本協議項下的責任限額為____元。3.2如第三方在本協議項下的責任超過責任限額，超出部分由甲方和乙方按照各自過錯比例分擔。四、第三方與其他各方的劃分說明4.1甲方、乙方與第三方之間的關系為獨立的合同關系，第三方不參與甲方與乙方之間的合同履行。4.2第三方在履行職責過程中，對甲方和乙方的任何一方造成的損失，由該損失方自行承擔。4.3第三方在履行職責過程中，如因甲方或乙方的過錯導致第三方遭受損失的，甲方或乙方應承擔相應的賠償責任。4.4第三方在履行職責過程中，如因不可抗力或自身原因導致損失的，甲方或乙方不承擔賠償責任。五、第三方介入的程序5.1甲方、乙方協商一致后，可邀請第三方介入本協議的履行。5.2第三方介入后，應向甲方、乙方提交書面介入申請，明確介入范圍、職責和期限。5.3甲方、乙方應在收到第三方介入申請后____日內，書面回復是否同意第三方介入。5.4第三方介入后，應按照本協議的約定履行職責，并及時向甲方、乙方報告工作進展情況。5.5第三方介入期限屆滿后，應向甲方、乙方提交書面報告，并退出本協議的履行。六、爭議解決6.1甲方、乙方與第三方之間因本協議履行發生的爭議，應通過友好協商解決。6.2如協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。6.3爭議解決過程中，第三方應繼續履行其職責，直至爭議得到解決。七、其他7.1本協議的修正、補充或變更，應經甲方、乙方和第三方協商一致，并以書面形式作出。7.2本協議未盡事宜，由甲方、乙方和第三方另行協商解決。7.3本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（施工單位）：地址：_______法定代表人：_______乙方（建設單位）：地址：_______法定代表人：_______簽訂日期：____年____月____日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《2025年度建筑施工合同》（主合同）要求：主合同應為雙方簽字（或蓋章）的正式文件，包含所有合同條款，以及甲乙雙方的權利義務。2.《工期延誤原因鑒定報告》要求：報告應由第三方出具，詳細說明工期延誤的原因，包括但不限于設計變更、材料延誤、天氣原因等。3.《工期延誤賠償計算表》要求：計算表應由第三方根據主合同約定和實際情況，計算工期延誤賠償金額。4.《第三方介入申請》要求：申請應由第三方提交，明確介入范圍、職責和期限。5.《第三方介入報告》要求：報告應由第三方在介入期限屆滿后提交，包括工作進展情況、發現的問題及建議等。6.《爭議解決協議》要求：協議應由爭議雙方在協商不成時簽訂，明確爭議解決的方式和程序。7.《不可抗力證明》要求：證明應由受不可抗力影響的一方提供，證明事件的發生及對工期延誤的影響。8.《保密協議》要求：協議應由甲方、乙方和第三方簽訂，約定保密內容和保密期限。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）甲方未能按約定時間完成施工任務，導致工期延誤。（2）乙方未能按時提供設計變更或材料，導致工期延誤。（3）第三方在履行職責過程中出現重大過失，導致鑒定結果、計算結果或執行結果錯誤。2.責任認定標準：（1）甲方違約：甲方應向乙方支付工期延誤賠償金，賠償金總額為____元。（2）乙方違約：乙方應向甲方支付工期延誤賠償金，賠償金總額為____元。（3）第三方違約：第三方應承擔相應的法律責任，并賠償由此給甲方或乙方造成的損失。3.示例說明：（1）示例一：甲方因施工組織不當，導致工期延誤10天，應向乙方支付10天的工期延誤賠償金。（2）示例二：乙方因未及時提供設計變更，導致工期延誤15天，應向甲方支付15天的工期延誤賠償金。（3）示例三：第三方在鑒定過程中出