二級建造師之二建建設工程法規及相關知識題庫

第一部分單選題（500題）

1、《建筑工程施工許可管理辦法》規定，對于采用虛假證明文件騙取

施工許可證的，由（），并對責任單位處以罰款；構成犯罪的，依法追

究刑事責任。

A.工商行政管理部門收回施工許可證，責令停止施工

B.工商行政管理部門收回施工許可證，吊銷資質證書

C.原發證機關收回施工許可證，責令停止施工

D.原發證機關收回施工許可證，吊銷資質證書

【答案】：C

2、在公共場所、道旁或通道上挖坑、修繕、安裝地下設施等，沒有設

置明顯標志和采取安全措施造成人員損害的，施工單位應承擔賠償損

失責任，這種責任屬于（）。

A.違約責任

B.侵權責任

C.刑事責任

D.行政責任

【答案】：B

3、下面不屬于建設工程施工常用擔保種類的是（）。

A.施工投標保證金

B.施工合同履約保證金

C.預付款擔保

D.竣工結算保證金

【答案】：D

4、行政法規之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致，

不能確定如何適用時，由（）裁決。

A.全國人民代表大會

B.最高人民法院

C.國務院

D.全國人民代表大會常務委員會

【答案】：C

5、下列工程中，必須實行工程監理的是（）

A.1萬平方米的住宅小區項目

B.總投資額為1000萬元人民幣的市政工程項目

C.1萬平方米的學校工程項目

I）.總投資額為2000萬元人民幣的電力工程項目

【答案】：C

6、受要約人超過承諾期限發出承諾的，除要約人及時通知受要約人該

承諾有效的以外，應視為（）。

A.承諾撤回

B.承諾延誤

C.新承諾

D.新要約

【答案】：1）

7、關于欠付工程款的利息支付，下列說法正確的是（）。

A.機關、事業單位和大型企業遲延支付中小企業款項的，無需支付逾

期利息

B.雙方對逾期利息的利率有約定的，約定利率不得高于合同訂立時1

年期貸款市場報價利率

C.雙方對逾期利率未作約定的，按照每日利率萬分之五支付逾期利息

I）.雙方對逾期利率的約定，不得超過每日利率的萬分之五

【答案】：C

8、（2017年真題）甲公司與乙公司訂立了一份建材買賣合同，乙按約

定向甲支付了定金4萬元，合同約定如任何一方不履行合同應向對方

支付違約金6萬元。交貨日期屆滿，甲無法交付該建材。乙訴至法院

提出的如下訴訟請求中，既能最大限度保護自己的利益，又能獲得支

持的是（）o

A.請求甲雙倍返還定金8萬元

B.請求甲支付違約金6萬元，同時請求甲返還支付的定金4萬元

C.請求甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元

D.請求甲支付違約金6萬元

【答案】：B

9、下列屬于承攬業務不良行為認定標準的是（）。

A.允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的

B.將承包的工程轉包或者違法分包的

C.不履行保修義務或者拖延了履行保修義務的

D.未按照節能設計進行施工的

【答案】：B

10、（2019年真題）關于招標人終止招標要求的說法，正確的是（）o

A.以口頭形式通知被邀請的或者已經獲取資格預審文件、招標文件的

潛在投標人

B.已經發售的資格預審文件、招標文件，招標人無須退還所收取的資

格預審文件、招標文件的費用

C.已經收取投標保證金妁，應當及時退還投標保證金，但不必退還銀

行同期存款利息

D.應當及時發布公告

14、以下不適用專屬管轄的案件是()o

A.房屋買賣糾紛

B.土地使用權轉讓糾紛

C.建設工程施工合同糾紛

D.農民土地經營糾紛

【答案】：I)

15、注冊建造師或其聘用單位未按要求提供其信用檔案信息的，由有

關主管部門責令限期整改，逾期未改正的，可處以一定額度的罰款。

該罰款額度應是()。

A.500元以上2000萬元以下

B.1000元以上5000萬元以下

C.1000元以上8000萬元以下

D.1000元以上1萬元以下

【答案】：D

16、按照《大氣污染防治法》的規定，下列不屬于施工單位應采取的

措施是()O

A.制定具體的施工揚塵污染防治實施方案

B.將防治揚塵污染的費用列入工程造價

C.施工工地設置硬質圍擋，并采取有效防塵降塵措施

D.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾應當及時清運

【答案】：B

17、甲向乙借款1萬元，沒有約定利息。2年后，甲歸還借款時，乙要

求其甲支付1000元利息，為此雙方發生爭議。則下列說法正確的是

()O

A.甲不必支付利息

B.甲應按照當地民間利率支付利息

C.甲應按照銀行存款利率支付利息

D.甲應在不超過銀行存款利率4倍的范圍內支付利息

【答案】：A

18、（2020年12月真題）關于在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內,

禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業的說法，正確的是

（）0

A.噪聲敏感建筑物不包括機關和科研單位的辦公樓

B.夜間施工作業必須征得附近居民同意

C.搶修、搶險作業和因生產工藝上要求的可以無條件進行夜間施工作

業

D.噪聲敏感建筑物集中區域包括醫療區和以居民住宅為主的區域

【答案】：D

19、代理人沒有代理權、超越代理權限范圍或代理權終止后進行“代

理”活動的，屬于（）。

A.有權代理

B.表見代理

C.無權代理

1）.濫用代理權

【答案】：C

20、（2020年12月真題）關于投標保證金的說法，正確的是（）。

A.投標保證金的數額上限為招標項目估算價的5%

B.投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標人應當退還投標保證金

C.中標人被取消其中標資格的，招標人應當退還投標保證金

D.招標人應當在書面合同訂立后5日內向中標人和未中標的投標人退

還投標保證金及銀行同期存款利息

【答案】：D

21、二級建造師李某在2011年8月注冊有效期滿時辦理了延續注冊，

則他的注冊有效期可延續到（）。

A.2013年9月

B.2013年8月

C.2014年8月

D.2015年9月

【答案】：C

22、承攬工程不符合規定質量標準造成損失的，施工企業與使用本企

業名義施工的單位承擔（）。

A.按份責任

B.連帶責任

C.補充責任

D.公平責任

【答案】：B

23、（2020年真題）關于施工許可證適用范圍的說法，正確的是

（）O

A.實行開工報告批準制度的建設工程，不再領取施工許可證

B.工程投資額在50萬元以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證

C.房屋建筑配套的線路、管道、設備的安裝工程，無需申請辦理施工

許可證

D.建筑面積超過300平方米的臨時性房屋建筑需辦理施工許可證

【答案】：A

24、未參加工傷保險的施工總承包單位，分包單位職工發生工傷事故

后，關于該職工工傷保險待遇支付的說法，正確的是（）。

A.由建設單位先行支付

B.由工傷保險基金先行支付

C.由分包單位與建設單位共同承擔

I）.由分包單位支付工傷保險待遇，施工總承包單位、建設單位承擔連

帶責任

【答案】：I）

25、（2016年真題）關于工傷保險，下列說法正確的是（）。

A.事業單位、社會團體可以參加工傷保險

B.工傷保險是面向用人單位全體員工的強制性保險

C.工傷保險費用由用人單位和職工共同繳納

D.工傷保險基金由用人單位繳納的工傷保險費及其利息構成

【答案】：B

26、建筑市場誠信行為記錄信息的公布期限，針對具體情況有不同的

規定。下列表述錯誤的是（）。

A.建筑市場誠信行為記錄信息的公布期限一般為6個月至1年

B.良好行為記錄信息的公布期限為3年

C.企業整改經審核確有實效的，可以縮短公布期限，但最短不得少

于3個月

D.招標投標違法行為記錄的公告期限為6個月

【答案】：A

27、下列文物中，屬于國家所有的是（）.

A.祖傳文物

B.我國領海毗鄰海域中遺存的文物

C.遺存于公海的起源于中國的文物

D.民營企業家捐給國家妁文物

【答案】：D

28、根據《建設工程質量管理條例》，屬于設計單位質量責任的是

（）O

A.審查施工組織設計中的安全技術措施是否符合強制性標準

B.就審查合格的設計文件向施工單位進行交底

C.組織工程質量事故分析

］）.與本工程的承包商或供應商存在利害關系的，應當回避

【答案】：B

29、下列行為中不符合承攬合同特征的是（）。

A.承攬人應當以自己的設備、技術和勞動力完成所承攬的工作

B.承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的

C.承攬人獨立完成合同義務，不受定作人的指揮管理

D.承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成

【答案】：D

30、（2015年真題）根據《建設工程安全生產管理條例》，施工起重

機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝完畢后，應當由

（）,并出具合格證明。

A.建設單位檢查驗收

B.安裝單位自檢合格

C.建設行政主管部門檢查驗收

D.監理單位檢查驗收

【答案】：B

31、（2018年真題）根據《實施工程建設強制性標準監督規定》，下

列情形中不屬于強制性標準監督檢查內容的是（）。

A.工程項目規劃、勘察、設計、施工階段是否符合強制性標準

B.工程項目使用的材料、設備是否符合強制性標準

C.工程管理人員是否熟悉強制性標準

D.工程項目的安全、質量是否符合強制性標準

【答案】：C

32、（2018年真題）關于總分包單位的質量責任的說法，正確的是

（）O

A.分包工程質量由總包單位自行向建設單位負責

B.分包單位應當接受總承包單位的質量管理

C.總承包單位與分包單位對分包工程的質量各自向建設單位承擔相應

的責任

D.分包工程發生質量問題，建設單位只能向總承包單位請求賠償

【答案】：B

33、隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有

及時檢查的，承包人可以OO

A.再次發出書面通知

B.停工等待

C.通知建設單位予以驗收

1）.順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失

【答案】：D

34、下列行為符合承包建筑工程的單位承攬工程規定的是（）。

A.建筑施工企業可允許其他單位以本企業的名義承攬工程

B.建筑企業可以借用其它建筑施工企業的名義承攬工程

C.承包建筑工程的單位應在其資質等級許可的業務范圍內承攬工程

D.建筑施工企業可以超越本企業資質等級許可的業務范圍承攬工程

【答案】：C

35、甲乙兩個企業就某商品的銷售進行合同談判，談判期間乙巳采取

了保密措施的市場開發計劃被甲得知，甲遂推遲與乙簽約，開始有針

對性地吸引乙的潛在客戶，導致乙的市場份額銳減，下列關于甲的行

為的說法，正確的是00

A.甲的行為屬于正常的商業競爭行為

B.甲的行為違反了合同的義務

C.甲應承擔締約過失責任

D.甲的行為并未侵犯乙的商業秘密，未構成侵權

【答案】：C

36、關于施工企業法人與項目經理部法律關系的說法，正確的是

（）O

A.項目經理部具備法人資格

B.項目經理是企業法定代表人授權在建設工程施工項目上的管理者

C.項目經理部行為的法律后果由自己承擔

I）.項目經理部是施工企業內部常設機構

【答案】：B

37、一項動產分別被抵押、質押、留置給3位不同的人，（）優先受償。

A.抵押權人

B.質押權人

C.留置權人

D.債權最大的人

【答案】：C

38、（2017年真題）建筑施工噪聲排放限值的測量位置是建筑施工場

地的（）。

A.邊界

B.中心

C.毗鄰建筑物

D.周邊50米

【答案】：A

39、依據《勞動爭議調解仲裁法》的規定，下列選項中，可擔任企業

勞動爭議調解委員會主任的是（）。

A.企業職工

B.用人單位代表

C.工會代表

D.勞動行政主管部門代表

【答案】：C

40、關于人身保險合同的說法，正確的是（）。

A.人身保險合同只能由被保險人與保險人訂立

B.被保險人不能是受益人

C.受益人可以由被保險人指定

D.投保人不能是被保險人

【答案】：C

41、甲公司向乙公司訂作一批預制板，乙開工不久，甲需要將預制板

加厚，遂要求乙停止制作。關于甲權利義務的說法，正確的是

（）O

A.甲應支付相應部分報酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲應支付全部約定報酬

D.甲不用賠償乙的損失

【答案】：A

42、買賣合同中，下列應由出賣人承擔標的物損毀、滅失風險的情形

有（）。

A.合同約定由賣家委托運輸公司負責送貨到買家住所，運輸中發生車

禍

B.合同約定買家乙3月5日前提貨，但乙未按時前往提貨，3月7日庫

房因雷擊失火致使貨物毀損

C.開發商購買的一批門窗材料收貨后2年才拆封，拆封后發現門窗材

料中缺少一些配件

D.甲施工企業從外地購進一批水泥，委托丙公司運輸，在運輸過程中,

甲施工企業將這批水泥轉賣乙公司，水泥后來在繼續運輸中損失

【答案】：A

43、關于債的基本法律關系的說法，正確的是（）。

A.債是不特定當事人之間的法律關系

B.債權人可以向債務人以外的任何人主張自己的權利

C.債權為請求特定人為特定行為作為或者不作為的權利

D.債權是絕對權

【答案】：C

44、關于和解的說法，錯誤的是（）。

A.當事人和解后可以請求法院調解，制作調解書

B.當事人在申請仲裁或提起民事訴訟后仍然可以和解

C.和解協議具有強制執行的效力

D.和解可以發生在民事訴訟的任何階段

【答案】：C

45、（2015年真題）根據《建設工程安全生產管理條例》,施工單位

的相關人員未經安全教育培訓或考核不合格即從事相關工作的，應責

令限改正，逾期未改正的，責令停業整頓，下列人員中，屬于“相關

人員”范圍的是（）。

A.安全員

B.資料員

C.材料員

D.標準員

【答案】：A

46、（2021年第2批真題）關于投標人的說法，正確的是（）o

A.存在管理關系的不同單位，可以參加未劃分標段的同一招標項目投

標

B.投標人發生合并、分立、破產等重大變化的，其投標無效

C.單位負責人為同一人的不同單位，可以參加同一標段投標

D.投標人不再具備資格預審文件、招標文件規定的資格條件的，其投

標無效

【答案】：D

47、下列屬于我國《合同法》調整的法律關系是（）。

A.收養合同

B.勞動合同

C.稅款代扣合同

D.贈予合同

【答案】：1）

48、某施工企業與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施工企業在租賃期

間損壞了塔吊的兩個部件，并有意轉租該塔吊，關于施工企業義務的

說法，正確的是（）。

A.施工企業應當對塔吊部件進行維修

B.施工企業應當對塔吊做相應改造

C.施工企業轉租塔吊后，應當招相關情況通知租賃公司

I).施工企業應當承擔塔吊部件的損害賠償責任

【答案】：D

49、根據《房屋建筑工程和市政機場設施工程實行見證取樣和送檢的

規定》，下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢的是

()O

A.用于承重結構的混凝土試塊

B.用于墻體混凝土使用的摻加劑

C.用于砌筑結構的鋼筋及連接接頭試件

I).用于墻體抹灰砂漿的水泥

【答案】：A

50、下面關于抵押物的說法，正確的是()o

A.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押權自登記時設立

B.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押權自簽訂抵押合同時設立

C.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押權自建筑物竣工驗收時設立

D.不可以以正在建造的建筑物抵押

【答案】：A

51、根據《歷史文化名城名鎮名村保護條例》，在歷史文化名城、名

鎮、名村保護范圍內可以進行的活動是()

A.開山、采石、開礦等破壞傳統格局和歷史風貌的活動

B.占用保護規劃確定保留的道路

C.在核心保護范圍內舉辦大型群眾性活動

D.為響應國家扶貧政策修建生產爆炸性物品的工廠

【答案】：C

52、根據《產品標識與標注規定》，對所有產品或者包裝上的標識均

要求()。

A.必須看產品質量檢驗合格證明

B.必須有中英文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址

C.應當在顯著位置標明生產日期和安全使用期或失效日期

D.應當有警示標志或者中英文警示說明

【答案】：A

53、關于我國節約能源法律、法規及相關規定，說法錯誤的是

（）O

A.任何單位不得對能源消費實行包費制

B.既有建筑節能改造，是指對不符合民用建筑節能強制性標準的既有

建筑的圍護結構、供熱系統、采暖制冷系統、照明設備和熱水供應設

施等實施節能改造的活動

C.建筑工程保溫材料的安裝采取監理工程師事后筌字確認制

D.建筑工程不符合民用建筑節能強制性標準，不得出具竣工驗收合格

報告

【答案】：C

54、根據《建設工程安全生產管理條例》第27條的規定，建設工程施

工前，施工單位負責項目管理的技術人員應當對有關安全施工的技術

要求向（）作出詳細說明，并由雙方簽字確認。

A.監理人員

B.建設學位工作人員

C.施工作業班組、作業人員

D.專職安全生產管理人員

【答案】：C

55、項目經理部行為的法律后果由（）承擔。

A.項目經理

B.項目經理部各成員

C.企業法人

D.企業法定代表人

【答案】：C

56、在申請之日前1年內至資質許可決定作出前，施工企業的下列行

為中，一定會導致資質升級或增項不被批準的是（）。

A.拖欠農民工工資

B.允許其他企業以本企業的名義承攬工程

C.發生過安全生產事故

D.由于工程質量糾紛被建設單位起訴到法院

【答案】：B

57、某總承包單位按合同約定將工程非主體結構施工分包給具有相應

資質的分包單位。由于分包單位不服從總承包單位的安全管理，該工

程施工過程中，分包工程發生了安全生產事故。關于雙方責任的說法,

錯誤的是（）。

A.總承包單位應對該工程施工現場的安全生產負總責

B.總承包與分包單位就該安全事故承擔連帶責任

C.工程總承包單位應當獨立的完成整個工程，不允許分包

D.分包單位對所造成的事故，負主要責任

【答案】：C

58、（2017年真題）根據《建筑企業資質管理規定》，關于施工企業

資質證書的說法，正確的是（）。

A.資質許可機關未在企業資質證書有效期屆滿前作出是否準予延續資

質證書決定的，視為不準予延續

B.企業發生合并、分立、重組以及改制等事項，可以直接承繼原施工

企業資質

C.資質證書有效期屆滿，未依法申請延續的，資質許可機關應當撤回

其資質證書

D.項目未取得施工許可證，施工企業擅自施工的，資質許可機關不予

批準該施工企業的資質升級申請和增項申請

【答案】：D

59、根據《物權法》的規定，設立建設用地使用權，可以采取（）方式。

A.轉讓

B.互換

C.劃撥

D.抵押

【答案】：C

60、隱蔽工程隱蔽前，施工單位應通知相關單位，可能涉及的單位中

不包括下列OO

A.建設單位?????

B.工商檢測機構？

C監理單位?????

D.工程質量監督機構

【答案】：B

61、（2014年真題）發包人發生以下情形，且在催告的合理期限內仍

未履行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同，人民法院應予

支持的是（）。

A.未按約定支付工程價款致使承包人無法施工

B.拖欠墊資利息

C.施工現場安裝攝像設備全程監控

1）.遲延交付施工場地發生停窩工損失拒絕賠付

【答案】：A

62、甲施工企業與乙建筑材科公司訂立了建筑材料買賣合同，合同總

價款300萬元雙方約定定金為80萬元。合同訂立后，甲僅向乙交付了

55萬元定金。關于本合同中定金的說法，正確的是（）。

A.定金合同自合同訂立時成立

B.甲應當補交合同定金5萬元

C.甲應當補交合同定金25萬元

1）.定金數額視為變更為55萬元

【答案】：D

63、民事訴訟的證據不包括（）。

A.物證

B.施工規范

C.視聽資料

D.勘驗筆錄

【答案】：B

64、關于合同成立地點的說法，正確的是（）。

A.承諾生效地點為合同成立地點

B.當事人不得約定合同成立地點

C.要約發出地點為合同成立地點

D.數據電文合同中，收件人任一營業地為合同成立地點

【答案】：A

65、（2019年真題）下列不良行為中，屬于施工企業資質不良行為的

是（）。

A.不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的

B.將承包的工程轉包或違法分包的

C.允許其他單位或個人以企業名義承攬工程

D.未按照節能設計進行施工的

【答案】：C

66、（2021年真題第1批）關于委托代理說法，正確的是（）

A.委托代理授權應當采用書面形式

B.委托書委托不明的，被代理人應當承擔全部法律責任

C.數人可以為同一代理事項的代理人

D.代理人知道代理事項違法仍然實施代理行為的，應當承擔全部法律

責任

【答案】：C

67、對建筑安全事故隱患不采取措施予以消除的行為屬于（）o

A.工程質量不良行為

B.資質不良行為

C.工程安全不良行為

D.承攬業務不良行為

【答案】：C

68、從業人員在作業過程中，應當嚴格落實崗位責任制，遵守本單位

的安全生產規章制度和操作規程，這是從業人員的（）義務。

A.守法遵章

B.自覺學習安全生產知識

C.自我保護

D.危險報告

【答案】：A

69、當事人之間訂立轉讓不動產物權的合同，未辦理物權登記的，除

法律另有規定或者合同另有約定外，（）。

A.合同不生效

B.合同無效

C.合同終止

D.不影響合同效力

【答案】：D

70、根據《民法典》下列合同中免責條款有效的是（）。

A.因一般過失造成對方財產損失的

B.造成對方人身損害的

C.因故意過失造成對方財產損失的

D.因重大過失造成對方人身損害的

【答案】：A

71、甲建設單位與乙施工單位經平等協商，就甲發包給乙承建的工程

簽訂了保修合同。該合同約定的下列保修期限具有法律效力的是

（）O

A.屋面防水工程的防滲漏為3年

B.電氣管線工程為2年

C.有防水要求的衛生間的防滲漏為2年

D.設備安裝工程為1年

【答案】：B

72、建設工程領域，下述不屬于刑事責任的是（）。

A.串通投標罪

B.重大責任事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.工程質量事故罪

【答案】：1）

73、下列關于安全生產許可證申請與管理制度的說法，正確的是

（）O

A.原頒證機關的審查是辦理安全生產許可證延期的必經程序

B.建筑施工企業破產、倒閉、撤銷的，應當將安全生產許可證交回原

安全生產許可證頒發管理機關予以注銷

C.安全生產許可證的有效期為5年

D.未取得施工許可證的，不能頒發安全生產許可證

【答案】：B

74、民事責任的承擔方式中不包括（）。

A.恢復原狀

B.消除危險工作

C.賠禮道歉

D.沒收違法所得

【答案】：D

75、（2021年第1批真題）根據《民法典》，關于合同法定解除的說

法，正確的是（）O

A.發生不可抗力，即可解除合同

B.在履行期限屆滿前，當事人一方以自己的行為表明不履行主要債務,

即可解除合同

C.當事人一方遲延履行主要債務，即可解除合同

D.以持續履行的債務為內容的不定期合同，當事人無權隨時解除合同

【答案】：B

76、為了達到工程總承包對企業資質的要求，下列說法錯誤的是（）o

A.具有工程設計綜合資質、行業或專業甲級資質的單位，可直接申請

相應類別施工總承包一級資質

B.具有一級及以上施工總承包資質的單位，可直接申請相應類別工程

設計甲級資質

C.上述單位完成的相應規模工程總承包業績可以作為設計、施工業績

申報

D.設計、施工單位結成聯合體進行工程總承包的，應以設計單位為牽

頭單位

【答案】：D

77、根據《建設工程質量管理條例》的規定，隱蔽工程在隱蔽前，施

工單位應當通知建設單位和()。

A.建設工程質量監督機構

B.勘察單位

C.建設行政主管部門

D.設計單位

【答案】：A

78、關于民事訴訟上訴的說法，正確的是()。

A.上訴期為10日

B.上訴時應當遞交上訴書

C.上訴狀應當向第二審人民法院提出

D.當事人只能通過原審法院提出

【答案】：B

79、關于執行申請期間的說法，正確的是()。

A.申請執行的期間為6個月

B.法律文書規定分期履行的，自最后一次履行期'司的最后一日起算

C.法律文書未規定履行期間的，從法律文書作出之日起計算

D.自法律文書規定的履行期間的最后一日起算

【答案】：1)

80、下列屬于人民法院行政訴訟范圍的是()

A.行政機關為作出行政行為而實施的準備、論證、研究、層報、咨詢

等過程性行為

B.駁回當事人對行政行為提起申訴的重復處理行為

C.認為行政機關濫用行政權力排除或者限制競爭的

D.調解行為以及法律規定的仲裁行為

【答案】：C

81、關于對潛在投標人進行資格審查的規定，下列表述錯誤的是

（）O

A.應當發布資格預審公告、編制資格預審文件

B.資格預審結束后，招標人應當及時向資格預審申請人發出資格預審

結果通知書

C.未通過資格預審的申請人可以再次提出資格預審申請

D.通過資格預審的申請人少于3個的，應當重新招標

【答案】：C

82、失去的可以預期取得的利益屬于（）。

A.直接損失

B.間接損失

C.邊際損失

1）.效益損失

【答案】：B

83、關于建設工程未經竣工驗收，建設單位擅自使用后，又以使用部

分質量不符合約定為由主張權利的說法，正確的是（）。

A.建設單位以裝飾工程質量不符合約定主張保修的，應予支持

B.凡不符合合同約定或者驗收規范的工程質量問題，施工企業均應當

承擔民事責任

C.施工企業的保修責任可以全部免除

D.施工企業應當在工程的合理使用壽命內對地基基礎和主體結構質量

承擔民事責任

【答案】：D

84、關于二級建造師變更注冊的說法，正確的是（）。

A.變更注冊后，注冊有效期重新計算

B.因變更注冊申報不及時導致工程項目出現損失的，由注冊建造師承

擔責任

C.變更注冊只能由原聘用企業申請

D.申請變更注冊應當提交工作調動申請

【答案】：D

85、勞動關系存續期間拖欠勞動報酬發生爭議的，勞動者（）。

A.必須等勞動關系終止后再申請仲裁

B.勞動關系存續期間即可申請仲裁

C.必須在勞動關系終止之日起一年內申請仲裁

D.只能在勞動關系存續期間申請仲裁，勞動關系終止即喪失權利

【答案】：B

86、（2016年真題）關于建設工程施工合同變更的說法，正確的是

（）O

A.合同變更內容約定不明確，推定為未變更

B.合同變更與工程變更范圍一致

C.合同變更協議自簽字之日起生效

1）.發包人可依據其單方意見變更合同

【答案】：A

87、根據《建筑市場誠信行為信息管理力法》，關于建筑市場誠信行

為記錄信息的公布期限的說法，正確的是（）

A.對整改確實有實效的，經企業申請、審批，可縮短其不良記錄信息

公布期限，但公布期限最短不得少于6個月

B.對招標投標違法行為記錄公告期限為1年

C.建筑市場誠信行為記錄的公布期限一般為6個月至3年

I）.行政處理決定認定對招標投標當事人資質限制期限短于6個月的，

公告期限從其決定

【答案】：C

88、（2014年真題）下列單位中，屬于建設工程竣工驗收主體的是

（）。

A.質量檢測站

B.項目咨詢單位

C.監理單位

I）.建設行政主管部門

【答案】：C

89、注冊建造師繼續教育證書可作為申請。的證明。

A.初始注冊、增項注冊、減項注冊和重新注冊

B.初始注冊、延續注冊、增項注冊和變更注冊

C.初始注冊、變更注冊、增項注冊和重新注冊

1）.初始注冊、延續注冊、增項注冊和重新注冊

【答案】：D

90、（2021年真題第1批）關于建設工程施工工程墊資，說法正確的

是（）

A.墊資的法律性質為當事人之間的借款

B.政府投資項目禁止由施工企業墊資施工

C.當事人之間關于墊資妁約定無效

D.當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求參照金融機構貸款市場報

價利率計算利息的，人民法院應予支持

【答案】：B

91、關于建筑意外傷害保險的說法，正確的是（）。

A.應當由建設單位統一投保

B.保險期限自開工之日起算

C.費用由作業人員負擔

D.保險期限至缺陷責任期屆滿之日止

【答案】：B

92、下面關于質權的說法，正確的是（）。

A.質權是一種約定的擔保物權，以轉移占有為特征

B.質權人在質權存續期間，可以處分質物

C.質物必須是動產

D.能夠用作質押的動產必須符合國家的規定

【答案】：A

93、（2020年真題）關于建設工程暫估價的說法，正確的是（）。

A.暫估價由投標人在投標文件中自主確定

B.工程總承包依法招標后，不得免除暫估價項目的招標要求

C.暫估價的適用范圍包括工程和貨物

I）.暫估價在招標文件中體現的是不確定的項目

【答案】：B

94、（2016年真題）關于抵押的說法，正確的是（）o

A.當事人可以在抵押合同中約定抵押擔保的范圍

B.抵押人沒有義務妥善保管抵押物并保證其價值不變

C.轉讓抵押物的價款只需高于擔保債權即可

D.抵押權可以與其擔保妁債權分離而單獨轉讓

【答案】：A

95、建筑企業的特種作業人員不包括（）。

A.架子工

B.鋼筋工

C.起重信號司索工

D.起重機械司機

【答案】：B

96、（2021年真題第1批）關于融資租賃合同說法正確的是（）。

A.出租人應當履行占有租賃物期間的維修義務

B.承租人占有租賃物期間，租賃物毀損、滅失的，出租人有權請求承

租人繼續支付租金

C.融資租賃合同可以采用口頭形式

D.當事人以虛構租賃物方式訂立的融資租賃合同效力待定

【答案】：B

97、建設單位將工程肢解發包的，責任改正、處以罰款，對全部或部

分使用國有資金的項目，可以（）

A.取消國有資金撥付

B.暫停項目執行或資金撥付

C.重新審批該項目

D.追究當事人的刑事責任

【答案】：B

98、關于確定中標人，下列說法錯誤的是（）o

A.招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確

定中標人

B.招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內，按照招標文

件和中標人的投標文件訂立書面合同

C.招標人和中標人可以訂立背離合同實質性內容的其他協議

D.招標人可以授權評標委員會直接確定中標人

【答案】：C

99、關于和解的說法，正確的是（）

A.和解的應用很靈活，可以在各個階段達成和解協議

B.當事人達成和解協議后，原告既可以撤訴，雙方也可以請求人民法

院對和解事項制作調解書，自作出之日產生法律效力

C.一方當事人不按照和解協議履行，另一方當事人可以請求人民院強

制執行

D.當事人不可以就個別訴訟請求達成和解協議

【答案】：A

100.根據《民法典》，不能設定權利質權的是（）。

A.專利中的財產權

B.應收賬款債權

C.可以轉讓的股權

D.房屋所有權

【答案】：D

10k根據《環境影響評價法》，在項目建設、運行過程中產生不符合

經審批的環境影響評價文件的情形時，應由（）組織環境影響的后評價。

A.建設項目審批部門

B.建設單位

C.原環評文件審批部門

D.建設行政主管部門

【答案】：B

102、（2015年真題）根據《大氣污染防治法》，施工企業在城市市區

內進行建設施工未采取有效揚塵防治措施致使大氣環境受到污染。關

于其應受“處罰”的說法，正確的是（）。

A.由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門決定處罰

B.由縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部［決定處罰

C.由縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部'I決定限期改正，處

以罰款

D.由具級以上地方人民政府建設行政主管部門和環境保護行政主管部

門共同決定停工整頓，處以罰款

【答案】：A

103、施工企業在申請之日起前1年至資質許可決定作出前，資質許可

機關不予批準的建筑業企業資質升級的情形是（）。

A.注冊資本發生變更的

B.將承包的工程轉包或者違法分包的

C.被投訴、舉報的

D.不與分包單位結算的

【答案】：B

104.經評標，甲被推薦為第一中標候選人，但在中標通知書發出之前,

招標人收到甲退出此次投標的書面通知。關于甲行為的說法正確是

（）O

A.屬于在投標有效期內撤銷投標文件

B.屬于放棄中標

C.甲的要求不能被接受，必須繼續參加投標

D.甲可向招標人申請退還部分投標保證金

【答案】：A

105、下列關于危大工程專項施工方案的編制審查，說法正確的布

（）O

A.危大工程實行分包的，專項施工方案只能由相關專業分包單位組織

編制

B.危大工程專項施工方案一律需要進行專家論證

C.需要組織專家論證的專項施工方案由施工單位組織

D.專家論證前應由施工單位項目負責人和總監理工程師審核

【答案】：C

106、下列事項中，屬于施工生產安全事故調查組職責的是（）。

A.查明事故發生的間接經濟損失

B.追究責任人的法律責任

C.提交事故調查報告

D.提出對受傷人員的賠償方案

【答案】：C

107、在建設工程招投標活動中，關于聯合體投標的說法，正確的是

（）O

A.聯合體各方在同一招標項目中，既可以聯合體名義招標，又可以自

己名義招標

B.招標人可以強制投標人組成聯合體

C.在資格預審前，聯合體可以增加成員

D.聯合體各方就中標項目承擔按份責任

【答案】：C

108、（2020年12月真題）根據《全國建筑市場各方主體不良行為記

錄認定標準》，屬于施工企業承攬業務不良行為的是（）。

A.未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的

B.招承包的工程轉包的

C.在施工中偷工減料的

D.未取得安全生產許可證擅自進行生產的

【答案】：B

109、在建設工程施工合同履行中，建設單位沒有及時檢查隱蔽工程，

承包人（）。

A.只能順延工期，無權要求賠償停工、窩工損失

氏可以順延工期，并要求賠償停工、窩工損失

C.可以順延工期，對隱蔽工程的質量缺陷不承擔責任

D.既無權順延工期，也無權要求賠償停工、窩工損失

【答案】：B

110、總承包項目工地大型塔吊傾倒造成傷亡事故的，負責上報事故的

單位（）

A.施工總承包單位

B.建設單位

C.監理單位

D.項目經理

【答案】：A

111、下列關于依法必須進行招標的項目招標方式的表述中，錯誤的是

（）O

A.國有資金占控股或主導地位的項目，應當公開招標？

B.政府采購貨物邀請招標，采購人依法從符合相應資格條件的供應商

中選取3家以上供應商，并以投標邀請書的方式邀請其參加投標？

C.招標人對工程及有關的貨物、服務可進行總承包招標？

D.對于技術復雜的項目，招標人可分兩階段進行招標

【答案】：B

“2、下列試塊、試件和材料中，必須實施見證取樣和送檢的是

（）O

A.非承重結構的鋼筋及連接接頭試件

B.屋面、廁浴間使用的防水材料

C.用于防水層上保護層的商品混凝土

D.抹灰砂漿中使用的摻加劑

【答案】：B

113、（2017年真題）關于專職安全生產管理人員配備要求的說法，正

確的是（）o

A.按建筑施工總承包企業資質管理要求，資質等級越高則專職安全生

產管理人員配備越多

B.建筑施工企業經營規模較小的，可以不配備專職安全生產管理人員

C.建筑施工企業的分支機構不必配備專職安全生產管理人員

D.作業難度大的施工作業班組必須配備專職安全生產管理人員

【答案】：A

114、投標有效期的起始時間是（）時。

A.發售招標文件

B.投標截止

C.評標結束

D.發出中標通知書

【答案】：B

115、關于質證，下列說法正確的是（）。

A.證據應當在法庭上出示，由法官和提出一方當事人質證

B.對涉及國家秘密、商業秘密和個人隱私的證據應當保密，不得在公

開開庭時出示，因此無需質證

C.當事人有權要求對方當事人出示證據的原件或者原物

I）.證人之間不得進行對質

【答案】：C

116、環境保護“三同時”制度是指建設項目需要配套建設的環境保護

設施，必須與主體工程（）O

A.同時立項、同時建設、同時投產使用

B.同時設計、同時施工、同時投產使用

C.同時立項、同時施工、同時竣工驗收

D.同時設計、同時驗收、同時投產使用

【答案】：B

117、某醫院為了節約建設投資，將建筑面積為13萬m2的外科大樓工

程發包給了一家具有二級資質等級的施工總承包單位。為此，該醫院

受到責令改正，并處以罰款的處罰。罰款的數額應為（）。

A.5萬元以上10萬元以下

B.10萬元以上20萬元以下

C.20萬元以上50萬元以下

D.50萬元以上100萬元以下

【答案】：I）

118、采取固定總價的施工合同中約定混凝土強度為C25,出于安全的

考慮，建設單位將混凝土強度提高到C30。施工合同中無C30混凝土的

計價標準，雙方對該混凝土計價發生爭議。關于工程價款處理的說法,

正確的是（）。

A.應按照建設單位提出的計價標準予以補償

B.應按照施工企業提出的計價標準予以補償

C.合同總價款不予調整

D.協商不成，可以參照簽訂施工合同時當地建設行政主管部門發布的

計價方法或計價標準確定

【答案】：D

119、根據《綠色施工導則》，四節一環保中的“四節”是指

（）O

A.節工、節材、節機、節能

B.節水、節電、節氣、節材

C.節電、節材、節工、節水

I）.節能、節地、節水、節材

【答案】：D

120、下列有關建設用地使用權，描述錯誤的是（）o

A.土地的地表、地上或者地下部分的建設用地使用權，不可以分別設

立

B.商業用地應當采用招標、拍賣等公開方式出讓

C.設立建設用地使用權妁，應當向登記機構申請建設用地使用權登記

D.建設用地使用權自登記時設立

【答案】：A

121、（2021年第2批真題）下列法律責任中，屬于刑事責任的是（）o

A.罰款

B.沒收財產

C.沒收違法所得

D.拘留

【答案】：B

122、關于有效投標價格的說法，正確的是（）。

A.投標報價低于成本

B.投標報價高于最高投標限價

C.投標人提供備選價格

I）.投標報價高于其他投標人報價

【答案】：D

123、（2014年真題）某材料供應商由于自身原因，沒有按合同約定及

時提供原材料，給工程建設項目造成了經濟損失，該供應商應承擔

（）o

A.行政處分

B.違約責任

C.行政處罰

D.交納罰金

【答案】：B

124、（2014年真題）某施工企業在混凝土攪拌場所私設排污口，將廢

水直接排放，致使村里的十幾畝水稻受損嚴重。有權作出行政罰款的

主管部門是（）o

A.該村的村民委員會

B.建設行政主管部門

C.環保行政主管部門

D.規劃行政主管部門

【答案】：C

125、根據《保障農民工工費支付條例》，施工總承包單位應當建立用

工管理臺賬，并保存至工程完工且工資全部結清后至少（）

A.3年

B.1年

C.2年

D.5年

【答案】：A

126、依《合同法》的規定，建設工程合同應采用（）

A.口頭形式

B.書面形式

C.實踐行為方式

D.其他形式

【答案】：B

127、（2016年真題）關于融資租賃合同的說法，正確的是（）o

A.承租人破產的，租賃物屬于破產財產

B.承租人享有與受領標的物有關的買受人的權利

C.出賣人不履行買賣合同義務的，由出租人行使索賠的權利

D.出租人應當履行承租人占有租賃物期間的維修義務

【答案】：B

128、根據一定的標準、原則所制定的同類法規規范的總稱，稱之為

（）O

A.法律體系

B.法律類別

C.部門法律

D.法律部門

【答案】：D

129、關于建設工程代理法律關系，下列說法正確的是（）。

A.代理人與被代理人之間的合同關系；被代理人與第三人之間的委托

關系

B.代理人與被代理人之間的委托關系；被代理人與第三人之間的合同

關系

C.代理人與被代理人之間的從屬關系；被代理人與第三人之間的合同

關系

I）.代理人與被代理人之間的合同關系；被代理人與第三人之間的從屬

關系

【答案】：B

130、（2018年真題）關于施工合同變更的說法，正確的是（）。

A.合同變更應當辦理批準、登記手續

B.合同變更內容約定不明確的，推定為未變更

C.工程變更必將導致合同變更

D.合同非實質性條款的變更無須當事人雙方協商一致

【答案】：B

131、某施工企業進行爆破施工時，不慎將臨近一住宅墻體震裂，該施

工企業與住宅居民因（）產生了債權債務關系。

A.合同

B.侵權行為

C.不當得利

D.無因管理

【答案】：B

132、某施工企業與李某協商解除勞動合同，李某在該企業工作了2年

3個月，在解除合同前12個月李某月平均工資為6000元。根據《勞動

合同法》，該企業應當給予李某經濟補償（）。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

【答案】：C

133、關于開標，下列說法正確的是（）。

A.開標應當邀請半數以上投標人參加

B.開標由招標代理機構主持

C.開標時，由招標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況

D.投標文件由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標

文件其他主要內容

【答案】：D

134、施工企業認為（）侵犯其合法權益，可以申請行政復議。

A.建設單位的違約行為

B.總監理工程師的停工決定

C.上級企業的處理決定

D.行政機關的罰款

【答案】：D

135、建設工程施工合同無效，但已完工程驗收合格，應當返還財產。

關于返還財產的說法，正確的是（）。

A.返還財產是指將已完工程拆除后返還施工企業

B.折價返還應當按照建安工程費用適當下浮

C.折價返還應當按照合同約定的價款進行

D.折價返還可以按照當地市場價、定額量據實結算

【答案】：1）

136、下列材料的采購合同，單項合同估算價在200萬元人民幣以上,

必須進行招標的是（）。

A.使用世界銀行援助資金的項目

B.使用國有企業事業單位資金200萬元以上的項目

C.使用外國企業貸款的項目

D.施工合同總價為800萬元的項目

【答案】：A

137、建筑業企業在資質證書有效期內名稱、地址、注冊資本、法定代

表人等發生變更的，應當在工商部門辦理變更手續后的（）天內

辦理資質證書變更手續。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】：C

138、某城市軌道工程約定的開工日期為5月1日，發包人于5月10

日向承包方發出開工通知，開工通知載明的開工日期為5月20日。開

工通知發出后，施工現場尚不具備開工條件，工程于5月30日正式開

工。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法

律問題的解釋（二）》，該項目開工日期應當為（）。

A.5月1日

B.5月10日

C.5月20日

D.5月30日

【答案】：D

139、（2015年真題）某施工企業與材料供應商訂立的合同中約定了違

約金5萬元，同時約定由施工企業支付供應商定金4萬元。后來供應

商未能交貨，施工企業為最大限度維護自身利益，可以要求供應商支

付（）萬元。

A.13

B.9

C.8

I).5

【答案】：B

140、關于債權和物權的說法，錯誤的是（）。

A.債權是相對權，物權是絕對權

B.債權和物權都是相對的

C.債權所負擔的應為特定行為的義務

I）.債權為請求特定人為特定行為作為或不作為的權利

【答案】：B

141、需要辦理施工許可證的建設工程，建設行政主管部門應在收到建

設單位申請之日起的（）日內，對符合條件的申請頒發施工許可證。

A.7

B.15

C.20

D.30

【答案】：A

142、《房屋建筑和市政基礎設施工程質量監督管理規定》屬于

（）O

A.行政法規

B.一般法律

C.司法解釋

D.部門規章

【答案】：D

143、下列關于施工水污染防治的說法正確的是（）。

A.在飲用水源保護區內，禁止設置排污口

B.在任何保護區內，不得新建排污口

C.施工作業需要排水的，由施工單位領取排水許可證

D.造成水污染事故的，向建設單位所在地縣級以上人民政府報告

【答案】：A

144、某建設工程項目中標人與招標人簽訂合同并備案的同時，雙方針

對結算條款簽訂了與備案合同完全不同的補充協議。后雙方因計價問

題發生糾紛，遂訴至法院。法院此時應該（）作為結算工程款

的依據。

A.雙方達成的補充協議

B.雙方簽訂的備案合同

C.類似項目的結算價格

D.市場的平均價格

【答案】：B

145、《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位應當為（）

辦理意外傷害保險。

A.施工現場從事危險作業的人員

B.施工現場的所有人員

C.施工現場從事特殊工種的人員

1）.施工現場的專職安全管理人員

【答案】：A

146、下列不屬于事故報告應包括的內容是（）。

A.事故發生單位概況

B.事故主要負責人

C.事故的簡要經過

1）.已經采取的措施

【答案】：B

147、在民事訴訟執行階段，人民法院應當裁定中止執行的是（）。

A.申請人撤銷強制執行申請的

B.案外人對執行標的提出確有理由的異議的

C.據以執行的法律文書被撤銷的

D.作為被執行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪

失勞動力的

【答案】：B

148、關于保險索賠的說法，正確的是（）。

A.投保人可以在保險事故發生后的任意時間向保險人提出索賠

B.投保人僅需在保險事故發生后收集證據

C.保險單上載明的保險財產修理費超過賠償金額的，應當按照修理費

全額賠償

D.一個建設工程項目同時由多家保險公司承保的，應當按照約定的比

例，分別向不同的保險公司提出索賠要求

【答案】：D

149、根據《工傷保險條例》，不能認定為工傷的情形是（）。

A.在上班途中遭遇本人負主要責任的交通事故致本人傷害的

B.患職業病的

C.因工外出期間，由于工作原因發生事故下落不明的

D.高空作業跌落摔傷的

【答案】：A

150、根據《建筑法》規定，建筑工程主體結構的施工（）。

A.必須由總承包單位自行完成

B.可以由總承包單位分包給具有相應資質的其他施工單位

C.經總監理工程師批準，可以由總承包單位分包給具有相應資質的其

他施工單位

I）.經業主批準，可以由總承包單位分包給具有相應資質的其他施工單

位

【答案】：A

151、下列事項中，能夠申請行政復議的是（）。

A.行政處分決定

B.質量糾紛調解

C.造價指導信息發布

D.招標投訴處理

【答案】：D

152、關于安全生產事故調查的管轄，下列說法中錯誤的是（）。

A.特別重大事故由國務院或者授權有關部門組織事故調查組進行調查

B.省級人民政府可以委托有關部門組織事故調查組進行調查

C.對于一般事故，縣級人民政府可以委托事故發生單位組織調查組進

行調查

D.事故發生地與事故發生單位不在一個行政區域的，由事故發生地人

民政府負責調查

【答案】：C

153、（2021年真題第2批）關于兩階段招標的說法，正確的是

（）O

A.對技術復雜或者無法精確擬定技術規格的項目，招標人必須分兩階

段進行招標

B.第二階段，投標人按照招標文件的要求提交包括最終技術方案和投

標報價的投標文件

C.第一階段，投標人按照招標公告或者投標邀請書的要求提交帶報價

的技術建議

D.招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第一階段提出

【答案】：B

154、建筑施工單位，應當至少每（）組織1次生產安全事故應急救援

預案演練。

A.一年

B.二年

C.四年

D.半年

【答案】：D

155、下列權利中，（）是所有人的最基本的權利，是所有權內容的核心。

A.處分權

B.占有權

C.收益權

D.使用權

【答案】：A

156、（2019年真題）根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，事

故發生后，因特珠情況需要移動事故現場物件的,應當符合的條件是

（）O

A.防止事故擴大的需要

B.經現場物件所有權人同意

C.記憶現場物件的位置信息

D.不造成任何其他損失

【答案】：A

157、場景（二）

A.距工程竣工已滿兩年，訴訟時效屆滿，乙設計院喪失勝訴權

B.王某不是乙設計院的全權代表，吳某向王某表示還錢無效

C.設計院事后安排王某負責處理催討欠款事宜，故吳某向王某的表態,

使訴訟時效中斷

D.因2008年1月1日處于訴訟時段的最后六個月當中，故訴訟時效中

止

【答案】：C

158、在城市市區范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生噪

聲污染的，（）必須在工程開工（）日以前向工程在地

的相關部門申報相關情況。

A.建設單位，15

B.施工單位，15

C.規劃部門，15

D.建設單位,30

【答案】：B

159、甲公司根據生效判決書向法院申請強制執行，執行中與乙公司達

成和解協議。和解協議約定：將乙所欠500萬元債務減少為480萬元,

乙自協議生效之日起3個月內還清。協議生效3個月后，乙并未履行

協議的約定。下列說法中，正確的是（）。

A.甲可以申請人民法院按照原生效法律文書強制執行

B.甲應向乙住所地法院提起民事訴訟

C.由法院執行和解協議

1）.由法院依職權恢復原判決的執行

【答案】：A

160、關于借款合同說法正確的是（）。

A.自然人之間的借款合同應當采用書面形式

B.借款的利息可以預先在本金中扣除

C.自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時成立

I）.借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發放借

款，但不得解除合同

【答案】：C

161、施工單位應當組織專家對專項施工方案進行論證、審查的專項工

程是（）。

A.爆破工程

B.腳手架工程

C.模板工程

D.地下暗挖工程

【答案】：D

162、（2016年真題）下列權利中，屬于用益物權的是（）。

A.船舶抵押權

B.房屋租賃權

C.土地所有權

I）.建設用地使用權

【答案】：D

163、投標有效期的起始時間是（）時。

A.發售招標文件

B.投標截止

C.評標結束

D,發出中標通知書

【答案】：B

164、下列勞動合同條款，屬于必備條款的是（）。

A.補充保險

B.合同期限

C.福利待遇

D.試用期

【答案】：B

165、根據《仲裁法》，關于仲裁庭組成的說法，正確的是（）。

A.仲裁庭必須由3名及3名以上的單數仲裁員組成

B.仲裁庭可由當事人雙方各選定兩名仲裁員組成

C.首席仲裁員可以由當事人雙方共同選定

D.首席仲裁員必須由仲裁委員會任命產生

【答案】：C

166、根據《勞動合同法》規定，勞動合同的訂立，下列說法正確的是

（）O

A.建立勞動關系，應當訂立書面勞動合同

B.用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的，勞動關系自勞動合同

訂立之日起建立

C.勞動者與單位初次訂立勞動合同不能訂立無固定期限勞動合同

D.勞動合同應當自用工之日起三個月內訂立

【答案】：A

167、某施工企業對某市轄區建筑工程質量監督站以該區建設行政主管

部門名義作出的通報批評結果不服而申請復議，該復議可以向

（）提出。

A.市質量監督站

B.市建設行政主管部門

C.區質量監督站

1）.區建設行政主管部門

【答案】：B

168、下列關于承攬合同法律特征的表述中，錯誤的是（）。

A.承攬人和定作人的權利義務要有對應關系

B.承攬合同的標的包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作

及其成果

C.在確保標的物質量的前提下，承攬人有權將承攬的輔助工作交由第

三人完成

1）.為確保標的物的質量，定作人必須管理承攬人的工作過程

【答案】：D

169、根據《合同法》規定，建設工程施工合同不屬于0。

A.雙務合同

B.有償合同

C.實踐合同

D.要式合同

【答案】：C

170、根據我國《勞動法》的規定，下列內容不屬于用人單位不得解除

勞動合同的情形的是（）。

A.職業病或者因工負傷并被確認喪失或部分喪失勞動能力的

B.勞動者在本單位持續工作滿10年以上的

C.患病或非因工負傷，在規定的醫療期內的

D.女職工在孕期、產假、哺乳期內的

【答案】：B

17k王某在施工現場工作時不慎受傷，在監理工程師的調解下，王某

與雇主達成協議，雇主一次性支付王某兩萬元作為補償，王某放棄訴

訟權利。這種調解方式屬于0。

A.行政調解

B.法院調解

C.仲裁調解

D.人民調解

【答案】：D

172、關于工程項目配套建設的環境保護設施竣工驗收，下列說法中，

正確的是（）。

A.配套建設的環境保護設未經驗收或者驗收不合格的，經上級主管部

門同意，可以投入生產或者使用。

B.分期建設、分期投入生產或者使用的建設項目，其相應的環境保護

設施應當分期驗收

C.涉及環境保護的項目，建設單位應當依法向社會公開驗收報告

D.由監理單位對環境保護設施進行驗收

【答案】：B

173、根據《工傷保險條例》，職工因工作遭受事故傷害或者患職業病,

需要暫停工作接受工傷醫療的，停工留薪期一般不超過（）個

月。

A.12

B.10

C.8

D.6

【答案】：A

174,施工企業項目經理部經營活動的法律后果由（）。

A.項目經理部承擔

B.企業法人承擔

C.企業法定代表人承擔

D.項目經理部與企業法人共同承擔

【答案】：B

175、某項目設計費用為100萬，合同約定定金為設計費用的15機發

包方依約支付了定金后，設計承包方不履行合同，給發包方造成了12

萬元的損失。發包人對此可獲支持的最大價款為（）萬元。

A.24

B.27

C.30

D.42

【答案】：C

176、關于民事訴訟審判程序的說法，正確的是（）。

A.一審程序包括普通程序和特別程序

B.原告必須與案件有直接利害關系

C.必須以書面形式起訴

D.提交起訴狀的同時提交全部證據

【答案】：B

177、實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包

人或違法分包人為本案當事人，但發包人（）

A.應在工程價款總額范圍內對實際施工人承擔責任

B.只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任

C.應在實際施工人實際完成的工程量范圍內對其承擔責任

D.無須承擔責任

【答案】：B

178、（2021年第1批真題）關于仲裁裁決效力的說法，正確的是（）。

A.仲裁裁決具有強制執行力，一方當事人不履行，對方當事人可以向

仲裁委員會申請強制執行

B.仲裁裁決在《紐約公約》締約國或地區，不能直接承認和執行

C.當事人向人民法院申請撤銷裁決的，該裁決書不發生法律效力

D.仲裁裁決作出后，當事人不得就已經裁決的事項再行申請仲裁，也

不得就此提起訴訟

【答案】：C

179、根據《注冊建造師執業管理辦法（試行）》，注冊建造師不得同時

擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人，0除外。

A.合同約定的工程尚未開工的

B.合同約定的工程驗收合格的

C.合同約定的工程主體已經完成的

D.因非承包方原因致使工程項目停工超過120天的

【答案】：B

180、某工程的施工現場，施工人員發現腳手架有倒塌的危險時，停止

作業并撤離現場。這是《安全生產法》規定從業人員所具有（）。

A.拒絕作業權

B.緊急避險權

C.應急處理權

I）.回避求救權

【答案】：B

181、關于民事糾紛法律解決途徑的說法，正確的是（）。

A.和解無須第三方介入

B.仲裁不能排除法院的管轄權

C.民事訴訟中的調解均僅需一方當事人自愿即可進行

D.行政調解是法院主導下的民事糾紛解決方式

【答案】：A

182、（2020年12月真題）關于聯合體投標的說法，正確的是（）。

A.招標人接受聯合體投標并進行資格預審的，聯合體應當在提交資格

預審申請文件后組成

B.資格預審后聯合體增減、更換成員的，其投標有效

C.投標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否

接受聯合體投標

1）.聯合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯

合體投標的,相關投標均有效

【答案】：C

183、根據《仲