2025年度建筑外架施工技術創新與應用合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：建筑外架施工技術創新與應用合同甲方（建設單位）：_______________乙方（施工單位）：_______________簽訂日期：_______________簽訂地點：_______________一、合同標的1.1本合同甲方委托乙方進行_______項目的建筑外架施工，具體內容包括但不限于：（1）施工范圍：____________________（2）施工內容：____________________（3）施工標準：____________________（1）技術創新項目：____________________（2）技術應用項目：____________________（3）創新目標：____________________二、合同工期2.1本合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共計_______天。2.2乙方應嚴格按照合同工期完成施工任務，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付_______元違約金。三、工程質量（1）主體結構：____________________（2）裝飾裝修：____________________（3）設備安裝：____________________3.2甲方有權對施工過程中的工程質量進行監督檢查，乙方應予以配合。四、工程款支付4.1本合同總價款為人民幣_______元整。4.2付款方式：（1）合同簽訂后_______個工作日內，甲方支付合同總價款的_______%作為預付款；（2）工程進度達到_______時，甲方支付合同總價款的_______%；（3）工程竣工驗收合格后_______個工作日內，甲方支付合同總價款的_______%；（4）保修期滿后_______個工作日內，甲方支付合同總價款的_______%。4.3乙方應提供合法有效的稅務發票。五、安全生產5.1乙方應嚴格按照國家有關安全生產法律法規和標準進行施工，確保施工安全。5.2乙方應建立健全安全生產責任制，加強安全生產教育，提高作業人員的安全意識。5.3乙方應定期進行安全生產檢查，及時消除安全隱患。六、保修與維修6.1乙方應按照國家有關保修規定和標準，對施工工程進行保修。6.2保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算，具體保修期限如下：（1）主體結構：_______年；（2）裝飾裝修：_______年；（3）設備安裝：_______年。6.3在保修期內，因乙方施工質量問題造成的損失，乙方應承擔全部責任。七、違約責任7.1甲方違約責任：（1）未按合同約定支付工程款的，應向乙方支付_______元違約金；（2）因甲方原因導致工期延誤的，每延誤一日，應向乙方支付_______元違約金。7.2乙方違約責任：（1）未按合同約定完成工程任務的，應向甲方支付_______元違約金；（2）因乙方施工質量問題造成的損失，乙方應承擔全部責任。八、爭議解決8.1本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式_______份，甲方執_______份，乙方執_______份。甲方（建設單位）：代表人（簽字）：乙方（施工單位）：代表人（簽字）：第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同所指的第三方，是指除甲方和乙方以外的，參與本合同項目施工、管理、咨詢、監理、檢測、驗收等活動的任何個人或組織。（1）施工監理單位；（2）設計單位；（3）檢測機構；（4）造價咨詢機構；（5）其他經甲方和乙方認可的第三方。二、第三方責任2.1第三方在履行其職責過程中，應遵守國家相關法律法規和行業標準，確保其工作符合合同要求。（1）在施工過程中，第三方應監督施工質量，確保施工質量符合合同約定和國家標準；（2）第三方應按照合同約定的時間節點完成其工作，如因第三方原因導致工期延誤，第三方應承擔相應的違約責任；（3）第三方應保證其提供的咨詢、檢測、驗收等服務的準確性和可靠性，如因第三方原因導致服務失誤，第三方應承擔相應的賠償責任。三、第三方責任限額3.1第三方責任限額應根據第三方的服務內容、合同約定和風險程度確定。3.2第三方責任限額應在本合同中明確約定，具體如下：（1）施工監理單位：_______元；（2）設計單位：_______元；（3）檢測機構：_______元；（4）造價咨詢機構：_______元；（5）其他第三方：_______元。3.3如第三方責任限額不足以覆蓋其違約或損害賠償責任，甲方和乙方可另行協商確定。四、第三方介入條款4.1甲方和乙方可根據項目需要，引入第三方參與本合同項目的施工、管理、咨詢、監理、檢測、驗收等活動。4.2第三方介入前，甲方和乙方應共同協商確定第三方的職責、權利和義務，并簽訂相應的合作協議。（1）第三方的名稱、地址、聯系方式；（2）第三方的職責和義務；（3）第三方的權利；（4）第三方的責任限額；（5）第三方的工作時間節點；（6）第三方的工作成果驗收標準；（7）第三方違約責任；（8）爭議解決方式。五、第三方與其他各方的劃分說明5.2第三方與其他各方的劃分說明如下：（1）與甲方：第三方應向甲方提供其工作成果，并接受甲方的監督和指導；（2）與乙方：第三方應協助乙方完成施工任務，并確保施工質量符合合同約定；5.3第三方在履行其職責過程中，如與其他第三方發生爭議，應自行協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、第三方變更與退出6.1甲方和乙方可根據項目需要，對第三方進行變更或退出。6.2第三方變更或退出前，甲方和乙方應共同協商確定變更或退出的具體事宜，并簽訂相應的變更協議或退出協議。（1）變更或退出的原因；（2）變更或退出的時間節點；（3）變更或退出的程序；（4）變更或退出的責任承擔。6.4甲方和乙方應根據變更協議或退出協議，調整本合同的相關條款。七、其他7.1本部分條款是對本合同相關條款的補充和細化，與本合同具有同等法律效力。7.2本部分條款的修訂和補充，應經甲方和乙方協商一致后，以書面形式進行。甲方（建設單位）：代表人（簽字）：乙方（施工單位）：代表人（簽字）：第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.施工圖紙及技術規范要求：提供完整的施工圖紙，包括但不限于建筑外架設計圖、結構圖、設備安裝圖等。說明：施工圖紙應清晰、準確，符合國家相關設計規范和標準。2.施工組織設計要求：詳細說明施工方案、施工進度計劃、施工資源配置、安全措施等。說明：施工組織設計應具有可操作性，確保施工順利進行。3.施工合同要求：簽訂正式的施工合同，明確甲乙雙方的權利和義務。說明：施工合同應包括工程范圍、工期、質量標準、付款方式、違約責任等內容。4.安全生產許可證要求：乙方應提供有效的安全生產許可證。說明：安全生產許可證是乙方進行施工的必要條件。5.施工許可證要求：乙方應取得項目所在地的施工許可證。說明：施工許可證是乙方進行施工的合法依據。6.施工進度報告要求：定期提交施工進度報告，包括施工進度、質量情況、存在問題等。說明：施工進度報告是甲方監督施工進度和質量的重要依據。7.工程驗收報告要求：工程完工后，乙方應提交工程驗收報告，包括驗收時間、驗收人員、驗收結果等。說明：工程驗收報告是工程驗收合格的證明。8.保修承諾書要求：乙方應提供保修承諾書，明確保修范圍、保修期限、保修方式等。說明：保修承諾書是乙方對工程質量負責的承諾。9.相關法律法規要求：乙方應遵守國家相關法律法規，包括建筑法、安全生產法等。說明：遵守相關法律法規是乙方進行施工的基本要求。說明二：違約行為及責任認定：1.工期延誤責任認定：乙方未按合同約定的時間節點完成工程任務，導致工期延誤。標準示例：每延誤一日，乙方應向甲方支付_______元違約金。2.施工質量不合格責任認定：乙方施工的工程質量不符合合同約定和國家標準。標準示例：乙方應無條件返工，直至達到合同約定的質量標準。3.安全生產事故責任認定：乙方在施工過程中發生安全生產事故，造成人員傷亡或財產損失。標準示例：乙方應承擔全部賠償責任，包括但不限于醫療費用、賠償金等。4.工程款拖欠責任認定：甲方未按合同約定支付工程款。標準示例：每拖欠一日，甲方應向乙方支付_______元違約