2025年度數據中心建設技術咨詢承攬合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：地址：____________________法定代表人：____________________聯系電話：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯系電話：____________________鑒于甲方在2025年度數據中心建設過程中需要專業的技術咨詢承攬服務，乙方具備相應的專業能力和資質，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，就甲方委托乙方進行數據中心建設技術咨詢承攬事宜，達成如下協議：一、項目名稱：2025年度數據中心建設技術咨詢承攬項目二、項目內容：（1）數據中心選址、規劃與設計；（2）數據中心設備選型、配置與采購；（3）數據中心網絡架構設計、實施與優化；（4）數據中心能源管理與節能措施；（5）數據中心安全保障與應急預案；（6）其他甲方需要的咨詢服務。2.乙方應按照甲方要求，提供完整的技術方案、設計圖紙、設備清單、工程預算等文件。三、項目期限：1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。2.乙方應在合同生效后____日內完成甲方委托的技術咨詢工作。四、項目費用：1.本項目總費用為人民幣____元（大寫：____元整）。2.甲方應在本合同簽訂后____日內，向乙方支付合同總費用的____%作為預付款。3.乙方完成項目后，甲方應在收到乙方提交的驗收報告及發票后____日內，支付合同總費用的____%。4.乙方在項目實施過程中發生的其他費用，甲方應在乙方提交相關費用清單及發票后____日內予以支付。五、雙方權利義務：1.甲方權利義務：（1）按約定支付項目費用；（2）提供項目所需的資料、數據等；（3）對乙方提供的技術咨詢成果進行驗收；（4）對乙方在項目實施過程中遇到的問題給予支持與協助。2.乙方權利義務：（1）按照甲方要求，按時、按質完成技術咨詢工作；（2）保證提供的技術咨詢成果符合國家相關法律法規和標準；（3）對項目實施過程中涉及的商業秘密予以保密；（4）對甲方提供的資料、數據等予以保密。六、違約責任：1.甲方未按約定支付項目費用，應向乙方支付____%的違約金。2.乙方未按時、按質完成技術咨詢工作，應向甲方支付____%的違約金。3.任何一方違反保密義務，應承擔相應的法律責任。七、爭議解決：1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。2.若協商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。八、其他：1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。2.本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、供應商、服務商、監理方、咨詢顧問等。二、第三方介入的情形（1）甲方或乙方根據項目需要，邀請第三方提供專業服務或協助；（2）為保障項目順利進行，甲方或乙方與第三方簽訂補充協議或合作協議；（3）因項目實施過程中出現特殊情況，需第三方介入解決。三、第三方責任限額（1）根據第三方提供的服務類型和內容，由雙方協商確定；（2）第三方責任限額不應超過甲方或乙方因第三方行為遭受的直接經濟損失；（3）第三方責任限額應在補充協議或合作協議中明確約定。2.若第三方責任限額未在補充協議或合作協議中明確約定，則默認為甲方或乙方因第三方行為遭受的直接經濟損失。四、第三方責任劃分（1）明確界定第三方在本合同項下的責任范圍和責任承擔方式；（2）第三方責任應與其提供的服務類型和內容相匹配；（3）第三方責任應與其他各方責任相區分。2.第三方責任劃分的具體內容如下：（1）第三方在提供專業服務或協助過程中，因自身原因導致項目延誤或質量不符合要求，應承擔相應的責任；（2）第三方在提供專業服務或協助過程中，因違反國家法律法規、行業標準或本合同約定，造成甲方或乙方損失的，應承擔相應的賠償責任；（3）第三方在提供專業服務或協助過程中，因不可抗力因素導致項目延誤或質量不符合要求，且已盡合理努力避免損失擴大的，不承擔賠償責任。五、第三方權利義務1.第三方權利：（1）根據本合同及補充協議或合作協議，享有相應的權利；（2）在履行合同過程中，有權要求甲方或乙方提供必要的資料、數據等；（3）在履行合同過程中，有權要求甲方或乙方支付約定的費用。2.第三方義務：（1）按照本合同及補充協議或合作協議，履行相應的義務；（2）保證提供的服務或協助符合國家法律法規、行業標準及本合同約定；（3）對甲方或乙方提供的資料、數據等予以保密；（4）在履行合同過程中，應盡合理努力避免給甲方或乙方造成損失。六、第三方介入的流程1.甲方或乙方根據項目需要，邀請第三方介入時，應提前與第三方進行溝通，明確介入的目的、范圍、期限及責任。2.甲方或乙方與第三方簽訂補充協議或合作協議，明確雙方的權利義務及責任劃分。3.第三方按照補充協議或合作協議的約定，履行相應的義務。4.甲方或乙方對第三方的服務或協助進行監督和驗收。七、第三方介入的終止（1）項目完成后，第三方介入終止；（2）經甲方或乙方同意，第三方介入可提前終止；（3）因不可抗力因素導致第三方介入無法繼續，第三方介入終止。2.第三方介入終止后，甲方或乙方應根據實際情況，與第三方進行結算。八、本部分內容為2025年度數據中心建設技術咨詢承攬合同的附加條款，與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：項目需求說明書要求：詳細描述甲方數據中心建設的需求，包括但不限于規模、功能、性能、安全要求等。說明：本附件為項目實施的基礎，乙方需根據本附件進行技術咨詢。2.附件二：技術方案及設計圖紙要求：包含數據中心選址、規劃、設計、設備選型、網絡架構、能源管理、安全保障等方面的詳細方案和圖紙。說明：本附件為乙方提供的技術咨詢成果，甲方需進行驗收。3.附件三：設備清單及采購合同要求：列出數據中心所需設備的型號、規格、數量、價格等信息，以及與供應商簽訂的采購合同。說明：本附件為設備采購的依據，甲方需對設備質量進行驗收。4.附件四：網絡架構設計及實施方案要求：詳細描述數據中心網絡架構的設計方案和實施步驟。說明：本附件為網絡建設的基礎，甲方需對網絡質量進行驗收。5.附件五：能源管理及節能措施方案要求：提出數據中心能源管理及節能措施的具體方案。說明：本附件為能源管理的基礎，甲方需對節能效果進行評估。6.附件六：安全保障及應急預案要求：制定數據中心安全保障措施和應急預案。說明：本附件為安全保障的基礎，甲方需對安全措施和應急預案進行評估。7.附件七：項目進度計劃及驗收報告要求：列出項目實施進度計劃，以及項目驗收報告。說明：本附件為項目進度和質量的監控依據，甲方需對進度和驗收結果進行確認。8.附件八：保密協議要求：明確甲方、乙方及第三方在項目實施過程中的保密義務。說明：本附件為保密協議，確保項目信息的安全。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：乙方未按時、按質完成技術咨詢工作。責任認定標準：乙方應承擔合同總費用的____%作為違約金。示例說明：若乙方在合同約定的時間內未能提交完整的技術方案，甲方有權要求乙方支付違約金。2.違約行為：甲方未按約定支付項目費用。責任認定標準：甲方應向乙方支付____%的違約金。示例說明：若甲方在合同約定的時間內未支付預付款，乙方有權要求甲方支付違約金。3.違約行為：第三方違反保密義務。責任認定標準：第三方應承擔相應的法律責任。示例說明：若第三方泄露項目信息，甲方有權要求第三方承擔法律責任。4.違約行為：因不可抗力導致項目延誤。責任認定標準：雙方均不承擔違約責任，但應協商解決由此產生的損失。示例說明：若因自然災害導致項目延誤，雙方應協商解決由此產生