環衛公司內墻施工合同合同編號：__________環衛公司內墻施工合同與鑒于：甲方為環衛公司，乙方為具有相關資質的內墻施工單位，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方內墻施工項目達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：環衛公司內墻施工項目1.2工程地點：____________________1.3工程規模：____________________1.4工程內容：包括但不限于內墻涂料、壁紙、瓷磚等施工內容。1.5工程質量標準：按照《建筑工程質量驗收統一標準》及相關行業標準執行。二、合同價格2.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：_________元。2.2乙方報價應包含全部施工內容、材料費用、人工費用、管理費用、稅費等一切與工程有關的費用。2.3甲方支付乙方工程款，按照雙方約定的進度付款，具體付款方式及進度詳見附件。三、合同履行3.1乙方應按照甲乙雙方約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。3.2乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙、施工方案及相關技術要求進行施工，確保工程質量。3.3乙方應保證所施工的材料質量，不得使用假冒偽劣、不合格的材料，如因材料問題導致工程質量問題，乙方應承擔全部責任。3.4乙方在施工過程中應遵守安全生產規定，確保施工安全，如因乙方原因導致安全事故，乙方應承擔全部責任。四、合同的變更和解除4.1甲乙雙方同意，合同的變更或解除必須書面簽署，并經雙方確認。4.2在合同履行過程中，如因不可抗力等原因導致合同無法履行，雙方可協商變更或解除合同。4.3如甲乙雙方發生爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、違約責任5.1甲乙雙方應嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2乙方如未按照約定工期完成施工，應按照逾期付款的違約金比例向甲方支付違約金。六、爭議解決6.1甲乙雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程完工并驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：________年____月____日一、附件列表：1.環衛公司內墻施工項目圖紙2.環衛公司內墻施工項目方案3.施工進度計劃表4.付款申請表5.工程質量驗收標準6.材料合格證明文件7.安全生產規定文件8.乙方資質證明文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定工期完成施工，認定為違約行為。2.乙方使用假冒偽劣、不合格的材料，認定為違約行為。3.乙方未按照甲方提供的施工圖紙、施工方案及相關技術要求進行施工，認定為違約行為。4.乙方在施工過程中發生安全事故，認定為違約行為。5.甲乙雙方未按照約定履行合同，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指環衛公司。2.乙方：指具有相關資質的內墻施工單位。3.合同總價：指合同約定的全部施工內容、材料費用、人工費用、管理費用、稅費等一切與工程有關的費用總和。4.違約金：指一方違約時，向守約方支付的賠償金。5.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：如乙方未按照約定工期完成施工，甲方可以依據合同約定向乙方追究違約責任，并要求乙方支付違約金。2.材料問題：如乙方使用假冒偽劣、不合格的材料，甲方可以要求乙方更換合格材料，并承擔因材料問題導致的工程質量問題責任。3.安全事故：如乙方在施工過程中發生安全事故，乙方應承擔全部責任，并向甲方賠償因此造成的損失。4.合同履行爭議：甲乙雙方應通過友好協商解決，協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：