木工安裝承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

鑒于甲方需要乙方提供木工安裝承攬服務，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，就下列事宜達成如下協議：

一、承攬內容

1.1乙方按照甲方要求，對甲方提供的場地進行木工安裝工程，包括但不限于木工制作、安裝、調試等工作。

1.2乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙、技術要求和相關標準進行施工。

二、工期

2.1本合同工期自乙方進場之日起至工程竣工驗收合格之日止，預計工期為__________天。

2.2乙方應按照合同約定的時間節點完成各項施工任務，確保工程按期交付。

三、工程款支付

3.1甲方應按照合同約定的時間和比例支付工程款。

3.2乙方提交竣工驗收報告后，甲方應在驗收合格之日起____個工作日內支付工程款總額的____%。

3.3工程竣工后，甲方應在驗收合格之日起____個工作日內支付剩余工程款。

四、質量保證

4.1乙方應保證施工質量符合國家有關標準和規范，確保工程質量合格。

4.2乙方在施工過程中，如因自身原因導致工程質量不合格，應承擔相應的修復責任，直至達到合格標準。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

5.2甲方未按約定支付工程款，應向乙方支付____%的違約金。

5.3乙方未按約定完成工程，應向甲方支付____%的違約金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

6.2協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

八、附件

1.甲方提供的圖紙及技術要求

2.工程量清單

3.其他相關文件

甲方（蓋章）：__________________

乙方（蓋章）：__________________

簽訂日期：__________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

鑒于甲方需要乙方提供木工安裝承攬服務，同時引入丙方作為第三方監管主體，以保障甲方權益，確保工程質量和進度，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，就下列事宜達成如下協議：

一、承攬內容

1.1乙方按照甲方要求，對甲方提供的場地進行木工安裝工程，包括但不限于木工制作、安裝、調試等工作。

1.2乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙、技術要求和相關標準進行施工。

1.3丙方作為第三方監管主體，負責對乙方的施工過程進行全程監督，確保工程質量符合約定要求。

二、工期與進度

2.1本合同工期自乙方進場之日起至工程竣工驗收合格之日止，預計工期為__________天。

2.2乙方應按照合同約定的時間節點完成各項施工任務，確保工程按期交付。

2.3丙方有權對乙方的施工進度進行審核，如發現乙方未按約定時間節點完成施工任務，有權要求乙方限期整改。

三、工程款支付

3.1甲方應按照合同約定的時間和比例支付工程款。

3.2乙方提交竣工驗收報告后，甲方應在驗收合格之日起____個工作日內支付工程款總額的____%。

3.3工程竣工后，甲方應在驗收合格之日起____個工作日內支付剩余工程款。

3.4丙方有權對工程款支付進行審核，確保乙方按照合同約定完成施工任務。

四、質量保證

4.1乙方應保證施工質量符合國家有關標準和規范，確保工程質量合格。

4.2乙方在施工過程中，如因自身原因導致工程質量不合格，應承擔相應的修復責任，直至達到合格標準。

4.3丙方有權對工程質量進行抽檢，如發現質量問題，有權要求乙方進行整改，直至問題得到解決。

五、甲方權益保障

5.1甲方有權要求乙方提供施工過程中的相關資料，包括但不限于施工圖紙、材料清單、施工記錄等。

5.2甲方有權要求乙方在施工過程中進行定期匯報，包括但不限于施工進度、質量狀況、存在問題等。

5.3甲方有權對乙方的施工過程進行監督，如發現乙方違反合同約定，有權要求乙方承擔違約責任。

六、乙方違約及限制條款

6.1乙方未按約定完成工程，應向甲方支付____%的違約金。

6.2乙方在施工過程中，如出現重大質量問題，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔全部責任。

6.3乙方不得將工程轉包或分包給不具備相應資質的單位或個人。

6.4乙方在施工過程中，如因自身原因導致工程延誤，應承擔相應的責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

7.2協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

九、第三方介入的意義和目的

9.1丙方作為第三方監管主體，有助于確保工程質量和進度，維護甲方的合法權益。

9.2丙方對工程款的支付進行審核，有助于防止乙方挪用工程款，保障甲方利益。

十、甲方為主導的目的和意義

10.1甲方作為合同主導方，有權對乙方進行監督和管理，確保工程質量和進度符合要求。

10.2甲方通過引入第三方監管，有效降低工程風險，保障自身利益不受損害。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

鑒于乙方具備木工安裝承攬的專業能力，甲方希望乙方為其提供木工安裝服務，并引入丙方作為第三方監理，以確保工程質量和進度，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，就下列事宜達成如下協議：

一、承攬內容

1.1乙方同意按照甲方要求，對甲方提供的場地進行木工安裝工程，包括但不限于木工制作、安裝、調試等工作。

1.2乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙、技術要求和相關標準進行施工。

1.3丙方作為第三方監理，負責對乙方的施工過程進行全程監督，確保工程質量符合約定要求。

二、工期與進度

2.1本合同工期自乙方進場之日起至工程竣工驗收合格之日止，預計工期為__________天。

2.2乙方有權要求甲方提供必要的施工條件，包括但不限于圖紙、材料、場地等。

2.3丙方應定期向乙方提供施工進度報告，乙方有權要求丙方對施工進度進行合理調整。

三、工程款支付

3.1甲方應按照合同約定的時間和比例支付工程款。

3.2乙方提交竣工驗收報告后，甲方應在驗收合格之日起____個工作日內支付工程款總額的____%。

3.3工程竣工后，甲方應在驗收合格之日起____個工作日內支付剩余工程款。

3.4乙方有權要求甲方提前支付部分工程款，以保障乙方的資金周轉。

四、質量保證

4.1乙方應保證施工質量符合國家有關標準和規范，確保工程質量合格。

4.2乙方在施工過程中，如因自身原因導致工程質量不合格，應承擔相應的修復責任，直至達到合格標準。

4.3丙方有權對工程質量進行抽檢，如發現質量問題，乙方有權要求丙方提供整改建議。

五、乙方權益保障

5.1乙方有權要求甲方提供詳細的工程圖紙和技術要求，以確保施工質量。

5.2乙方有權要求甲方在施工過程中提供必要的支持和協助，包括但不限于材料供應、設備租賃等。

5.3乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款，并有權對工程款支付進度進行監督。

六、甲方違約及限制條款

6.1甲方未按約定支付工程款，應向乙方支付____%的違約金。

6.2甲方未按時提供施工圖紙和技術要求，應承擔相應的責任，包括但不限于工期延誤和賠償損失。

6.3甲方不得無故要求乙方修改施工方案，如修改方案導致工程成本增加，甲方應承擔相應費用。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

7.2協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

九、乙方為主導的目的和意義

9.1乙方作為合同主導方，有權確