2025施工合同模板2_第1頁
2025施工合同模板2_第2頁
2025施工合同模板2_第3頁
2025施工合同模板2_第4頁
2025施工合同模板2_第5頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

?合同編號:合同各方:名稱:地址:法定代表人:聯系方式:名稱:地址:法定代表人:聯系方式:第一條工程概況1.1工程名稱:1.2工程地點:1.3工程規模:1.4工程內容:1.5工程預算:1.6工程工期:自年__月__日至年__月__日。第二條乙方的義務和責任2.1乙方應按照合同約定的工程內容、規模、工期等要求,完成施工任務。2.2乙方應嚴格按照國家及地方有關法律法規、施工標準和規范進行施工,確保工程質量、安全。2.3乙方應承擔因施工原因造成的人身傷亡、財產損失等一切法律責任。2.4乙方應做好施工現場的環保、安全生產和文明施工工作。第三條甲方的義務和責任3.1甲方應按照合同約定的時間和方式向乙方支付工程進度款和竣工結算款。3.2甲方應提供施工所需的場地、水源、電源、道路等基礎設施,并保障乙方施工順利進行。3.3甲方應協助乙方辦理施工所需的各種手續和證件。3.4甲方應對乙方施工過程中的合理要求給予支持。第四條合同價款及支付4.1雙方同意,本工程合同價款為人民幣(大寫):元整(小寫):元。(1)預付款:合同簽訂后__日內,支付合同總價款的__%。(2)進度款:工程進度達到__%時,支付合同總價款的__%。(3)竣工結算款:工程驗收合格后__日內,支付合同總價款的__%。4.3乙方應按照合同約定的時間和方式向甲方提交相關工程資料和驗收報告。第五條工程驗收5.1工程驗收標準:按照國家和地方有關法律法規、施工標準和規范執行。5.2工程驗收程序:(1)乙方在工程完成后,向甲方提交驗收報告及有關工程資料。(2)甲方收到驗收報告后,組織相關單位進行驗收。(3)驗收合格的,雙方辦理竣工結算手續。第六條違約責任6.1乙方未按合同約定完成施工任務的,甲方有權解除合同,并要求乙方支付違約金。6.2甲方未按合同約定支付價款的,乙方有權暫停施工,并要求甲方支付違約金。6.3雙方違反合同其他約定的,應承擔相應的法律責任。第七條爭議解決雙方因履行本合同發生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至工程驗收合格且合同價款支付完畢之日終止。甲方(蓋章):乙方(蓋章):法定代表人(或授權代表):法定代表人(或授權代表):簽訂日期:年__月__日簽訂日期:年__月__日注意事項及解決辦法:1.合同的履行:乙方應嚴格按照合同約定的工程內容、規模、工期等要求,完成施工任務。甲方應按照合同約定的時間和方式向乙方支付工程進度款和竣工結算款。雙方應遵守國家及地方有關法律法規、施工標準和規范,確保工程質量、安全。解決辦法:如一方未履行合同義務,另一方有權要求違約方承擔違約責任,包括但不限于要求支付違約金、暫停施工或解除合同。2.工程驗收:工程驗收標準應按照國家和地方有關法律法規、施工標準和規范執行。工程驗收程序包括乙方提交驗收報告及有關工程資料,甲方組織相關單位進行驗收。解決辦法:如工程驗收不合格,乙方應按照驗收單位提出的整改要求進行整改,直至達到驗收標準。3.違約責任:乙方未按合同約定完成施工任務的,甲方有權解除合同,并要求乙方支付違約金。甲方未按合同約定支付價款的,乙方有權暫停施工,并要求甲方支付違約金。解決辦法:雙方應嚴格按照合同約定履行各自義務,如發生違約行為,守約方有權要求違約方承擔相應的違約責任。4.爭議解決:雙方因履行本合同發生的爭議,應通過友好協商解決。如協商不成,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。解決辦法:雙方應積極溝通,友好協商,爭取通過協商解決爭議。如協商無果,可依法向法院提起訴訟。法律名詞及名詞解釋:1.施工合同:施工合同是建設單位(甲方)與施工單位(乙方)簽訂的一種明確雙方在施工過程中權利義務關系的協議。2.工程質量:工程質量是指工程項目的適用性、安全性、耐久性、可靠性、經濟性和環境適應性等方面的特性。3.工程安全:工程安全是指在工程建設過程中,保障人員生命財產安全、設備設施完整無損、環境不受污染和破壞的狀態。4.違約金:違約金是當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時,按照合同約定向對方支付的金錢。5.工程驗收:工程驗收是指建設項目完成后,由建設單位組織有關單位對工程質量、安全、進度、投資控制等方面進行審查、檢查、測試和評估的活動。6.守約方:守約方是指在合同履行過程中,履行了合同約定義務的一方。7.違約方:違約方是指在合同履行過程中,未履行或者未完全履行合同約定義務的一方。8.爭議解決:爭議解決是指合同雙方在履行合同過程中,就合同條款、履行情況等產生分歧,通過協商、調解、仲裁或者訴訟等方式解決爭議的過程。應用場合:1.適用于各類建筑工程項目,包括但不限于住宅、商業、工業、公共設施等施工合同。2.適用于工程承包、施工分包、專業分包等合同。3.適用于各類裝修工程、土木工程、安裝工程、園林綠化工程等施工合同。補充條款:1.專用條款:根據工程項目的具體情況,雙方可約定符合項目特點的專用條款,包括但不限于施工范圍、工程量、施工方法、質量標準等。2.變更條款:合同履行過程中,如發生工程變更、增減項等,雙方可根據實際情況簽訂變更協議,作為本合同的補充。3.延期條款:如因不可抗力或其他特殊情況導致工程無法按照約定工期完成,雙方可協商簽訂延期協議。4.價款調整條款:合同履行過程中,如遇材料價格波動、政策調整等影響工程造價的因素,雙方可協商調整合同價款。5.索賠條款:明確雙方在合同履行過程中發生索賠的條件、程序、賠償范圍等。6.保密條款:約定合同雙方的保密義務,包括但不限于技術秘密、商業秘密等。7.爭議解決條款:明確雙方在履行合同過程中發

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論