酒店建設項目施工合同范本合同編號：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________酒店建設項目1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：包括但不限于土建、裝修、安裝、綠化等工程。1.5工程質量標準：符合國家及行業相關標準。二、合同價格2.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同價款支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的__________%作為預付款；（2）工程進度達到__________%時，甲方支付乙方合同總價款的__________%；（3）工程竣工并驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的__________%；（4）剩余的__________%作為質量保證金，待質保期滿后無息退還。2.3合同價款調整：（1）由于甲方原因導致工程延期，乙方有權要求甲方支付延期期間的誤工費；（2）由于乙方原因導致工程延期，甲方有權要求乙方支付逾期交付的違約金；（3）工程變更導致合同價款增減，雙方應按照變更后的工程量進行價款調整。三、工程進度與交付3.1乙方應按照甲乙雙方確認的施工進度計劃完成工程。3.2乙方應保證工程質量和安全，不得出現質量問題和安全事故。3.3工程竣工后，乙方應按照甲方的要求進行驗收，驗收合格后，甲方支付剩余合同價款。3.4質保期自工程竣工驗收合格之日起計算，質保期為__________年。四、違約責任4.1乙方未按照約定的時間、質量完成工程的，甲方有權要求乙方支付逾期交付的違約金，違約金為合同總價款的__________%。4.2甲方未按照約定的時間支付合同價款的，乙方有權要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金為應付款項的__________%。4.3由于甲方原因導致工程停工、暫停的，乙方有權要求甲方支付停工、暫停期間的誤工費。五、爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。六、其他約定6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的債務履行完畢之日終止。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件：1.施工圖紙及技術要求2.工程量清單3.合同價款支付明細表4.工程進度計劃5.質量保證金退還協議一、附件列表：1.施工圖紙及技術要求2.工程量清單3.合同價款支付明細表4.工程進度計劃5.質量保證金退還協議二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的時間、質量完成工程的，甲方有權要求乙方支付逾期交付的違約金，違約金為合同總價款的____%。2.甲方未按照約定的時間支付合同價款的，乙方有權要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金為應付款項的____%。3.由于甲方原因導致工程停工、暫停的，乙方有權要求甲方支付停工、暫停期間的誤工費。三、法律名詞及解釋：1.合同法：是指調整平等主體之間民事權利義務關系的法律規范總稱。2.建筑法：是指調整建筑活動過程中各方主體權利義務關系的法律規范總稱。3.違約金：是指當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，根據合同的約定或者依照法律的規定向對方支付一定數額的金錢。4.質保金：是指為確保合同履行質量，按照合同約定扣除一定比例的價款，待合同履行完畢且無質量問題后退還的款項。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協商確定合理的工程進度計劃，并約定違約金比例。如乙方原因導致工程進度延誤，甲方按約定扣除違約金；如甲方原因導致工程進度延誤，乙方按約定要求甲方支付誤工費。2.工程質量問題：解決辦法：發現質量問題后，雙方應及時溝通，乙方負責整改。如整改后仍不符合要求，甲方有權要求乙方重新施工，并支付相應費用。3.合同價款支付：解決辦法：甲方按照約定的時間節點支付合同價款，如甲方逾期支付，乙方有權按約定要求支付違約金；乙方按約定時間完成工程，甲方應及時支付剩余合同價款。五、所有應用場景：1.適用于各類酒店建設