甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024年房屋建筑標準施工協議模板本合同目錄一覽第一條合同主體1.1甲方名稱1.2甲方地址1.3甲方聯系人及聯系方式1.4乙方名稱1.5乙方地址1.6乙方聯系人及聯系方式第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規模2.4工程預算2.5工程工期第三條施工內容3.1施工范圍3.2施工標準3.3施工工藝3.4施工材料第四條質量與驗收4.1質量標準4.2驗收程序4.3驗收標準4.4驗收時間第五條工期延誤5.1工期延誤的責任5.2工期延誤的處理5.3工期延誤的賠償第六條工程款項6.1付款方式6.2付款進度6.3付款條件6.4工程尾款第七條違約責任7.1甲方違約責任7.2乙方違約責任7.3違約賠償第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點8.3爭議解決時效第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件9.3合同變更與解除的程序第十條保密條款10.1保密內容10.2保密期限10.3違約泄露的賠償第十一條法律適用與管轄11.1合同適用的法律11.2合同爭議的管轄法院第十二條其他條款12.1不可抗力12.2合同的成立與生效12.3合同的復印與保管第十三條附件13.1工程設計圖紙13.2施工方案13.3材料合格證13.4其他與工程相關的文件第十四條簽署14.1甲方代表簽字14.2乙方代表簽字14.3簽字日期14.4簽字地點第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1甲方名稱：×××房地產開發有限公司1.2甲方地址：××省××市××區××路××號1.3甲方聯系人及聯系方式：，電話：138××××××××1.4乙方名稱：×××建筑工程有限公司1.5乙方地址：××省××市××區××路××號1.6乙方聯系人及聯系方式：，電話：139××××××××第二條工程概況2.1工程名稱：×××住宅小區一期工程2.2工程地點：××省××市××區××路××號2.3工程規模：占地面積××平方米，總建筑面積××平方米2.4工程預算：人民幣××萬元整2.5工程工期：自開工之日起××個月第三條施工內容3.1施工范圍：包括但不限于土建工程、裝飾裝修工程、給排水工程、電氣工程、暖通工程等3.2施工標準：按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》（GB503002013）及相關專業驗收規范執行3.3施工工藝：乙方應采用成熟、穩定的施工工藝，確保工程質量3.4施工材料：乙方應使用符合國家標準的建筑材料、構件和設備，具體品牌和型號詳見附件第四條質量與驗收4.1質量標準：工程質量應達到合格等級，并符合相關法律法規、規范標準要求4.2驗收程序：工程完工后，乙方應向甲方提交驗收申請，甲方組織相關部門進行驗收4.3驗收標準：按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》（GB503002013）及相關專業驗收規范執行4.4驗收時間：自工程完工之日起××日內進行驗收第五條工期延誤5.1工期延誤的責任：因乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應責任；因甲方原因導致工期延誤的，甲方應承擔相應責任5.2工期延誤的處理：工期延誤不得超過××日，否則雙方可協商延長工期或按合同約定處理5.3工期延誤的賠償：因工期延誤導致的直接損失，由責任方承擔賠償責任第六條工程款項6.1付款方式：實行進度付款，按工程進度分階段支付6.2付款進度：自乙方提交進度付款申請之日起××日內支付6.3付款條件：工程進度達到合同約定的付款比例，且質量符合要求6.4工程尾款：工程驗收合格后，甲方應在××日內支付剩余款項第七條違約責任7.1甲方違約責任：甲方未按約定支付工程款項，應支付違約金，違約金為應付工程款項的1%7.2乙方違約責任：乙方未按約定完成工程，應支付違約金，違約金為合同總價款的1%7.3違約賠償：因違約導致的直接損失，由違約方承擔賠償責任第八條爭議解決8.1爭議解決方式：雙方發生合同爭議時，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟8.2爭議解決地點：××省××市××區人民法院8.3爭議解決時效：自爭議發生之日起××日內解決，逾期未解決的，按本條規定執行第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件：合同履行過程中，如需變更合同內容，應經雙方協商一致，并簽訂書面變更協議9.2合同解除的條件：合同履行過程中，發生不可抗力或其他無法履行合同的情況，經雙方協商一致，可以解除合同9.3合同變更與解除的程序：合同變更或解除應書面簽訂協議，并經雙方蓋章確認第十條保密條款10.1保密內容：雙方在合同履行過程中獲取的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等10.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止10.3違約泄露的賠償：泄露保密信息的一方應承擔違約責任，賠償對方因此造成的經濟損失第十一條法律適用與管轄11.1合同適用的法律：中華人民共和國法律11.2合同爭議的管轄法院：合同簽訂地人民法院第十二條其他條款12.1不可抗力：因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔責任12.2合同的成立與生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起成立，自甲方支付首款之日起生效12.3合同的復印與保管：雙方均應妥善保管合同副本，未經對方同意，不得復印或泄露合同內容第十三條附件13.1工程設計圖紙：詳見附件113.2施工方案：詳見附件213.3材料合格證：詳見附件313.4其他與工程相關的文件：詳見附件4第十四條簽署14.1甲方代表簽字：________________14.2乙方代表簽字：________________14.3簽字日期：____年__月__日14.4簽字地點：××省××市××區××路××號第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程設計圖紙詳細要求：工程設計圖紙應包括建筑平面圖、立面圖、剖面圖、細部圖等，清晰標注尺寸、材料、構造等要素。圖紙應由具有相應資質的設計單位出具，并經相關部門審核批準。附件說明：工程設計圖紙是施工的依據，乙方應嚴格按照圖紙施工，如有疑問，應及時與甲方或設計單位溝通解決。附件2：施工方案詳細要求：施工方案應包括施工工藝、施工步驟、施工要點、施工安全措施等，具體明確各分部分項工程的施工方法和要求。附件說明：施工方案是指導施工的重要文件，乙方應按照方案組織施工，確保工程質量、安全、進度等方面的要求得到滿足。附件3：材料合格證詳細要求：材料合格證應包括材料名稱、型號、規格、生產廠家、出廠日期、檢驗報告等信息，證明材料符合國家相關標準和要求。附件說明：材料合格證是材料使用的依據，乙方應使用合格材料，確保工程質量。附件4：其他與工程相關的文件詳細要求：包括但不限于工程進度計劃、施工組織設計、質量檢驗報告、安全生產許可證、資質證書等。附件說明：其他附件是工程順利進行的重要支持，乙方應按照要求準備和提交相關文件。說明二：違約行為及責任認定：1.工期延誤違約行為：未經甲方同意，乙方未按合同約定時間完成工程。責任認定：按照合同約定的工期延誤責任條款執行，違約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的直接損失。示例說明：如果乙方因自身原因導致工期延誤，則乙方需按照合同約定支付違約金，并賠償甲方因工期延誤導致的額外費用。2.工程質量不符合約定違約行為：乙方施工的工程質量不符合合同約定的質量標準。責任認定：乙方應按照合同約定的質量標準進行整改，直至達到合同要求。如因乙方原因導致工程質量問題，乙方應承擔返工、維修等費用，并賠償甲方因此造成的損失。示例說明：如果乙方施工的工程存在質量問題，如混凝土強度不達標、防水層施工不合格等，乙方需進行整改，并承擔相應的費用。3.未按約定支付工程款項違約行為：甲方未按合同約定時間支付工程款項。責任認定：甲方應按照合同約定的付款時間、金額和方式支付工程款項。如甲方未按約定支付，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金。示例說明：如果甲方未按約定時間支付工程款項，乙方可以暫停施工，并要求甲方支付遲延付款的違約金。4.泄露保密信息違約行為：未經對方同意，泄露合同中的保密信息。責任認定：泄露方應承擔違約責任，賠償因泄露保密信息給對方造成的經濟損失。示例說明：如果乙方泄露了甲方的商業秘密，乙方需承擔相應的賠償責任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力法律名詞：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。解釋：在本合同中，不可抗力是指合同履行過程中，因不可預見、不能避免并不能克服的客觀情況導致一方無法履行或部分履行合同的情況。2.違約金法律名詞：違約金是指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。解釋：在本合同中，違約金是指違約方因違反合同約定而向守約方支付的賠償金，用于彌