建筑安防承攬施工合同范本合同編號：__________建筑安防承攬施工合同營業執照號：____________________地址：________________________聯系人：______________________聯系電話：_____________________營業執照號：____________________地址：________________________聯系人：______________________聯系電話：_____________________第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規模：____________________1.4工程內容：包括但不限于________、________、________等。第二條合同價格2.1本合同的合同價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2合同價款支付方式如下：（1）合同簽訂后五個工作日內，委托方支付合同總價款的50%作為預付款。（2）工程進度達到50%時，承攬方提供工程進度報告及相應款項的支付申請，委托方支付合同總價款的30%。（3）工程驗收合格后，承攬方提供完整的工程資料及發票，委托方支付合同總價款的20%。第三條工程進度及質量要求3.1承攬方應按照雙方約定的工程進度要求完成工程的施工。3.2承攬方應保證工程的質量和安全，確保工程達到國家標準和行業規范的要求。3.3工程驗收不合格的，承攬方應按照委托方的要求及時整改，直至達到驗收標準。第四條保密條款4.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。4.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為本合同總價款的10%。5.2承攬方如未按照約定的工程進度完成工程，應按照逾期部分工程價款的1%向委托方支付逾期違約金。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.2本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________簽訂日期：________________一、附件列表：1.營業執照復印件2.資質證書復印件3.工程設計圖紙4.施工方案5.工程量清單6.材料及設備采購合同7.工程驗收標準8.安全防護措施方案9.合同履行過程中產生的其他相關文件二、違約行為及認定：1.未能按照約定的工程進度完成工程的，屬于違約行為。2.工程質量不符合約定的，屬于違約行為。3.未能按照約定保密的，屬于違約行為。4.未能按照約定支付合同價款的，屬于違約行為。5.未能按照約定提供相關文件的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.建筑安防工程：指為建筑物提供安全防護設施和系統的工程。2.合同履行：指合同雙方按照約定履行各自的權利和義務的過程。3.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。4.工程驗收：指對完成的工程進行檢驗、測試，以確定其是否符合約定的質量、安全等標準。5.商業秘密：指不為公眾所知悉，具有商業價值并經權利人采取保密措施的信息。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：與承攬方溝通，制定整改計劃，按計劃進行進度調整。2.工程質量問題：要求承攬方及時整改，對整改結果進行復驗。3.保密協議違反：立即要求承攬方采取補救措施，必要時依法向對方主張權利。4.支付問題：查看合同條款，按照約定進行支付。5.工程資料不完整：要求承攬方提供完整的工程資料。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑物的安防工程