住宅小區供暖工程承攬合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯系電話：__________鑒于甲方為__________住宅小區的業主委員會（或物業管理部門），乙方為具有供暖工程承攬資質的專業公司（或個人），雙方為平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方住宅小區供暖工程承攬事宜達成如下協議：一、工程內容1.1本工程為__________住宅小區的供暖系統安裝工程，包括但不限于供暖管道鋪設、供暖設備安裝、供暖系統調試等工作。1.2乙方應按照甲方的要求和國家相關標準、規范進行施工，確保供暖系統的安全、可靠、高效運行。1.3乙方應在合同約定的時間內完成施工，并保證供暖系統在供暖季節前投入使用。二、工程質量2.1乙方應按照國家和行業的質量標準進行施工，確保供暖系統的質量。2.2乙方應對供暖系統的主要設備進行質量保證，確保設備在正常使用條件下，運行壽命不少于__________年。2.3乙方應在工程驗收合格后，提供完整的工程資料和設備使用說明書，并負責對甲方相關人員進行操作培訓。三、工程進度3.1乙方應按照甲乙雙方約定的施工計劃進行施工，確保工程按時完成。3.2乙方應提前__________天向甲方報告工程進度，如有特殊情況影響工程進度，應及時通知甲方，并采取措施予以解決。3.3乙方應保證工程驗收合格后，供暖系統在供暖季節前投入使用。四、工程費用4.1乙方向甲方提供的工程報價應為完整報價，包括工程的所有費用，包括但不限于材料費、人工費、設備費、運輸費、稅費等。4.2甲方應在合同簽訂后__________天內支付乙方工程款的__________%，作為工程預付款。4.3乙方應在工程驗收合格后，向甲方提供完整的工程決算報告，甲方應在收到報告后__________天內支付剩余的工程款。4.4乙方應向甲方提供正式的發票，以便甲方進行財務核算。五、工程驗收5.1工程驗收應在乙方施工完成后進行，甲方應組織相關人員對工程進行驗收。5.2乙方應配合甲方進行工程驗收，并提供必要的資料和證明材料。5.3工程驗收合格后，乙方應向甲方提供工程保修書，并按照保修書的規定承擔工程的保修責任。六、違約責任6.1乙方未按照約定時間完成工程的，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金的標準為__________元/天。6.2乙方未按照約定質量標準完成工程的，甲方有權要求乙方重新施工，并承擔由此產生的一切費用。6.3甲方未按照約定時間支付工程款的，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金的標準為__________元/天。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1雙方應遵守國家相關法律法規，不得違法經營。8.2雙方應保守對方的商業秘密，不得泄露對方的商業秘密。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.供暖工程設計方案2.供暖設備采購清單3.施工圖紙4.工程預算書5.工程決算報告6.工程保修書7.相關法律法規證明文件8.甲乙雙方的公司資質證明文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程的，屬于違約行為。2.乙方未按照約定質量標準完成工程的，屬于違約行為。3.甲方未按照約定時間支付工程款的，屬于違約行為。4.乙方未按照約定提供相關資料和證明文件的，屬于違約行為。5.甲方未按照約定提供施工場地的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.供暖工程：指為住宅小區提供冬季供暖的工程。2.承攬方：指具有供暖工程承攬資質的專業公司或個人。3.委托方：指住宅小區的業主委員會或物業管理部門。4.工程驗收：指對完成的供暖工程進行質量、安全、功能等方面的檢查。5.違約金：指一方未履行合同義務時，應向對方支付的賠償金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的施工計劃，并采取措施加快施工進度。2.工程質量問題：乙方應立即整改，直至滿足約定質量標準。3.工程款支付延誤：甲方應按時支付工程款，如有困難，應與乙方協商解決。4.合同爭議：雙方可通過友好協商解決，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起