小型農場簡單施工協議合同編號：__________一、工程概況1.1項目名稱：小型農場簡單施工項目1.2項目地點：________________1.3項目內容：包括但不限于土地平整、圍欄建設、灌溉系統安裝、道路修建等（具體施工內容詳見附件一）。1.4項目工期：自雙方簽訂本協議之日起至工程驗收合格之日止。二、甲乙雙方的權利和義務2.1甲方的權利和義務（1）按照本協議約定支付工程款。（2）提供施工所需的土地、水源、電源等基礎設施。（3）協助乙方辦理相關施工手續。（4）不得干涉乙方的正常施工。（5）按照合同約定接收并驗收工程。2.2乙方的權利和義務（1）按照本協議約定完成施工任務。（2）按照合同約定的標準和質量要求進行施工。（3）按照合同約定的工期完成工程。（4）對施工過程中產生的廢棄物進行妥善處理。（5）協助甲方辦理相關施工手續。三、工程價款及支付方式3.1本項目的工程總價款為人民幣____元（大寫：____________________元整），其中包含施工費、材料費、人工費、稅費等。3.2甲方分期支付工程款，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款。（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%。（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價的40%。四、工期延誤及違約責任4.1由于甲方原因導致工期延誤的，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為工程總價的1%。4.2由于乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為工程總價的1%。五、爭議解決5.1對于因執行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議，甲乙雙方應通過友好協商解決。5.2若協商不成，任何一方均有權向項目所在地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。6.2本協議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協議。6.3本協議任何一方不得擅自變更或解除，如需變更或解除，應經甲乙雙方協商一致并簽訂變更或解除協議。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件一：施工內容詳細清單附件二：工程驗收標準及要求附件三：工程付款憑證一、附件列表：1.附件一：施工內容詳細清單2.附件二：工程驗收標準及要求3.附件三：工程付款憑證二、違約行為及認定：1.工期延誤：未按照合同約定的工期完成工程。2.工程質量不符：工程未達到合同約定的標準和質量要求。3.支付違約：未按照合同約定的時間、金額支付工程款。4.施工中斷：未按照合同約定協助乙方施工，導致工程無法正常進行。5.擅自變更或解除合同：未經甲乙雙方協商一致，擅自變更或解除合同。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負責提供施工項目及相關基礎設施。2.乙方：指合同中的承攬方，負責完成施工任務。3.合同法：指《中華人民共和國合同法》，是調整合同關系的基本法律。4.工期：指合同約定的工程開始施工至工程驗收合格的時間。5.工程驗收：指工程完成后，甲乙雙方按照合同約定的驗收標準進行的檢查。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度與質量問題：如乙方施工進度滯后或工程質量不符，甲方有權要求乙方按約定時間完成工程或整改至符合合同要求。2.付款問題：如甲方未按時支付工程款，乙方有權催告甲方支付，并可依法申請仲裁或提起訴訟。3.工期延誤：如因甲方原因導致工期延誤，甲方應支付違約金；如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。4.合同變更或解除：如甲方擅自變更或解除合同，乙方有權要求甲方承擔違約責任；如乙方擅自變更或解除合同，乙方應承擔相應的違約責任。五、所有應用場景：本合同適用于小型農場簡單施工項目，包括但不限于土地平整、圍欄建設、灌