甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024版建筑工程邊坡支護分包合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發包方1.2承包方1.3邊坡支護工程第二條合同范圍及內容2.1工程概況2.2工程地點2.3工程時間第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調整3.3支付方式第四條承包方的義務與責任4.1施工標準4.2工程進度4.3質量保證第五條發包方的義務與責任5.1施工條件5.2材料供應5.3安全監管第六條工程變更6.1變更條件6.2變更程序6.3變更價款第七條工期延誤7.1延誤原因7.2延誤處理7.3工期順延第八條工程驗收8.1驗收標準8.2驗收程序8.3驗收結果第九條違約責任9.1違約行為9.2違約責任9.3違約賠償第十條爭議解決10.1爭議方式10.2解決機構10.3法律適用第十一條合同的生效、變更與解除11.1合同生效11.2合同變更11.3合同解除第十二條保密條款12.1保密內容12.2保密期限12.3泄密責任第十三條合同的轉讓13.1轉讓條件13.2轉讓程序13.3轉讓后果第十四條其他條款14.1不可抗力14.2法律適用14.3爭議解決14.4附件清單第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發包方甲方為工程項目的主辦方，具備合法的法人地位，按照中華人民共和國相關法律法規的規定，對工程項目的實施進行全面的組織、管理和監督。1.2承包方乙方為具有相應資質的建筑企業，接受甲方委托，按照甲方的要求完成邊坡支護工程的設計、施工等相關工作。1.3邊坡支護工程指為保障建筑工程施工及使用安全，對施工現場的邊坡進行穩定性加固和防護的一系列工程措施，包括但不僅限于邊坡支護結構的設計、施工、驗收等。第二條合同范圍及內容2.1工程概況詳細描述工程項目的名稱、規模、地點、施工內容等相關概況。2.2工程地點具體指明邊坡支護工程的施工地點，以及工程所在地的地理位置、交通狀況等。2.3工程時間明確工程的開工日期、竣工日期及工程周期，包括施工準備期、施工期和工程保修期。第三條合同價格3.1合同總價邊坡支護工程的合同總價以人民幣元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整）計，包括工程設計費、施工費、材料費、管理費、稅費等一切與工程有關的費用。3.2價格調整合同總價在合同簽訂后，如因材料價格波動、政策調整等原因導致成本變化，雙方可協商進行價格調整。3.3支付方式合同總價分為三個階段進行支付，具體支付比例和時間在合同附件中詳細約定。第四條承包方的義務與責任4.1施工標準乙方應按照甲方的要求和國家相關標準進行邊坡支護工程的設計和施工，確保工程質量。4.2工程進度乙方應按照合同約定的工程時間完成邊坡支護工程的施工，如因乙方原因導致工程延誤，應承擔相應的違約責任。4.3質量保證乙方應承擔邊坡支護工程的質保責任，工程驗收合格后，質保期為五年。第五條發包方的義務與責任5.1施工條件甲方應提供邊坡支護工程的施工條件，包括施工場地、臨時設施、施工用水電等。5.2材料供應甲方應按照合同約定供應邊坡支護工程所需的所有材料，并保證材料質量。5.3安全監管甲方應對施工現場的安全進行監管，確保施工現場的安全秩序。第六條工程變更6.1變更條件合同執行過程中，如因設計變更、工程量增減等原因導致工程變更，雙方可協商進行變更。6.2變更程序工程變更應按照雙方約定的程序進行，包括變更申請、變更審批、變更實施等。6.3變更價款工程變更導致的價款調整，雙方應按照合同約定的價格調整方式進行計算。第七條工期延誤7.1延誤原因工期延誤的原因包括不可抗力因素和乙方原因兩種。7.2延誤處理因不可抗力因素導致的工期延誤，雙方應協商處理。因乙方原因導致的工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。7.3工期順延工期順延應按照雙方約定的程序進行，乙方應在工期延誤發生后及時向甲方提出工期順延申請，經甲方批準后方可順延工期。第八條工程驗收8.1驗收標準邊坡支護工程的驗收標準應符合國家相關法律法規、行業標準及甲方的要求。8.2驗收程序工程驗收分為中間驗收和竣工驗收兩個階段，具體驗收程序如下：8.2.1中間驗收：乙方在工程進度達到70%時，應向甲方申請中間驗收，甲方組織相關人員對工程進行驗收。8.2.2竣工驗收：乙方在工程完成后，應向甲方申請竣工驗收，甲方組織相關人員對工程進行驗收。8.3驗收結果工程驗收合格后，甲乙雙方應簽署驗收報告，作為工程交付的依據。如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。第九條違約責任9.1違約行為9.1.1乙方未按照約定時間完成工程；9.1.2乙方未按照約定標準完成工程；9.1.3甲方未按照約定時間支付合同價款；9.1.4甲方未按照約定提供施工條件等。9.2違約責任違約方應承擔相應的違約責任，包括賠償對方損失、支付違約金等。9.3違約賠償違約賠償的具體金額和方式，雙方應按照合同約定的賠償條款進行。第十條爭議解決10.1爭議方式雙方在合同履行過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。10.2解決機構雙方同意將爭議提交至甲方所在地的人民法院進行解決。10.3法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國的法律。第十一條合同的生效、變更與解除11.1合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同生效后，甲乙雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。11.2合同變更合同的變更應采用書面形式，經甲乙雙方協商一致后生效。11.3合同解除合同解除應采用書面形式，經甲乙雙方協商一致后生效。合同解除后，甲乙雙方應按照合同約定處理善后事宜。第十二條保密條款12.1保密內容雙方在合同履行過程中涉及的商業秘密、技術秘密、合同內容等，均應予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起計算，至合同解除或履行完畢后五年止。12.3泄密責任如一方違反保密義務，導致對方損失的，違約方應承擔相應的法律責任。第十三條合同的轉讓13.1轉讓條件未經對方同意，任何一方不得將合同權利和義務全部或部分轉讓給第三方。13.2轉讓程序如需轉讓合同權利和義務，轉讓方應提前三十日通知對方，并經對方書面同意。13.3轉讓后果合同轉讓后，轉讓方退出合同，受讓方成為合同新的當事人，享有合同約定的權利和承擔相應的義務。第十四條其他條款14.1不可抗力不可抗力指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。14.2法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國的法律。14.3爭議解決雙方在合同履行過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。14.4附件清單14.4.1工程設計文件；14.4.2材料供應清單；14.4.3施工進度計劃；14.4.4合同價款支付明細表等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方定義及責任15.1第三方定義第三方指除甲方和乙方之外，參與本合同履行過程的自然人、法人和其他組織。第三方包括但不限于中介方、咨詢方、監理方、檢測方等。15.2第三方責任第三方應按照合同約定及相關法律法規的規定，履行其在合同中的義務，并對因其原因導致的合同履行損失承擔責任。15.3第三方權利第三方有權根據合同約定，獲取相應的合同價款、賠償金、違約金等。16.第三方介入后的合同修正16.1第三方介入條件當合同履行過程中，需要第三方介入時，甲乙雙方應與第三方簽訂書面協議，明確雙方的權利義務。16.2第三方介入程序第三方介入程序如下：16.2.1甲乙雙方協商確定第三方介入的事項和范圍；16.2.2甲乙雙方與第三方簽訂書面協議；16.2.3第三方按照協議約定介入合同履行過程；16.2.4甲乙雙方與第三方共同完成合同履行。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額是指第三方對因其原因導致的合同損失承擔的最高賠償限額。17.2第三方責任限額的確定第三方責任限額應在甲乙雙方與第三方簽訂的書面協議中明確，并根據合同履行過程中的實際情況進行調整。17.3第三方責任限額的支付當第三方原因導致合同損失時，甲方和乙方有權按照合同約定和第三方協議的約定，向第三方主張賠償責任。18.第三方與甲乙方的關系18.1第三方與甲乙方的關系第三方介入合同履行過程時，不代表甲方和乙方，也不取代甲方和乙方的權利和義務。第三方與甲乙方的關系是基于合同約定的合作關系。18.2第三方與甲乙方的劃分說明第三方根據合同約定介入合同履行過程，其行為視為甲乙雙方的行為。但第三方對甲乙雙方的承諾和保證，不視為甲乙雙方的承諾和保證。19.第三方介入后的爭議解決19.1第三方介入后的爭議解決當第三方介入合同履行過程中發生爭議時，甲乙雙方應通過友好協商解決；如協商不成，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。19.2第三方作為被告時的爭議解決當第三方作為被告時，甲方和乙方有權根據合同約定和第三方協議的約定，向第三方主張賠償責任。20.附件清單20.1.1第三方協議；20.1.2第三方責任限額確認函；20.1.3第三方介入事項和范圍確認函等。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程設計文件詳細說明工程的設計標準、設計方案、設計圖紙等相關設計文件。附件2：材料供應清單詳細列出工程所需的所有材料名稱、規格、數量、質量標準等信息。附件3：施工進度計劃詳細說明工程的施工進度計劃，包括施工時間表、關鍵節點等。附件4：合同價款支付明細表詳細列出合同價款的支付時間、支付金額、支付方式等信息。附件5：第三方協議詳細說明甲乙雙方與第三方簽訂的協議內容，包括第三方的事項和范圍、責任限額等。附件6：第三方責任限額確認函確認第三方的責任限額，明確第三方對因其原因導致的合同損失承擔的最高賠償限額。附件7：工程驗收報告詳細說明工程驗收的標準、程序以及驗收結果。附件8：違約行為及責任認定標準詳細列出合作中所有涉及到的違約行為以及違約的責任認定標準。說明二：違約行為及責任認定：1.乙方未按照約定時間完成工程；2.乙方未按照約定標準完成工程；3.甲方未按照約定時間支付合同價款；4.甲方未按照約定提供施工條件等。違約的責任認定標準：1.違約方應承擔相應的違約責任，包