夫妻住宅樓施工合同協議書合同編號：__________鑒于甲方擁有位于__________的住宅樓一座，愿意進行裝修改造，乙方具備相應的施工資質和經驗，愿意承攬該裝修改造工程。為了明確雙方的權利義務，經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程內容1.1本工程包括但不限于：住宅樓裝修改造、水電安裝、暖通安裝、室內外裝修、家具采購及安裝等。1.2工程范圍和內容詳見附件《工程預算表》。二、工程質量2.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、施工要求和標準進行施工，確保工程質量。2.2工程質量標準應符合國家相關法律法規、行業標準和規范要求。2.3乙方應承擔工程質量問題造成的返工、維修、更換等責任。三、工程進度3.1乙方向甲方承諾，本工程自合同簽訂之日起，工期為____個月。3.2乙方應按照甲方約定的工期和進度要求進行施工，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。3.3甲方應按照約定提供施工場地、入場許可、材料供應等，確保工程順利實施。四、工程款項4.1雙方同意，本工程的款項支付按照附件《工程預算表》的約定進行。4.2工程進度達到約定的付款節點時，甲方應按時支付相應的工程款項。4.3工程竣工驗收合格后，甲方應支付剩余的工程款項。4.4乙方開具正規發票，甲方按約定時間支付稅金。五、工程驗收5.1工程竣工后，乙方應按照約定時間向甲方提交工程驗收申請。5.2甲方應在收到驗收申請后____個工作日內組織驗收，乙方應配合驗收工作。5.3工程驗收不合格的，乙方應在甲方指定期限內整改完畢，并重新申請驗收。5.4工程驗收合格的，甲乙雙方簽署《工程驗收報告》，甲方支付剩余工程款項。六、違約責任6.1乙方未按照約定工期完成工程的，應按照合同約定向甲方支付違約金。6.2甲方未按照約定支付工程款項的，應按照合同約定向乙方支付滯納金。6.3乙方施工過程中出現質量問題，應承擔修復及賠償責任。6.4甲乙雙方因履行合同發生爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。7.3本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件《工程預算表》：序號項目單位數量單價（元）總價（元）1.住宅樓裝修改造項11000001000002.水電安裝項150000500003.暖通安裝項130000300004.室內外裝修項12000002000005.家具采購及安裝計：560000一、附件列表：1.工程預算表2.施工圖紙3.施工要求標準4.工程驗收報告5.補充協議二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定工期完成工程的，應按照合同約定向甲方支付違約金。2.甲方未按照約定支付工程款項的，應按照合同約定向乙方支付滯納金。3.乙方施工過程中出現質量問題，應承擔修復及賠償責任。4.甲方未按照約定提供施工場地、入場許可、材料供應等，導致工程延期或無法正常進行，應承擔相應責任。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指擁有住宅樓并愿意進行裝修改造的一方。2.乙方：指具備相應施工資質和經驗，愿意承攬裝修改造工程的一方。4.工期：指雙方約定的完成工程的時間限制。5.違約金：指一方未履行合同約定時，應向對方支付的賠償金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應采取措施加快工程進度，如無法按時完成，應與甲方溝通協商，制定合理的延期計劃。2.工程質量問題：乙方應及時修復并承擔相應責任，如涉及重大質量問題，甲方有權要求乙方重新施工。3.工程款項支付：甲方應按照約定時間支付工程款項，如出現支付延遲，應支付滯納金。4.施工過程中出現爭議：雙方應通過友好協商解決，如協商不成，可以向合同簽訂地的人民法院提