家里裝修承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“乙方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

聯系電話：__________________

乙方（以下簡稱“甲方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

聯系電話：__________________

鑒于乙方具備家庭裝修承攬業務的資質和能力，甲方自愿委托乙方進行家庭裝修承攬業務，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、承攬項目

1.1乙方接受甲方委托，對甲方位于__________________的房屋進行裝修承攬。

1.2裝修工程范圍包括但不限于：房屋拆除、水電改造、墻面刷漆、地板鋪設、門窗安裝等。

二、工程工期

2.1裝修工程自本合同簽訂之日起，甲方應在30日內向乙方支付工程預付款，乙方在收到預付款后30個工作日內開始施工。

2.2裝修工程總工期為90日歷天，自工程開工之日起計算。

三、工程款支付

3.1甲方應按照以下進度向乙方支付工程款：

（1）工程預付款：合同簽訂后，甲方支付乙方工程預付款人民幣______元。

（2）工程進度款：工程進度達到20%時，甲方支付乙方人民幣______元；

工程進度達到40%時，甲方支付乙方人民幣______元；

工程進度達到60%時，甲方支付乙方人民幣______元；

工程進度達到80%時，甲方支付乙方人民幣______元。

（3）工程尾款：工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余工程款人民幣______元。

3.2甲方支付工程款的方式為銀行轉賬或現金支付。

四、工程質量要求

4.1乙方應嚴格按照國家相關標準和規范進行裝修施工，確保工程質量。

4.2甲方有權對裝修工程進行監督檢查，對不符合質量要求的工程，乙方應立即整改。

五、工程驗收

5.1工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。

5.2驗收合格后，雙方簽署工程驗收合格證書，工程款支付完畢。

5.3若驗收不合格，乙方應在接到通知后15日內進行整改，直至達到驗收合格標準。

六、違約責任

6.1若乙方未能按照合同約定的時間完成工程，每逾期一天，應向甲方支付相當于工程總價款千分之五的違約金。

6.2若甲方未能按照合同約定支付工程款，每逾期一天，應向乙方支付相當于工程總價款千分之五的違約金。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程圖紙及施工方案

2.工程量清單

3.甲方提供的裝修材料清單

4.乙方提供的裝修材料清單

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

聯系電話：__________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

聯系電話：__________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

聯系電話：__________________

鑒于甲方有意委托乙方進行家庭裝修承攬業務，為確保工程質量和甲方的合法權益，丙方作為監理單位，同意對乙方承攬的裝修工程進行全程監理。三方經友好協商，達成如下協議：

一、承攬項目

1.1乙方接受甲方委托，對甲方位于__________________的房屋進行裝修承攬。

1.2裝修工程范圍包括但不限于：房屋拆除、水電改造、墻面刷漆、地板鋪設、門窗安裝等。

1.3丙方負責對裝修工程進行全程監理，確保工程質量符合國家標準。

二、工程工期

2.1裝修工程自本合同簽訂之日起，甲方應在30日內向乙方支付工程預付款，乙方在收到預付款后30個工作日內開始施工。

2.2裝修工程總工期為90日歷天，自工程開工之日起計算。

三、工程款支付

3.1甲方應按照以下進度向乙方支付工程款：

（1）工程預付款：合同簽訂后，甲方支付乙方工程預付款人民幣______元。

（2）工程進度款：工程進度達到20%時，甲方支付乙方人民幣______元；

工程進度達到40%時，甲方支付乙方人民幣______元；

工程進度達到60%時，甲方支付乙方人民幣______元；

工程進度達到80%時，甲方支付乙方人民幣______元。

（3）工程尾款：工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余工程款人民幣______元。

3.2甲方支付工程款的方式為銀行轉賬或現金支付。

四、工程質量要求

4.1乙方應嚴格按照國家相關標準和規范進行裝修施工，確保工程質量。

4.2丙方對乙方施工過程進行全程監理，對不符合質量要求的工程，乙方應立即整改。

五、工程驗收

5.1工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。

5.2驗收合格后，雙方簽署工程驗收合格證書，工程款支付完畢。

5.3若驗收不合格，乙方應在接到通知后15日內進行整改，直至達到驗收合格標準。

六、丙方責任與權利

6.1丙方有權對乙方施工過程進行監督檢查，發現質量問題，有權要求乙方整改。

6.2丙方有權對乙方提交的工程圖紙、施工方案等進行審查，確保符合國家標準。

6.3丙方有權對乙方使用的裝修材料進行檢驗，確保材料質量符合要求。

6.4丙方有權對乙方進行罰款，情節嚴重者，有權終止合同。

七、甲方權益保障

7.1甲方有權要求乙方在施工過程中提供工程進度報告，了解工程進展情況。

7.2甲方有權要求乙方提供工程竣工圖、工程驗收報告等相關資料。

7.3甲方有權要求乙方在工程驗收合格后30日內，提供工程保修服務。

八、乙方違約責任

8.1若乙方未能按照合同約定的時間完成工程，每逾期一天，應向甲方支付相當于工程總價款千分之五的違約金。

8.2若乙方在施工過程中出現重大質量問題，甲方有權要求乙方賠償損失。

8.3若乙方違反合同約定，丙方有權終止合同。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、其他

10.1本合同未盡事宜，三方可另行協商解決。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程圖紙及施工方案

2.工程量清單

3.甲方提供的裝修材料清單

4.乙方提供的裝修材料清單

第三方介入的意義和目的：

丙方作為監理單位，對乙方承攬的裝修工程進行全程監理，確保工程質量符合國家標準，維護甲方的合法權益。同時，丙方的參與也有利于提高裝修工程的透明度，降低施工風險。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為委托方，對裝修工程的質量和進度有較高的要求。通過本合同，甲方明確了乙方的責任和義務，保障了自身的權益。同時，甲方在合同中增加了多種利益條款，確保工程質量和進度，降低風險。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

聯系電話：__________________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

聯系電話：__________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

聯系電話：__________________

鑒于乙方具備家庭裝修承攬業務的資質和能力，甲方有意委托乙方進行家庭裝修承攬業務，為確保工程質量和乙方合法權益，丙方作為監理單位，同意對乙方承攬的裝修工程進行全程監理。三方經友好協商，達成如下協議：

一、承攬項目

1.1乙方接受甲方委托，對甲方位于__________________的房屋進行裝修承攬。

1.2裝修工程范圍包括但不限于：房屋拆除、水電改造、墻面刷漆、地板鋪設、門窗安裝等。

1.3丙方負責對裝修工程進行全程監理，確保工程質量符合國家標準。

二、工程工期

2.1裝修工程自本合同簽訂之日起，甲方應在30日內向乙方支付工程預付款，乙方在收到預付款后30個工作日內開始施工。

2.2裝修工程總工期為90日歷天，自工程開工之日起計算。

三、工程款支付

3.1甲方應按照以下進度向乙方支付工程款：

（1）工程預付款：合同簽訂后，甲方支付乙方工程預付款人民幣______元。

（2）工程進度款：工程進度達到20%時，甲方支付乙方人民幣______元；

工程進度達到40%時，甲方支付乙方人民幣______元；

工程進度達到60%時，甲方支付乙方人民幣______元；

工程進度達到80%時，甲方支付乙方人民幣______元。

（3）工程尾款：工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余工程款人民幣______元。

3.2甲方支付工程款的方式為銀行轉賬或現金支付。

四、工程質量要求

4.1乙方應嚴格按照國家相關標準和規范進行裝修施工，確保工程質量。

4.2丙方對乙方施工過程進行全程監理，對不符合質量要求的工程，乙方有權要求整改。

五、工程驗收

5.1工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。

5.2驗收合格后，雙方簽署工程驗收合格證書，工程款支付完畢。

5.3若驗收不合格，乙方有權要求甲方在規定時間內進行整改，直至達到驗收合格標準。

六、丙方責任與權利

6.1丙方有權對乙方施工過程進行監督檢查，發現質量問題，有權要求乙方整改。

6.2丙方有權對乙方提交的工程圖紙、施工方案等進行審查，確保符合國家標準。

6.3丙方有權對乙方使用的裝修材料進行檢驗，確保材料質量符合要求。

六、乙方權益保障

6.4乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款，如甲方未按時支付，乙方有權要求甲方支付違約金。

6.5乙方有權要求甲方提供必要的施工條件，如甲方未提供，乙方有權要求賠償損失。

6.6乙方有權要求甲方在工程驗收合格后提供合理的保修服務。

七、甲方違約責任

7.1若甲方未能按照合同約定的時間支付工程款，每逾期一天，應向乙方支付相當于工程總價款千分之五的違約金。

7.2若甲方提供的施工條件不符合要求，導致乙方無法正常施工，甲方應承擔相應的責任。

7.3若甲方違反合同約定，乙方有權終止合同，并要求甲方賠償損失。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，三方可另行協商解決。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程圖紙及施工方案

2.工程量清單

3.甲方提供的裝修材料清單

4.乙方提供的裝修材料清單

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為