合同編號：__________家庭裝飾施工合同書甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程內容：根據甲方的要求，乙方負責完成家庭的裝飾施工，包括墻面、地面、天花板等部位的裝修及家具的安裝。1.4工程預算：根據雙方協商確定的工程內容和施工要求，甲方向乙方支付工程款人民幣_______元整（大寫：_______________________元整）。二、工程進度及工期2.1乙方應按照雙方約定的工程進度計劃進行施工。工程進度計劃由雙方另行簽訂補充協議確定。2.2乙方應保證工程質量，確保在合同約定的工期內完成全部工程。工期自雙方簽訂合同之日起算，至工程驗收合格之日止。2.3甲方應按約定時間支付工程款，遲延支付的，應按同期銀行貸款利率支付違約金。三、工程質量3.1乙方應按照約定的施工標準、工藝和質量要求進行施工，確保工程質量符合國家相關法律法規和行業標準。3.2工程驗收合格后，乙方應承擔一定期限的質保責任。質保期限由雙方在合同中另行約定。3.3工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至達到約定的質量要求。四、材料供應4.1乙方應按照約定的材料品牌、型號和質量要求采購施工材料。4.2甲方應按照約定的時間和方式向乙方支付材料款。五、工程款支付及結算5.1甲方按照雙方約定的付款進度向乙方支付工程款。5.2工程驗收合格后，乙方應向甲方提供完整的工程決算報告，雙方按照約定的方式進行結算。5.3甲方遲延支付工程款的，應按照同期銀行貸款利率支付違約金。六、違約責任6.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付賠償金。6.2乙方未按照約定時間完成工程的，應按照逾期天數向甲方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且雙方結算完畢之日終止。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項及解決辦法：1.雙方在簽訂合同時，應仔細閱讀合同條款，確保雙方的權利和義務明確無誤。2.工程進度和工期方面，雙方應嚴格按照約定的進度計劃進行施工，確保工程按時完成。3.工程質量方面，乙方應按照約定的施工標準、工藝和質量要求進行施工，確保工程質量符合國家相關法律法規和行業標準。4.材料供應方面，乙方應按照約定的材料品牌、型號和質量要求采購施工材料。5.工程款支付及結算方面，甲方應按照約定的時間和方式向乙方支付工程款，乙方應向甲方提供完整的工程決算報告。6.若發生違約行為，應按照合同約定承擔違約責任，向對方支付賠償金。7.若在履行合同過程中發生爭議，通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調整平等主體之間民事權利義務關系的法律規范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除等法律行為。2.建筑法：是指調整建筑活動過程中各方權利義務關系的法律規范總稱，包括建筑設計、施工、監理、驗收等環節。3.違約金：是指當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當向對方支付一定數額的金錢。4.質保責任：是指產品或工程在保修期內出現的質量問題，生產者或施工方應承擔的維修、更換、賠償等責任。5.管轄權：是指法院對一定范圍內的民事案件具有審理和判決的權力。特殊應用場合及補充條款：1.甲乙雙方為親朋好友關系，希望增加信任和友情條款：補充條款：鑒于甲乙雙方系親朋好友，乙方承諾在施工過程中將更加用心，確保工程質量，雙方相互信任，相互支持，共度美好時光。工程完成后，乙方提供一年的質保期，如有任何問題，乙方承諾及時解決。2.甲方為上班族，希望工程在周末或節假日進行，以免影響正常生活：補充條款：甲方工作時間繁忙，乙方應盡量在周末或節假日進行施工，以減少對甲方生活的影響。乙方需提前與甲方溝通施工時間，確保甲方知情并同意。3.工程涉及定制家具，甲方有特殊要求，希望乙方能夠滿足：補充條款：甲方要求定制家具，乙方需根據甲方提供的圖紙和要求進行生產。如有任何分歧，雙方應及時溝通，乙方需盡量滿足甲方的要求。如因乙方原因導致無法滿足甲方要求，乙方應承擔相應責任。4.甲方對環保有較高要求，希望乙方使用環保材料：補充條款：乙方承諾在施工過程中使用環保材料，并提供相關環保認證