寵物醫(yī)院裝修承攬協(xié)議合同目錄第一章總則1.1合同當事人1.2合同簽訂依據(jù)1.3合同性質和宗旨1.4合同生效條件第二章寵物醫(yī)院裝修項目2.1裝修項目概述2.2裝修范圍和內容2.3裝修標準和質量要求2.4裝修時間節(jié)點第三章承攬方的義務和責任3.1承攬方的基本義務3.2承攬方的技術義務3.3承攬方的質量保障義務3.4承攬方的安全責任第四章委托方的義務和責任4.1委托方的基本義務4.2委托方的配合義務4.3委托方的費用支付義務4.4委托方的其他責任第五章合同價格與支付5.1合同價格5.2支付方式和時間5.3價格調整機制5.4支付憑證和記錄第六章工期延誤和違約責任6.1工期延誤的處理6.2違約責任認定6.3違約金的計算和支付6.4違約責任免除第七章質量爭議的處理7.1質量爭議的認定7.2質量爭議的處理程序7.3質量爭議的解決方式7.4質量爭議的法律后果第八章安全事故和應急處理8.1安全事故的認定8.2安全事故的報告和通知8.3安全事故的處理程序8.4安全事故的賠償責任第九章合同的變更、解除和終止9.1合同變更的條件和程序9.2合同解除的條件和程序9.3合同終止的條件和程序9.4合同變更、解除和終止的法律后果第十章爭議解決方式10.1爭議解決方式的選擇10.2仲裁程序和規(guī)則10.3訴訟管轄法院10.4爭議解決的費用承擔第十一章合同的生效、履行和驗收11.1合同的生效條件11.2合同的履行原則11.3裝修工程的驗收11.4驗收合格的標準和程序第十二章保密條款12.1保密信息的范圍和定義12.2保密信息的保護措施12.3保密信息的違約責任12.4保密信息的期限第十三章合同的轉讓和分包13.1合同轉讓的條件和程序13.2合同分包的條件和程序13.3轉讓和分包的法律后果13.4轉讓和分包的限制第十四章其他條款14.1不可抗力14.2法律適用和解釋14.3合同的書面形式14.4合同的附件和補充協(xié)議合同編號PETHOSREN2023第一章總則1.1合同當事人1.1.1委托方：__________（公司名稱/個人姓名），注冊地址：__________，法定代表人/負責人：__________，聯(lián)系方式：__________。1.1.2承攬方：__________（公司名稱/個人姓名），注冊地址：__________，法定代表人/負責人：__________，聯(lián)系方式：__________。1.2合同簽訂依據(jù)1.2.1本合同是根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，由雙方自愿、公平、誠實守信的原則簽訂的。1.2.2本合同的簽訂是基于雙方對寵物醫(yī)院裝修項目的需求和承攬方的專業(yè)能力及信譽的了解和認可。1.3合同性質和宗旨1.3.1本合同為寵物醫(yī)院裝修承攬協(xié)議，是委托方與承攬方之間關于寵物醫(yī)院裝修項目的權利義務關系的法律文件。1.3.2本合同的宗旨是明確雙方在寵物醫(yī)院裝修項目中的權利、義務和責任，確保項目的順利進行和雙方的合法權益。1.4合同生效條件1.4.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。1.4.2本合同的生效不代表對方對合同以外的任何陳述、保證或條件的認可。第二章寵物醫(yī)院裝修項目2.1裝修項目概述2.1.1項目名稱：__________寵物醫(yī)院裝修項目2.1.2項目地點：__________（詳細地址）2.1.3項目規(guī)模：__________（面積或數(shù)量等）2.1.4項目目標：為__________寵物醫(yī)院提供一個舒適、專業(yè)、安全的裝修環(huán)境。2.2裝修范圍和內容2.2.1裝修范圍包括：__________（具體裝修內容，如設計、施工、材料供應等）2.2.2裝修內容的具體要求：__________（詳細要求，如風格、材質、功能區(qū)劃分等）2.3裝修標準和質量要求2.3.1裝修應符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范。2.3.2裝修質量應達到雙方約定的質量標準，確保安全、環(huán)保、耐用。2.4裝修時間節(jié)點2.4.1設計階段：自合同生效之日起__________天內完成設計方案并提交給委托方審批。2.4.2施工階段：自設計方案審批通過之日起__________天內完成施工。2.4.3驗收階段：自施工完成后__________天內進行驗收。第三章承攬方的義務和責任3.1承攬方的基本義務3.1.1按照合同約定的范圍和內容完成裝修工作。3.1.2確保裝修質量符合約定標準，并對質量問題負責修復。3.1.3遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保施工安全。3.2承攬方的技術義務3.2.1負責提供專業(yè)的設計方案，并按照委托方的需求進行調整和完善。3.2.2負責施工過程中的技術指導和監(jiān)督，確保施工質量。3.3承攬方的質量保障義務3.3.1負責提供合格的裝修材料，并保證材料來源的合法性。3.3.2對施工過程中的質量問題及時進行修復，確保裝修質量。3.4承攬方的安全責任3.4.1負責施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工過程中無人身傷害和財產(chǎn)損失。3.4.2負責施工過程中的環(huán)境保護，確保施工對周圍環(huán)境的影響降到最低。第四章委托方的義務和責任4.1委托方的基本義務4.1.1提供真實、完整的設計需求和施工場地，確保承攬方能夠正常開展工作。4.1.2按照合同約定及時支付合同價款，配合承攬方的工作。4.2委托方的配合義務4.2.1提供必要的施工場地和施工條件，確保施工順利進行。4.2.2及時對承攬方的工作進行驗收，并按照約定支付價款。4.3委托方的費用支付義務4.3.1按照合同約定的時間和方式支付合同價款。4.3.2對承攬方的工作進行合理評價，并根據(jù)評價結果支付相應的尾款。4.4第八章工期延誤和違約責任8.1工期延誤的處理8.1.1若非因不可抗力因素導致工期延誤，承攬方應承擔相應的違約責任。8.1.2工期延誤的違約金計算方式為：每延誤一天，承攬方應支付合同總價款的__________%作為違約金。8.2違約責任認定8.2.1承攬方未按照合同約定完成工作，或完成的質量不符合約定的，視為違約。8.2.2委托方未按照合同約定支付價款，或未履行配合義務的，視為違約。8.3違約金的計算和支付8.3.1違約金的計算方式按照本合同第八章第8.1.2條的規(guī)定執(zhí)行。8.3.2違約金支付應在違約行為發(fā)生后的__________天內完成。8.4違約責任免除8.4.1因不可抗力因素導致工期延誤或合同約定的，雙方互不承擔違約責任。8.4.2不可抗力因素包括：自然災害、社會事件等無法預見、無法避免且無法克服的情況。第九章質量爭議的處理9.1質量爭議的認定9.1.1質量爭議指雙方對裝修質量是否符合約定標準存在異議的情況。9.1.2質量爭議的認定應以國家相關標準和行業(yè)規(guī)范為準。9.2質量爭議的處理程序9.2.1質量爭議發(fā)生后，雙方應立即協(xié)商解決。9.2.2協(xié)商不成的，雙方同意提交__________（仲裁機構或法院）進行處理。9.3質量爭議的解決方式9.3.1質量爭議的解決方式包括但不限于：重新施工、維修、賠償?shù)取?.3.2具體解決方式由雙方根據(jù)爭議情況協(xié)商確定。9.4質量爭議的法律后果9.4.1質量爭議的處理結果對雙方具有法律約束力。9.4.2雙方應遵守爭議處理結果，并承擔相應的法律責任。第十章爭議解決方式10.1爭議解決方式的選擇10.1.1雙方同意，在本合同履行過程中發(fā)生的任何爭議，應通過友好協(xié)商解決。10.1.2若協(xié)商不成，雙方同意選擇__________（仲裁或訴訟）方式解決爭議。10.2仲裁程序和規(guī)則10.2.1若選擇仲裁，雙方同意提交__________（仲裁機構名稱）進行仲裁。10.2.2仲裁程序和規(guī)則按照__________（仲裁機構規(guī)則）執(zhí)行。10.3訴訟管轄法院10.3.1若選擇訴訟，雙方同意由__________（法院名稱）管轄。10.3.2訴訟程序按照中華人民共和國民事訴訟法執(zhí)行。10.4爭議解決的費用承擔10.4.1雙方應承擔各自參與爭議解決所產(chǎn)生的費用。10.4.2具體費用承擔比例由雙方協(xié)商確定。第十一章合同的生效、履行和驗收11.1合同的生效條件11.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.1.2本合同的生效不代表對方對合同以外的任何陳述、保證或條件的認可。11.2合同的履行原則11.2.1雙方應按照合同約定的范圍和內容履行各自的義務。11.2.2雙方應遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保合同的履行。11.3裝修工程的驗收11.3.1裝修工程完成后，委托方應按照合同約定的標準進行驗收。11.3.2驗收不合格的，承攬方應按照委托方的要求進行整改。11.4驗收合格的標準和程序11.4.1驗收合格的標準應符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范。11.4.2驗收程序應按照合同約定的流程進行。第十二章保密條款12.1保密信息的范圍和定義12.1.1保密信息包括合同內容、雙方的商業(yè)秘密、技術秘密等。12.1.2保密信息的定義按照雙方約定的范圍確定。12.2多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時1.1甲方指定材料供應商甲方有權指定裝修所需材料的供應商。乙方應按照甲方的要求采購材料，并保證材料的質量、安全、環(huán)保等符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范。若乙方未按照甲方要求采購材料，導致工期延誤、質量問題或安全責任等，乙方應承擔相應的違約責任。1.2甲方監(jiān)督施工過程甲方有權對施工過程進行監(jiān)督，以確保施工質量和進度符合合同約定。乙方應積極配合甲方的監(jiān)督工作，提供施工進度、質量安全等相關信息，并按照甲方的要求及時整改存在的問題。1.3甲方變更需求處理如甲方在合同履行過程中提出變更需求，乙方應根據(jù)甲方的要求及時調整設計方案和施工計劃。若變更導致合同價款增減或工期延誤，雙方應協(xié)商確定相應的處理措施。乙方未按照甲方變更需求進行調整，導致工期延誤、質量問題或安全責任等，乙方應承擔相應的違約責任。1.4甲方驗收標準甲方有權根據(jù)合同約定和國家相關標準、行業(yè)規(guī)范制定驗收標準。乙方應按照甲方的驗收標準完成裝修工程，并保證工程質量符合要求。若乙方未按照甲方的驗收標準完成工程，導致質量問題或安全責任等，乙方應承擔相應的違約責任。二、當乙方為主導時2.1乙方提供專業(yè)建議乙方應根據(jù)甲方提供的場地和需求，提供專業(yè)的裝修設計方案和建議。乙方需確保設計方案的合理性、安全性和美觀性，并按照甲方的要求進行調整。若乙方提供的方案不符合甲方的需求或存在質量問題，乙方應負責修改和完善。2.2乙方負責施工安全乙方應承擔施工過程中的安全管理責任，確保施工現(xiàn)場的安全。乙方需制定施工現(xiàn)場安全防護措施，并對施工現(xiàn)場進行定期安全檢查。若乙方施工過程中發(fā)生安全事故，導致人身傷害或財產(chǎn)損失，乙方應承擔相應的賠償責任。2.3乙方質量保障乙方應對所提供的裝修工程質量承擔責任。若工程質量存在問題，導致安全隱患或不符合驗收標準，乙方應負責修復和整改。若乙方未按照約定修復或整改，甲方有權另行委托他人進行修復或整改，并追究乙方的違約責任。2.4乙方提供售后服務乙方應提供裝修工程的售后服務，確保工程在使用過程中的正常運行。售后服務內容包括但不限于：定期檢查、維修、更換損壞部分等。若乙方未提供約定的售后服務，導致工程損壞或無法正常使用，乙方應承擔相應的責任。三、當有第三方中介時3.1第三方中介的職責第三方中介在合同履行過程中負責協(xié)調甲方和乙方之間的關系，確保合同的順利實施。第三方中介需協(xié)助雙方解決合同履行過程中的問題和爭議，并監(jiān)督雙方履行合同義務。3.2第三方中介的費用第三方中介的費用由甲方承擔。甲方應在合同中約定第三方中介的費用金額，并按照約定支付。若甲方未支付第三方中介費用，導致合同無法正常履行，甲方應承擔相應的責任。3.3第三方中介的保密義務第三方中介應對在合同履行過程中獲得的雙方商業(yè)秘密、技術秘密等保密信息承擔保密義務。未經(jīng)雙方同意，第三方中介不得泄露任何保密信息。若第三方中介違反保密義務，導致保密信息泄露，第三方中介應承擔相應的違約責任。3.4第三方中介的違約處理若第三方中介未能履行協(xié)調、監(jiān)督等職責，導致合同無法正常履行或產(chǎn)生爭議，甲方和乙方有權解除與第三方中介的合同。第三方中介應承擔違約責任，并賠償甲方和乙方因此產(chǎn)生的損失。附件及其他補充說明一、附件列表：1.寵物醫(yī)院裝修設計方案2.寵物醫(yī)院裝修施工圖紙3.寵物醫(yī)院裝修材料清單4.寵物醫(yī)院裝修施工進度計劃5.寵物醫(yī)院裝修質量標準6.寵物醫(yī)院裝修安全防護措施7.寵物醫(yī)院裝修售后服務協(xié)議8.寵物醫(yī)院裝修合同變更申請書9.寵物醫(yī)院裝修合同解除通知書10.寵物醫(yī)院裝修合同終止協(xié)議二、違約行為及認定：1.工期延誤：指承攬方未能按照合同約定的時間節(jié)點完成裝修工程。2.質量不符合約定：指裝修工程的質量未能達到雙方約定的標準。3.未履行配合義務：指委托方未按照合同約定提供施工場地、施工條件或未及時對承攬方的工作進行驗收。4.未支付合同價款：指委托方未能按照合同約定的時間和方式支付合同價款。5.未提供售后服務：指乙方未能按照約定提供裝修工程的售后服務。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：指按照合同約定，負責完成裝修工程的一方。2.委托方：指按照合同約定，委托承攬方完成裝修工程的一方。3.不可抗力：指無法預見、無法避免且無法克服的情況，如自然災害、社會事件等。4.違約責任：指一方未能履行合同義務或違反合同規(guī)定，應承擔的法律責任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：工期延誤或質量不符合約定。解決辦法：