【答案】：【答案】：A二級建造師之二建建設工程法規及相關知識題庫第一部分單選題（500題）1、實行開工報告批準制度的建設工程，其開工報告是指（）。A.施工單位向監理工程師提交的開工報告B.建設單位向政府主管部門提交的開工報告C.限額以下可以不辦理施工許可證的工程由施工單位向建設單位提交的開工報告D.施工單位項目部向公司總部提交的報告【答案】：B2、計算機軟件屬于（）的保護客體。A.專利權B.著作權C.發明權D.其他科技成果權【答案】：B3、根據《建設工程安全生產管理條例》，依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起15日內，將（）報送建設工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。A.保證安全施工的措施B.施工組織方案C.拆除建筑物的措施D.建設單位編制的工程概要4、承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運輸公司原因導致水泥交貨延誤2天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約金，水泥廠予以拒絕。承包商認為水泥廠違約，因而未對堆放水泥采取任何保護措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應由（）承擔。A.三方共同B.水泥廠C.承包商D.運輸公司【答案】：C5、某工程在竣工驗收過程中，發現南側承重墻的承載力不符合國家標準，經查明是設計原因導致的，下列說法正確的是（）。A.應該由施工單位和設計單位共同返修，并承擔損失B.應該由建設單位組織返修C.應該由設計單位組織返修D.由施工單位負責返修，費用由設計單位承擔【答案】：D6、下列爭議中，屬于勞動爭議的是（）。A.企業職工張某與某地方勞動保障行政部門因工傷認定結論發生的爭議B.公司股東李某因股息分配與該公司產生的爭議C.退休職工王某與社會保險經辦機構因發生退休費用發生的爭議D.進城務工的黃某與勞務分包企業因支付工資報酬產生的爭議【答案】：D7、（2017年真題）（考點過時）甲施工企業有一輛里程表存在故障的工程用車，該車實際行駛里程8萬公里，市場價格約為16萬元，里程表顯示行駛里程為4萬公里。甲明知上述情況存在，仍將該車以23萬元價格賣給了乙施工企業，乙知情后訴至法院。乙的下列訴訟請求可以獲得支持的是（）。A.請求減少價款至16萬元B.以欺詐為由解除合同C.以重大誤解為由請求撤銷合同D.請求甲承擔締約過失責任【答案】：A8、注冊商標有效期自核準之日起計算為10年，有效期滿需要繼續使用的，應當在期滿前（）內申請續展注冊。A.1個月B.2個月6個月12個月【答案】：D9、關于民事訴訟審判程序的說法，正確的是（）。一審程序包括普通程序和特殊程序B.必須以書面形式起訴C.提交起訴狀的同時提交全部證據D.適用普通程序審理的案件，應當在立案之日起6個月內審結【答案】：D10、（2020年真題）根據《安全生產法》，生產安全事故發生后，生產經營單位的主要負責人的下列違法行為中，可能處以15日以下拘留的是（）。A.不立即組織搶救B.在事故調查處理期間擅離職守【答案】：【答案】：DC.逃逸D.謊報、瞞報事故【答案】：C11、（2021年第2批真題）關于評標的說法，正確的是（）。A.招標人可以不向評標委員會提供評標所必需的信息B.投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字，評標委員會不應當直接否決其投標C.投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價時，評標委員會應當否決其投標D.評標過程中，評標委員會成員不能繼續評標被更換后，由更換后的評標委員會成員繼續進行評審【答案】：C12、一般保證的保證人與債權人未約定保證期間的，保證期間為主債務履行期屆滿之日起（）。A.3個月6個月C.1年D.2年【答案】：B13、關于租賃合同特征的說法，正確的是（）。A.租賃合同是單務合同B.租賃合同成立以租憑物的交付為要件C.出租方轉移租賃物的所有權D.承租人獲得租賃物的使用收益權14、關于工程勘察，下面說法錯誤的是()。A.工程勘察是工程建設的先行官B.工程勘察成果是建設工程項目設計的依據C.工程勘察成果是編制投標文件的依據D.工程勘察成果是保證施工安全的重要因素和前提條件【答案】：C15、工傷保險費根據()的原則，確定費率。A.以支定收、收支相抵B.以支定收、收支平衡C.以收定支、收支平衡D.以收定支、收支相等【答案】：B16、某建筑施工企業制定了如下安全生產教育培訓工作制度，其中不符合法律規定的有()。A.對全體管理人員和作業人員每年進行一次安全生產教育培訓，培訓考核不合格的人員，不得上崗項目B.經理必須經有關主管部門考核合格C.登高架設作業人員，按照企業有關規定經過安全作業培訓即可上崗D.采用新技術新工藝時，應對作業人員進行培訓【答案】：C17、投標方安全防護、文明施工措施的報價，不得低于依據工程所在地工程造價管理機構測定費率計算所需費用總額的()。A.60％B.70％C.80％D.90％【答案】：【答案】：B【答案】：D18、關于工程質量保修書和最低保修期限的說法，正確的有（ ）。A.建設單位使用不當或擅自改動結構導致的質量問題，施工單位也應承擔保修責任B.電氣管線、裝修工程的最低保修期限都是2年C.質量保修書內容應包括保修范圍和保修期限D.工程的合理使用年限與施工企業的質量責任年限無關【答案】：B19、關于仲裁裁決執行的說法，正確的是（）。A.一方當事人不履行仲裁裁決的，另一方當事人可以向仲裁機構申請執行8.申請仲裁裁決強制執行的期限為2年，不能中止、中斷C.仲裁裁決作出后，當事人不服裁決的事項提起訴訟D.仲裁裁決被法院裁定不予執行后，當事人就該糾紛可以重新達成仲裁協議，申請仲裁【答案】：D20、建設工程招標投標過程中，銀行為建筑工程公司提供的工程保函屬于（）。A.主合同B.從合同C.無償合同D.計劃合同21、(2019年真題)關于開標的說法，正確的是()。A.開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間之后公開進行B.開標地點不必為招標文件中預先確定的地點C.開標由招標人以外的人主持，邀請所有投標人參加D.開標過程應當記錄，并存檔備查【答案】：D22、(2017年真題)2016年9月15日，甲材料供應商與丙材料供應商訂立書面合同，轉讓甲對乙施工企業的30萬元債權。同年9月25日，乙接到甲關于轉讓債權的通知。關于該債權轉讓的說法，正確的是()。A.甲與丙之間的債權轉讓合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主張30萬元債權C.甲與丙之間的債權轉讓行為于9月25日對乙生效D.乙拒絕清償30萬元債務的，丙可以要求甲和乙承擔連帶責任【答案】：C23、兩家施工企業協商后同時參加一個項目的投標，給建設單位造成重大損失，則該兩家施工企業直接責任人應承擔的刑事責任是( )。A.徇私舞弊罪B.玩忽職守罪C.串通投標罪D.重大責任事故罪【答案】：C24、根據有關規定，下列不屬于投標人與招標人串通投標的行為是()A.招標人授意投標人撤換、修改投標文件B.招標人向投標人泄露標底C.投標人以向招標人行賄的手段謀取中標D.招標人在開標前開啟投標文件并將有關信息泄露給其他投標人【答案】：C25、（2021年真題第1批）關于融資租賃合同說法正確的是（ ）。A.出租人應當履行占有租賃物期間的維修義務B.承租人占有租賃物期間，租賃物毀損、滅失的，出租人有權請求承租人繼續支付租金C.融資租賃合同可以采用口頭形式D.當事人以虛構租賃物方式訂立的融資租賃合同效力待定【答案】：B26、根據《民法典》的規定，融資租賃合同中出租人的義務包括（ ）。A.向承租人交付標的物B.標的物的瑕疵擔保。.代替承租人向出賣人索賠D.尊重承租人的選擇權【答案】：D27、（2019年真題）某施工企業對某市轄區建筑工程質量監督站以該區建設行政主管部門名義作出的通報批評結果不服而申請復議，該復議可以向（）提出。A.市質量監督站B.市建設行政主管部門C.區質量監督站D.區建設行政主管部門【答案】：B28、(2016年真題)如果貨運合同當事人沒有明確約定，貨物在運輸過程中因不可抗力滅失，關于運費支付的說法，正確的是()。A.未收取運費的，承運人不得要求支付運費B.運費由運貨人承擔C.已收取運費的，托運人無權要求返還D.運費由承運人和托運人共同承擔【答案】：A29、關于建設工程合同相關內容的說法，正確的有()。4承包人已提交竣工驗收報告、發包人拖延驗收的，以提交竣工驗收報告之日為竣工日期B.工程合同價款約定不明的，應當按照訂立合同時履行地的市場價格履行C.欠付工程款的利息起算，建設工程已實際交付的，為交付之日口.沒有約定墊資利息的，可以要求支付利息【答案】：A30、根據《民法典》，不是有效的民事法律行為具備的條件有()。A.行為人意思表示真實B.不違反法律，法規的強制性規定C.行為人獲得行政許可D.不違背公序良俗【答案】：C31、某工程施工合同中約定2013年11月20日竣工，并于1個月內交付給發包方使用，但是施工過程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3個月，發包方在合同約定的竣工日期后個月時，未經驗收直接使用和占有了該工程，因此，該工程的竣工日期為（）。2013年11月20日2013年12月20日2014年1月20日2014年2月20日【答案】：C32、（2018年真題）關于合同形式的說法，正確的是（）。A.合同必須采用書面形式B.口頭形式屬于合同的其他形式C.未依法采取書面形式訂立的合同無效D.合同可以采用數據電文形式【答案】：D33、下列場站構筑物組成中，屬于污水處理構筑物的是（）。A.吸水井B.污泥脫水機房C.管廊橋架D.進水泵房【答案】：D34、（2016年真題）某建設工程施工合同糾紛案件在仲裁過程中，首席仲裁員甲認為應該裁決合同無效，仲裁員乙和仲裁員丙認為應裁決合同繼續履行，則仲裁應（）作出裁決。A.重新組成仲裁庭經評議后B.請示仲裁委員會主任并按其意見C.按乙和丙的意見D.按甲的意見【答案】：C35、下列關于承攬合同的表述不符合法律規定的是（）。A.未經定作人同意，承攬人將主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同，但承攬人有權將承攬的輔助工作交由第三人完成B.定作人享有隨時解除合同的權利，但前提是賠償承攬人的損失C.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，經承攬人催告，在合理期限內，定作人仍不履行的，承攬人可以依法解除合同D.定作人未向承攬人支付報酬材料費等價款的，承攬人不能對完成的工作成果行使留置權【答案】：D36、（2017年真題）關于建設工程合同一方違約后，另一方采取措施防止損失擴大的說法，正確的是（）。A.接到違約方的通知后，守約方應當及時采取措施防止損失擴大B.守約方沒有采取適當措施致使損失擴大的，可以就擴大的損失要求賠償C.當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由自己承擔D.未接到違約方的通知，守約方無需采取措施防止損失擴大【答案】：A37、（2020年真題）在民事訴訟執行階段，人民法院應當裁定中止執行的是（）。A.案外人對執行標的提出確有理由的異議的B.申請人撤銷強制執行申請的C.據以執行的法律文書被撤銷的D.作為被執行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪失勞動能力的【答案】：A38、關于工程建設標準的說法，正確的有（）。A.團體標準的技術要求不得高于推薦性標準的相關技術要求B.團體標準、企業標準應當通過標準信息公共服務平臺向社會公開C.企業應當公開其執行的強制性標準、推薦性標準、團體標準或者企業標準的編號和名稱D.團體標準僅供本團體成員約定采用【答案】：C39、施工現場暫時停止施工的，施工單位應當做好現場防護，所需費用由（）承擔，或者按照合同約定執行。A.施工單位B.責任方C.建設單位D.暫停決定方【答案】：B40、抵押與質押的顯著區別是（）。A.抵押不轉移對抵押物的占有B.抵押轉移抵押的收益權C.抵押以一定金額作為保證D.抵押不涉及具體的財物【答案】：A41、某建設工程承包人在工程完工后，于2月1日提交了竣工驗收報告，3月1日竣工驗收合格，3月15日承包人將工程交付給發包人，4月1日承包人提交了結算文件，發包人遲遲未予結算，6月1日承包人起訴至人民法院，該工程的應付款時間為（）。A.3月1日B.3月15日C.4月1日D.6月1日【答案】：B42、投標人對開標投訴的，依法應當先向（）提出異議。A.招標人B.評標委員會C.紀律檢查委員會口.有關行政監督部門【答案】：A43、關于施工合同違約賠償損失范圍的說法，正確的是（）A.損失賠償額可以明顯高于違約所造成的損失B.訂立合同時對因違約造成的損害不可預見，違約方也應當承擔賠償責任C.守約方采取的措施不適當致使損失擴大的，仍可以就擴大的損失部分請求賠償D.合同履行后可以獲得的利益應當在損失賠償范圍之內【答案】：C44、（2021年11月貴州真題）根據《建筑施工場界環境噪聲排放標準》，建筑施工場界環境夜間噪聲的“夜間"是指（）。22:00至次日6:0022:00至次日8:0021:00至次日6:0021:00至次日8:00【答案】：A45、債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同的期限履行債務，債權人有權依照法律規定（）該財產。A.抵銷B.留置C.混同D.免除【答案】：B46、甲施工企業將承包的工程全部委托乙施工企業施工，因此出現的工程質量缺陷應當由（）。A.甲、乙承擔連帶責任B.甲按照收取的管理費比例承擔責任C.乙承擔部分責任D.乙承擔全部責任【答案】：A47、（2014年真題）在招標投標過程中，投標人發生合并、分立、破產等重大變化的應該（）。A.撤回投標B.提高投標保證金額C.撤銷投標D.及時書面告知招標人【答案】：D48、關于勞動合同試用期的說法，正確的是（）。A.初次訂立勞動合同的，可以僅約定試用期，而不約定勞動合同期限B.同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期C.試用期不包含在勞動合同期限之內D.勞動合同期限不滿1年的，不得約定試用期【答案】：B49、根據《建設工程質量管理條例》，建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起（）日內，將建設工程驗收報告和規劃、公安消防、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設行政主管部門或者其他有關部門備案。A.5B.10C.15D.30【答案】：C50、根據《綠色施工導則》，四節一環保中的“四節”是指（ ）。A.節工、節材、節機、節能B.節水、節電、節氣、節材C.節電、節材、節工、節水D.節能、節地、節水、節材【答案】：D51、甲施工單位與乙施工單位聯合承包某機場工程，雙方約定各方的工作范圍并要求各方對自己施工的工程質量承擔全部責任。在施工過程中，乙承攬的工程發生質量事故給建設單位造成5萬元損失，對該損失的處理方法正確的表述是（）。A.乙承擔全部責任B.乙承擔主要責任，甲承擔次要責任C.甲、乙承擔連帶責任D.由雙方協商責任的分配【答案】：C52、下列權利中屬于用益物權的是（）。A.抵押權B.質權C.土地承包經營權D.留置權【答案】：C53、關于工程質量檢測機構和檢測人員的說法，正確的是（）。A.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構B.檢測報告必須由檢測機構法定代表人簽署C.檢測機構是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構D.質量檢測業務由工程項目施工單位委托具有相應資質的檢測機構進行檢測【答案】：A54、根據《節約能源法》，違反建筑節能標準的，由建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款的參建單位是（）。A.設計、施工、監理B.建設、施工、監理C.建設、設計、施工D.建設、設計、監理【答案】：A55、保存文物特別豐富并具有重大歷史價值或革命紀念意義的城鎮、街道、村莊、由省、自治區、直轄市人民政府核定公布為歷史文化街區、村鎮，并報（）備案。A.縣級文物保護部門B.國務院C.人民代表大會常務委員會D.省、自治區、直轄市文物主管部門【答案】：B56、施工企業取得法人資格的時間為()之日。A.注冊資金到位B.法定代表人確定C.工商行政管理機關核準登記D.建設行政主管部門頒發資質證書【答案】：C57、以下關于代理的說法中正確的是()。A.代理人實施代理行為時不得獨立進行意思表示B.數人為同一代理事項的代理人的，應當推選牽頭人C.代理行為的法律后果歸屬于代理人D.法定代理是指根據法律的規定而發生的代理【答案】：D)。58、下列污水處理的方法中，不屬于物理處理方法的是()。A.篩濾截留B.重力分離C.離心分離D.污水土地處理法【答案】：D59、根據《稅收征收管理法》，納稅人因有特殊困難，不能按期繳納稅款的，經批準可以延期繳納稅款，但是最長不得超過()個月。A.1B.2C.6D.3【答案】：D60、在城市規劃區內以劃撥方式提供國有土地使用權的建設工程，建設單位在辦理用地批準手續前，必須先取得該工程的（）。A.施工許可證B.建設工程規劃許可證C.質量安全報建手續D.建設用地規劃許可證【答案】：D61、按照《建筑施工場界環境噪聲排放標準》，建筑施工場界環境噪聲排放限值為（）。A.晝間60dB（A）,夜間50dB（A）B.晝間65dB（A），夜間50dB（A）C.晝間70dB（A），夜間55dB（A）D.晝間75dB（A），夜間60dB（A）【答案】：C62、根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，關于竣工工程質量責任的說法，正確的是（）。A.發包人指定分包人分包專業工程，應由分包人對承包人承擔責任B.建設工程未經竣工驗收投入使用后，承包人在合理使用壽命內對地基基礎工程質量承擔民事責任C.建設工程未經竣工驗收投入使用，不免除承包人的保修責任D.建設工程竣工時發現的質量問題，如果不是承包人的原因導致的，承包人有權拒絕修復【答案】：B63、縣級以上人民政府建設行政主管部門和其他有關部門履行監督檢查職責時，有權采取的措施不包括()。A.要求被檢查的單位提供有關工程質量的文件和資料B.進入被檢查單位的施工現場進行檢查。.項目負責人必須在場陪同D.發現有影響工程質量的問題時，責令改正【答案】：C64、某工程施工招標項目估算價為5000萬元，根據《工程建設項目施工招標投標辦法》規定，其投標保證金不得超過()萬元。A.80B.100C.150D.200【答案】：A65、(2018年真題)施工企業能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記錄的是()。A.合同正常履約B.未發生違法行為C.獲得發包人獎勵D.獲得建設行政主管部門表彰【答案】：D66、某建設項目在投標答疑階段，投標人甲就招標文件某一設備型號提出的疑問，招標人在進一步澄清時，須()。A.書面通知投標人甲B.書面通知所有投標人口頭通知達標人甲即可口頭通知所有投標人【答案】：B67、（2015年真題）某施工合同糾紛案經仲裁裁決，將已經竣工工程的部分樓層折價給施工單位抵償工程欠款，但建設單位拒絕履行裁決。因此，施工單位決定申請執行仲裁裁決。關于申請執行仲裁裁決的說法中，正確的是（）。A.施工單位申請執行的期間為1年B.申請執行本案的仲裁裁決，由施工單位所在地的中級人民法院管轄C.申請執行本案的仲裁裁決，由本案工程合同簽訂地的中級人民法院管轄D.施工單位有權向人民法院申請執行【答案】：D68、某建設單位對建設單位代表的授權范圍以書面形式通知了施工單位。施工單位項目經理在建設單位代表權限范圍外提出了一項要求，建設單位代表給予了簽字認可。這一認可的法律后果應由（）承擔。A.建設單位與施工單位B.建設單位與項目經理C.建設單位代表與施工單位D.施工單位與項目經理【答案】：C69、在評標委員會組建過程中，下列做法符合法律規定的是（ ）。A.評標委員會成員的名單僅在評標結束前保密B.評標委員會七個成員中，招標人的代表為三名。.項目評標專家從招標代理機構專家庫內的相關專家名單中隨機抽取D.評標委員會成員由三人組成【答案】：C70、工程監理單位在對專項施工方案審查時，審查的重點是（）A.安全生產投入是否充足B.是否符合工程建設強制性標準C.施工現場人員的安全生產管理能力D.安全技術措施是否得到落實【答案】：B71、根據我國民事訴訟法的規定，不具有執行效力的法律文書是（ ）。A.發生法律效力的民事判決書B.當事人達成的和解協議C.發生法律效力的仲裁調解書D.賦予強制執行效力的公證債權文書【答案】：B72、關于知識產權的說法，正確的是（）。A.知識產權是權利人對其創造的智力成果依法享有的權利B.知識產權僅具有財產性這一單一屬性C.知識產權具有專有性、地域性和永久性特點D.構成知識產權的主體是發現權、發明權以及科技成果【答案】：A73、因設計優化使得施工總承包項目現場暫時停止施工的，增加的現場防護費用由（）承擔?！敬鸢浮浚骸敬鸢浮浚篊A.設計單位B.總承包單位C.分包單位D.建設單位【答案】：D74、行政法規的制訂主體是（）。A.全國人民代表大會B.全國人民代表大會及常務委員會C.國務院D.最高人民法院【答案】：C75、有下列情形之一的，生產安全事故應急救援預案制定單位應當及時修訂相關預案的是（）。A.制定預案所參考的法律、法規、規章、標準發生重大變化B.安全生產面臨的風險發生變化C.應急資源發生變化D.應急指揮機構及其職責發生調整【答案】：D76、關于表見代理的說法，正確的是（）。A.表見代理屬于無權代理，對本人不發生法律效力B.表見代理中，由行為人和本人承擔連帶責任C.表見代理對本人產生有權代理的效力D.第三人明知行為人無代理權仍與之實施民事法律行為，屬于表見代理77、根據《注冊建造師執業管理辦法（試行）》，注冊建造師可以同時擔任兩個項目項目負責人的情形是（）。A.兩個項目的發包人是同一單位B.因發包人原因導致停工超過3個月C.建造師同時具有兩個專業的執業資格D.合同約定的工程驗收合格，正在辦理工程結算【答案】：D78、當事人在法庭的主持下，圍繞證據的真實性、合法性、關聯性，針對證據的證明力有無以及證明力大小，進行質疑、說明與辯駁的過程是（）A.證據交換B.質證C.認證D.鑒證【答案】：B79、關于開標的說法，正確的是（）。A.開標可以在招標文件確定的提交投標文件截止時間之后公開進行B.開標地點可以不在招標文件預先確定的地點，但招標人須在開標前5日書面通知所有獲取招標文件的潛在投標人C.開標應當由招標代理機構主持，邀請所有投標人參加D.投標人少于3個的，不得開標【答案】：D80、（2017年真題）根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施工企業工程安全不良行為的是（）。4在城市市區內建設工程的施工現場未實行封閉圍擋B.未按照節能設計進行施工C.未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關資料取樣檢測D.按照規定需要持證上崗的技術工種的作業人員未取得證書上崗，情節嚴重【答案】：A81、王某2008年3月1日因違規被吊銷了注冊證書，正常情況下再申請建造師注冊最早只能是()。2009年3月1日2010年3月1日2011年3月1日2013年3月1日【答案】：B82、關于代理的法律特征，下列表述中正確的是()。A.任何行為都可以代理B.代理行為的法律后果歸屬于第三人C.代理人應該以自己的名義實施代理行為D.代理人應該以被代理人的名義實施代理行為【答案】：D83、甲公司與乙公司就某一合同糾紛進行仲裁，達成和解協議，向仲裁委員會申請撤回仲裁申請。后乙公司未按和解協議履行其義務，甲公司應如何解決此糾紛()A.甲公司可以根據原仲裁協議重新申請仲裁B.甲公司只能向人民法院提起訴訟C.甲公司既可向人民法院提起訴訟，也可與乙公司重新達成仲裁協議申請仲裁D.甲公司可以向仲裁委員會申請恢復仲裁程序【答案】：A84、某工程公司法定代表人授權其合約部經理李某簽訂某工程設計合同，該行為屬于（）。A.法定代理B.委托代理C.表見代理D.指定代理【答案】：B85、根據《擔保法》，下列財產不能作為擔保物的是（）。A.廠房B.可轉讓專利權C.生產原料D.公立幼兒園的教育設施【答案】：D86、關于委托代理的說法，正確的是（）。A.委托代理授權應當采用書面形式B.委托書授權不明的，被代理人應當承擔全部法律責任C.數人可以為同一代理事項的代理人D.代理人知道代理事項違法仍然實施代理行為的，應當承擔全部法律責任【答案】：C87、多名勞務作業人員與勞務分包企業發生勞動爭議時，勞動仲裁委員會對案件所實行的體制是（）。A.一案一庭制B.多案一庭制C.一案多庭制D.多案多庭制【答案】：A88、下列債權請求權提出訴訟時效抗辯的情形中，人民法院可予支持的是（）。A.支付工程款請求權B.存款本金請求權C.基于投資關系產生的繳付出資請求權D.兌付金融債券本息請求權【答案】：A89、下列關于給水與污水處理廠試運行描述錯誤的是（）。A.對土建工程和設備安裝進行全面、系統的質量檢查和鑒定，以作為單機試運行的依據B.通過發現土建工程和設備安裝存在的缺陷，以便及早處理，避免事故發生C.通過試運行考核主輔機械協聯動作的正確性D.結合運行進行一些現場測試，以便進行技術經濟分析【答案】：A90、下列各項，符合《建筑法》建設工程監璋規定的是（）A.工程監理單位代理建設單位利益執行監理任務B.工程監理人員發現工程施工不符合工程建設強制性標準的，有權要求施工單位整改C.工程監理人員發現工程設計不符合工程建設強制性標準的，有權要求設計單位整改D.工程監理單位可以轉讓工程監理業務【答案】：B91、對依法應當進行消防驗收的建設工程，未經消防驗收或者消防驗收不合格，擅自投入使用的，下列處罰不符合《消防法》規定的是（ ）。A.責令停止施工B.責令停止使用C.責令停產停業D.處三萬元以下罰款【答案】：D92、關于違約責任免除的說法，正確的是（）A.合同中約定造成對方人身損害的免責條款有效B.發生不可抗力后，必然導致全部責任的免除C.遲延履行后發生不可抗力的，不免除責任D.因不可抗力不能履行合同，不用通知對方【答案】：C93、甲建設單位與乙施工單位簽訂了施工總承包合同，乙施工單位將其中的一部分工程分包給丙施工單位。在丙負責的施工現場由于腳手架坍塌，造成5人死亡事故。負責將該事故向有關政府部門上報的單位應是（）。A.甲建設單位B.乙施工單位C.丙施工單位口.項目經理部【答案】：B94、某市政工程由于政府部門規劃調整，導致該工程停工達1年之久，施工企業擬讓該工程的項目經理甲擔任其他市政工程的項目經理，根據有關規定，關于甲任職的說法，正確的是（）。A.甲不能同時擔任該兩個項目的項目經理B.因非承包方原因致使工程項目停工超過120天，經建設單位同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經理C.因非承包方原因致使工程項目停工超過120天，經施工單位同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經理D.因非承包方原因致使工程項目停工超過120天，經建設主管部門同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經理【答案】：B95、場景（四）A.通常標準B.符合合同目的的特定標準C.國家標準D.地方標準【答案】：C96、下列與訴訟有關的行為中，訴訟代理人必須有委托人的特別授權才能代理的是（）。A.進行和解B.代為轉述C.寫上訴狀D.提供證據【答案】：A97、關于土地所有權的說法，正確的是（）。A.中華人民共和國境內的全部土地屬于國家所有B.城市郊區的土地，除由法律規定屬于農民集體所有的以外，屬于國家所有C.宅基地屬于農民家庭所有D.自留山屬于農民集體所有【答案】：D98、按照《大氣污染防治法》的規定，下列不屬于施工單位應采取的措施是（）。A.制定具體的施工揚塵污染防治實施方案B.將防治揚塵污染的費用列入工程造價C.施工工地設置硬質圍擋，并采取有效防塵降塵措施D.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾應當及時清運【答案】：B99、根據《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規定,有關招投標違法行為記錄公告的說法，正確的是（）。A.招投標違法行為記錄公告期限為6個月到3年B.招標投標違法行為記錄公告一律不得公開涉及國家秘密、商業秘密、個人隱私的記錄C.依法限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定，所認定的限制期限長于6個月的，公告期限從其決定D.國務院有關行政主管部門和省級人民政府有關行政主管部門應自招標投標違法行為行政處理決定作出之日起5個工作日內對外進行記錄公告【答案】：C100、某開發商以A地塊的建設用地使用權作為向銀行貸款的擔保，確保近期還款，此擔保方式屬于（）。A.保證B.質押C.抵押D.留置【答案】：C101、當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔的違約責任是（）。A.繼續履行、消除危險或者賠償損失B.繼續履行、采取補救措施或者賠償損失C.返還財產、賠禮道歉或者采取補救措施D.恢復原狀、賠償損失或者支付違約金【答案】：B102、（2016年真題）下列文物中，屬于國家所有的是（）。A.祖傳文物B.我國鄰海毗鄰海域中遺存的文物C.民營企業家捐贈給國家的文物D.遺存于公海的起源于中國的文物【答案】：C103、某項目建設單位按照合同價款中建設工程安全費用數額及時支付給施工單位，施工中，施工單位該部分費用不能用于（）。A.購買施工安全防護用具B.安全設施的更新C.安全施工措施的落實D.職工安全事故的賠償【答案】：D104、某場館工程的質量保修書的保修期限中，符合行政法規強制性規定的是（）。A.主體結構工程為10年B.供熱與供冷系統為3年C.屋面防水工程為3年口.有防滲漏要求的內外墻為2年【答案】：B105、施工單位的主要負責人、項目負責人構成違法行為時，5年內不得擔任任何施工單位的主要負責人、項目負責人，自（）起算。A.造成重大安全事故之日B.構成違法之日C.刑罰判決之日D.刑罰執行完畢或受處分之日【答案】：D106、關于合同示范文本的法律地位，下列表述錯誤的是（）。A.當事人可以參照各類合同的示范文本訂立合同B.合同示范性文本對當事人訂立合同其參考作用C.簽訂合同時有合同示范性文本的必須使用D.合同成立與否與是否采用合同示范性文本無直接關系【答案】：C107、根據《民法典》規定，一般情況下動產物權的轉讓，自（）起發生效力。A.買賣合同生效B.轉移登記C.雙方達成一致D.買方占有【答案】：D108、對于達到一定規模且危險性較大的基坑支護與降水分部工程施工，須嚴格按施工程序進行，下列做法中不正確的是（）。A.施工單位在施工組織設計中編制安全技術措施B.施工方案中應附具安全驗算結果C.施工方案應經施工單位項目負責人、總監理工程師簽字后實施D.應由專職安全生產管理人員進行現場監督【答案】：C109、關于合同解除的說法，正確的是（）。A.無效合同、可撤銷合同可以導致合同解除B.合同解除可以視為當事人之間未發生合同關系，或者合同尚存的權利義務不再履行C.合同當事人不得根據自己的意愿解除合同D.享有合同解除權的一方無需向對方提出解除合同的意思表示，合同可以自動解除【答案】：B110、（）引起債的關系，是債發生的最主要、最普遍的依據。A.無因管理B.不當得利C.侵權行為D.合同【答案】：D111、申請人在人民法院采取保全措施后（）內不依法申請仲裁的，人民法院應當解除保全。A.15日B.3個月C.30日D.半年【答案】：C112、下列屬于資質證書撤銷的情形是（）。A.對不符合資質標準條件的申請企業準予資質許可的B.取得建筑業企業資質證書的企業，主要人員不再符合相應建筑業企業資質標準要求條件的C.資質證書有效期屆滿，未依法申請延續的D.企業依法終止的【答案】：A113、關于安全生產許可違法行為應承擔的法律責任的說法，不正確的有（）。A.轉讓安全生產許可證，證件應當被吊銷8.有效期滿未辦理延期，繼續進行生產的，責令停止生產，限期補辦延期手續，沒收違法所得C.提供虛假材料申請安全生產許可證的，不予受理，并給予警告，3年內不得再次申請D.施工企業不再具備安全生產條件的，暫扣安全生產許可證并限期整改;情節嚴重的，吊銷安全生產許可證【答案】：C114、甲公司將施工機械出租給乙公司，乙公司在甲公司不知情的情況下將該施工機械賣給不知情的丙公司，關于乙、丙公司之間施工機械買賣合同效力的說法，正確的是（）。人.有效8.可撤銷C.無效D.效力待定【答案】：D115、二級注冊建造師不能（）。A.從事建設工程項目總承包管理？B.從事建設工程項目管理服務？C.從事建設工程技術經濟咨詢？D.擔任大型及以上工程施工項目負責人【答案】：D116、根據《合同法》，應當采用書面形式的合同是（）。A.設備租賃合同B.建設工程合同C.承攬合同D.貨物買賣合同【答案】：B117、關于訴訟時效的說法，正確的是（）。A.訴訟時效期間自權利人受到損害之日起計算B.當事人約定同一債務分期履行的，訴訟時效期間自最后一期履行期限屆滿之日起計算C.人民法院可以主動適用訴訟時效的規定口.在訴訟時效期間的最后6個月內，因不可抗力不能行使請求權的，訴訟時效中斷【答案】：B118、（2014年真題）關于施工企業法人與項目經理部法律關系的說法，正確的是（）。4項目經理部具備法人資格8.項目經理是企業法人授權在建設工程施工項目上的管理者。.項目經理部行為的法律后果由其自己承擔口.項目經理部是施工企業內部常設機構【答案】：B119、關于施工企業質量責任和義務的說法，正確的是（）。A.施工企業自行承擔原材料、設備的差價時，對其更換不必經建設單位同意B.施工企業是建設工程質量的唯一責任主體C.對施工質量負責是施工企業法定的質量責任D.建設工程實行總承包，總承包單位依法將建設工程分包的，總承包單位與分包單位應當對全部建設工程質量負責【答案】：C120、關于建設工程竣工規劃驗收的說法，正確的是（）。A.建設工程竣工后，施工企業應當向城鄉規劃主管部門提出竣工規劃驗收申請B.竣工規劃驗收合格的，由城鄉規劃主管部門出具規劃認可文件或核發建設工程規劃驗收合格證C.報送有關竣工驗收材料必須在竣工后1年完成D.未在規定時間內向城鄉規劃主管部門報告竣工驗收材料的，責令限期補報，并罰款【答案】：B121、關于移送管轄的說法，正確的是（）。A.移送管轄是沒有管轄權的法院把案件移送給有管轄權的法院審理B.移送管轄僅限于上下級法院之間C.移送管轄與管轄權轉移的程序完全相同D.受移送的法院認為受移送的案件不屬于本院管轄的，可以再自行移送【答案】：A122、關于建設工程質量保修的說法，正確的是（）。A.按工程價款結算總額5%的比例預留保證金B.由他人原因造成的缺陷，發包人負責組織維修，并從保證金中扣除維修費C.建設工程在超過合理使用年限后需要繼續使用的，產權所有人應當委托鑒定，并根據鑒定結果采取加固、維修等措施，重新界定使用期D.發包人在接到承包人返還保證金申請后，應于7日內會同承包人按合同約定的內容進行核實【答案】：C123、合同生效后，當事人就質量沒有約定或者約定不明確的，可以采用的確定相關內容方式有：①按照交易習慣確定；②簽訂補充協議；③按《民法典》其他規定執行。三種方式正確的先后順序是（ ）。A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①【答案】：C124、關于合同成立時間的說法，正確的是（）。A.口頭合同自交付標的物時成立B.合同書自生效時成立【答案】：【答案】：BC.承諾生效時合同成立D.采用信件方式訂立合同的，合同自信件到達時成立【答案】：C125、（2014年真題）關于施工合同特征的說法，錯誤的是（）。A.施工合同是雙務合同B.施工合同是要式合同C.施工合同客體是工程D.施工合同是有償合同【答案】：C126、《民法典》規定，合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明確的，下列說法錯誤的是（ ）。4可以協議補充B.不能達成補充協議的，按照合同相關條款或者交易習慣確定C.價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時簽訂地的市場價格履行D.履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權人也可以隨時請求履行，但是應當給對方必要的準備時間【答案】：C127、根據《建設工程質量管理條例》，設計單位在設計文件中選用的建筑材料、建筑構配件和設備，應當（）。A.按照建設單位的指令確定B.注明規格、型號、性能等技術指標C.指定生產廠、供應商D.征求施工企業的意見128、以下關于安全生產許可證的說法中正確的是（）。A.安全生產許可證的有效期為5年B.企業在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規，未發生死亡事故的，安全生產許可證期滿后自動續期C.建筑施工企業安全生產許可證遺失補辦，由申請人告知資質許可機關，由資質許可機關在官網發布信息D.建筑施工企業變更名稱、地址、法定代表人等，應當在變更后15日內，到原安全生產許可證頒發管理機關辦理安全生產許可證變更手續【答案】：C129、下列全部使用國有資金投資的項目中，依法必須進行招標的項目是（）A.重要設備、材科等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元以下B.施工單間合同估算價在400萬元以上C.勘察單項合同估算價在100萬元以下D.監理單項合同估算價在50萬元以上【答案】：B130、下列請求事項中，屬于人民法院不受理公民法人和其他組織提起的行政訴訟請求事項的是（）。A.對吊銷許可證和執照等行政處罰不服的B.對財產的查封等行政強制措施不服的C.認為行政機關侵犯法律規定的經營自主權的D.認為某地方性法規違法的【答案】：D131、工程監理單位在實施監理過程中，發現工程存在安全事故隱患的，正確做法是（）A.應當第一時間要求施工企業暫時停止施工B.應當第一時間向建設單位報告C.應當要求施工企業整改，并向有關主管部門報告D.情況嚴重的，應當要求施工企業暫時停止施工，并及時報告建設單位【答案】：D132、甲在街道旁開車逆行，迫使騎車人乙為躲避甲而跌入承包商趙某挖的尚未設置保護措施和警示標志的坑中。對于乙所蒙受的損失（）。A.只能由甲承擔責任B.只能由趙某承擔責任C.由甲和趙某各自承擔責任D.由甲和趙某承擔連帶責任【答案】：D133、下列糾紛中，屬于勞動爭議范圍的是（）A.因工傷醫療費發生的糾紛B.勞動者請求社會保險經辦機構發放社會保險金的糾紛C.勞動者對職業病診斷鑒定結論的異議糾紛D.農村承包經營戶與受雇人之間的糾紛【答案】：A134、（2020年真題）資質許可機關應當注銷建筑業企業資質的情形是（ ）。A.施工企業發生合并、分立、重組以及改制的B.施工企業資質證書有效期屆滿，未依法申請延續的C.施工企業被責令停產整頓的D.施工企業名稱、地址、法定代表人發生變更的【答案】：B135、施工企業委托律師全權代理訴訟，但未作具體的授權，則該律師在訴訟中有權實施的行為是（）。A.提起反訴B.進行和解C.變更訴訟請求D.提出管理權異議【答案】：D136、（2019年真題）根據《建筑業企業資質管理規定》，建筑業企業資質分為（）三個序列。A.特級、一級、二級B.施工總承包、專業承包、施工勞務資質C.工程總承包、施工總承包、施工分包承包資質D.甲級、乙級、丙級【答案】：B137、關于違約責任的說法，正確的是（）A.違約責任主要具有懲罰性，旨在懲罰違約方的違約行為B.守約方需證明違約方主管上存在違約的故意，方能要求違約方承擔違約責任C.守約方發送的經濟損失大于違約金的，守約方可以要求違約方按照實際損失予以賠償D.違約方違約后繼續履行合同的，守約方不得再要求其支付違約金【答案】：C138、關于刑事責任的說法，錯誤的是（）。4拘役是刑罰主刑的一種【答案】：【答案】：DB.罰款是刑罰附加刑的一種C.刑罰的附加刑既可以合并適用，也可以獨立適用D.死刑緩期兩年執行是死刑的一種【答案】：B139、建筑工地使用的下列材料，不必實施見證取樣和送檢的是（）。A.用于承重墻的磚B.用于非承重結構的鋼筋及連接接頭試件C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、廁浴間使用的防水材料【答案】：B140、某施工合同約定按月支付工程進度款，承包方累計施工超過6個月，并且每月都向發包方申請、催促支付進度款，但始終得不到支付，為此乙方申請解除合同。該合同解除后，下列行為中不正確的是（ ）。A.發包方可以不承擔違約責任？8.承包方應該終止履行合同？C.發包方應賠償未支付給乙方費用的損失？D.承包方仍可要求結算已完部分的工程費用【答案】：A141、預制安裝水池壁板縫混凝土分層澆筑厚度不宜超過（）。A.500mmB.450mmC.300mmD.250mm142、工程建設中使用的計算機軟件是（）保護客體，受知識產權保護。A.專利權B.商標權C.著作權D.發明權【答案】：C143、關于施工許可證申請延期的規定，說法正確的是（）。A.自領取施工許可證之日起6個月內因故不能按期開工的，應當申請延期B.延期以3次為限，每次不得超過3個月C.既不開工又不申請延期的，施工許可證由發證機關廢止D.超過延期時限的施工許可證，自行廢止【答案】：D144、關于招標文件的說法，正確的是（）。A.招標人可以在招標文件中設定最高投標限價和最低投標限價8.潛在投標人對招標文件有異議的，應當在投標截止時間15日前提出C.招標人應當在招標文件中載明投標有效期，投標有效期從提交投標文件的截止之日起算D.招標人對已經發出的招標文件進行必要的澄清的，應當在投標截止時間至少10日之前，通知所有獲取招標文件的潛在投標人【答案】：C145、下列仲裁協議中，有效的仲裁協議是（）。A.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請仲裁委員會仲裁B.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，可申請仲裁或提【答案】：【答案】：D起訴訟C.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請北京仲裁委員會仲裁D.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，應先申請仲裁后提起訴訟【答案】：C146、下列情形中，建設工程代理行為終止的是（）。A.代理事務完成B.被代理人暫停委托C.作為代理人的自然人病重D.作為被代理人的法人進入破產重整程序【答案】：A147、根據《建筑法》的規定，領取施工許可證后因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期，關于申請延期的說法，正確的是（）A.延期每次不超過3個月B.應當由施工企業提出申請C.延期沒有次數限制D.超過延期時限但在寬限期內的施工許可證仍有效【答案】：A148、關于工傷社會保險和意外傷害保險表述，正確的是（）。A.工傷社會保險是針對施工現場從事危險作業的特殊人群B.建筑職工意外傷害保險是法定的強制性保險C.工傷保險是商業險的一種，實際上是一種全社會的互助機制D.工傷保險是法定的強制性保險149、下列關于物權的說法，正確的是（）。A.物權受到侵害時，只能通過訴訟方式解決8.沒有辦理物權登記，合同無效C.物權是絕對權D.不動產物權自合同生效設立【答案】：C150、行政法規的制定主體是（）。A.全國人民代表大會B.全國人民代表大會常務委員會C.國務院D.最高人民法院【答案】：C151、某建設工程竣工驗收后，需向建設行政主管部門或者其他有關部門移交建設項目檔案，其執行者是（）。A.施工單位B.建設單位C.設計單位D.監理單位【答案】：B152、（2017年真題）甲施工企業有一輛里程表存在故障的工程用車，該車實際行駛里程8萬公里，市場價格約為16萬元，里程表顯示行駛里程為4萬公里。甲明知上述情況存在，仍將該車以23萬元價格賣給了乙施工企業，乙知情后訴至法院。乙的下列訴訟請求可以獲得支持的是（）。A.請求減少價款至16萬元B.以欺詐為由請求解除合同C.以重大誤解為由請求撤銷合同D.請求甲承擔締約過失責任【答案】：A153、依法實施強制監理的工程項目，對施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準負有審查責任的是（ ）。A.發包人駐工地代表B.工程監理單位C.設計單位口.項目技術負責人【答案】：B154、在買賣合同中，標的物在訂立合同之前已為買受人占有，合同生效即視為完成交付的方式，稱為（）。A.擬制交付B.簡易交付C.占有改定D.現實交付【答案】：B155、場景（六）A.轉讓人與受讓人達成合同轉讓協議B.原合同有效C.原合同為單務合同D.符合法定的程序【答案】：C156、根據《建筑法》的規定，為保證施工企業的職工在發生工傷時及時得到醫治，建筑施工企業應當（）。A.在投標時為職工辦理意外傷害保險B.為職工參加工傷保險繳納工傷保險費。.在中標后為職工辦理意外傷害保險D.為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險【答案】：B157、關于建設工程見證取樣的說法，正確的是（）。（1分）A.取樣人員和見證人員應當在試樣或其包裝上作出標識、封志B.墻體保溫材料應當根據建設單位的實際需要決定是否實施見證取樣和送檢C.見證人員應當有施工企業中具備施工試驗知識的專業技術人員擔任D.施工人員對工程涉及結安全的試塊、試件和材料，應當在建設單位或工程監理單位監督下現場取樣【答案】：D158、“綠色施工”是指工程建設中，在保證質量、安全等基本要求和技術進步，最大限度的節約資源與減少對環境負面影響的施工活動，實現“四節一環?！保渲小八墓潯笔侵福ǎ?。A.節電、節能、節水、節材B.節能、節地、節水、節材C.節能、節水、節油、節材D.節能、節電、節水、節地【答案】：B159、（2019年真題）合同債權人免除對方的債務，可以導致合同（）。A.解除B.被追認C.未成立D.權利義務終止【答案】：D160、建設工程應當自領取施工許可證之日起（）個月內開工。1263【答案】：D161、在城市市區進行建設施工或者從事其他產生揚塵污染的活動，未采取有效揚塵防治措施，致使大氣環境受到污染的，限期改正，處（）萬元以下罰款。A.1B.2C.3D.5【答案】：B162、下列不屬于承攬合同的是（）。A.修理合同B.定作合同C.監理合同D.測試合同【答案】：C163、建設單位應當在工程竣工驗收后（）內，向城建檔案館報送一套符合規定的建設工程檔案。A.1個月B.2個月C.3個月D.6個月【答案】：C164、《建設工程安全生產管理條例》規定，總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包合同中應當明確各自的安全生產方面的權利、義務?？偝邪鼏挝缓头职鼏挝粚Ψ职こ痰陌踩a承擔（）A.各自相應的責任B.連帶責任C.按份責任D.補充責任【答案】：B165、下列人員中，不可以被委托為訴訟代理人的有（）。A.律師、基層法律服務工作者B.當事人的近親屬或者工作人員C.當事人所在社區、單位以及有關社會團體推薦的公民D.當事人本人【答案】：D166、（2021年第1批真題）下列情形中，發包人應當承擔過錯責任的是（）。A.直接指定分包人分包專業工程造成建筑工程質量缺陷的B.拖欠工程款影響工期的。.未申領施工許可證導致無法開工的D設計變更導致費用增加的【答案】：A167、以下屬于刑事責任中主刑是（）。A.罰金B.沒收財產C.驅逐出境D.管制【答案】：D168、在某一委托代理事項中，委托代理人B為被代理人A的利益需要轉托他人代理的，應當事先取得被代理人A的同意。事先沒有取得被代理人A同意的，應當在事后及時告訴被代理人A，如果被代理人A不同意，由（）向所轉托的人的行為負民事責任。A.代理人B.被代理人AC.代理人B和被代理人A按比例D.代理人B和被代理人A連帶【答案】：A169、關于女職工特殊勞動保護的說法，正確的是（）。A.不得安排女職工從事國家規定的第三級體力勞動強度的勞動B.禁止安排女職工從事高處、低溫、冷水作業C.用人單位應當對女職工定期進行健康檢查D.女職工懷孕6個月的，可以安排夜班工作【答案】：D170、根據《建設工程質量管理條例》，下列哪項不是工程竣工驗收應當具備的條件有（）4有完整的技術檔案B.完成工程結算備案C.有主要建筑材料的進場試驗報告D.有設計單位簽署的質量合格文件【答案】：B171、2010年5月16日，甲企業與乙銀行簽訂一份50萬元的貸款合同，乙銀行要求甲公司提供擔保人，丙企業在貸款合同的擔保人欄目中加蓋了企業的印章?，F甲企業逾期沒有還款，下列對于該債務清償的表述錯誤的是()。A.乙銀行有權要求甲企業對50萬元債務承擔全部責任B.乙銀行有權要求丙企業對50萬元債務承擔責任C.乙銀行只能通過司法途徑要求甲企業承擔責任后，才可要求丙企業承擔責任D.乙銀行有權要求甲企業對30萬元債務承擔責任，丙企業對20萬元債務承擔責任【答案】：C172、2010年6月24日，甲施工企業與乙鋼材生產企業簽訂一份鋼材購銷合同，合同約定甲施工企業分期付款，最后一筆尾款應于2010年8月31日前付清，丙企業在貸款合同的保證人一欄中加蓋了企業的印章。甲施工企業逾期沒有還清欠款，乙鋼材生產企業于2010年9月20日向法院提起訴訟。則下列關于保證責任和保證期間的表述中，正確的是()。A.丙企業承擔一般保證責任，保證期間為自2010年8月31日起6個月B.丙企業承擔一般保證責任，保證期間為自2010年9月20日起6個月C.丙企業承擔連帶保證責任，保證期間為自2010年8月31日起6個月D.丙企業承擔連帶保證責任，保證期間為自2010年9月20日起6個月【答案】：A173、（2014年真題）建筑施工企業出借資質證書允許他人以本企業的名義承攬工程，情節嚴重的，其可能受到的最嚴重的行政處罰是（）。A.吊銷資質證書B.責令改正，沒收違法所得C.降低資質等級D.處以罰款【答案】：A174、從法的形式來看，發改委發布的《必須招標的工程項目規定》屬于（）。A.法律B.法規C.地方政府法規口.部門規章【答案】：D175、關于民事訴訟審判程序的說法，正確的是（）。A.一審程序包括普通程序和特別程序B.原告必須與案件有直接利害關系C.必須以書面形式起訴D.提交起訴狀的同時提交全部證據【答案】：B176、關于融資租賃合同的說法，正確的是（）。A.承租人享有與受領標的物有關的買受人的權利B.出賣人不履行買賣合同義務的，由出租人行使索賠的權利C.承租人破產的，租賃物屬于破產財產D.出租人應當履行承租人占有租賃物期間的維修義務【答案】：A177、關于行政行為的特征，正確的是（）。A.行政行為以有償為原則，以無償為例外B.行政行為不具有裁量性C.行政機關在實施行政行為時應當與行政相對人協商或者征得其同意D.行政行為是以國家強制力保障實施的，具有強制性【答案】：D178、關于施工合同違約賠償損失范圍的設法，正確的是（）。A.損失賠償額可以明顯高于違約所造成的損失B.訂立合同時對因違法造成的損害不可預見，違約方也應承擔賠償責任C.守約方采取的措施不適當致使損失擴大的，仍可以就擴大的損失部分請求賠償D.合同履行后可以獲得的利益應當在損失賠償范圍之內【答案】：D179、根據《建筑法》的規定，下列選項中，發包單位不可以做的是（ ）。A.將建筑工程的勘察、設計、施工、設備采購一并發包給一個工程總承包單位B.將建筑工程的施工發包給一個施工總承包單位C.將應當由一個承包單位完成的建筑工程肢解成若干部分發包給幾個承包單位D.將建筑工程的勘察、設計共同發包給一個工程總承包單位【答案】：C180、（2018年真題）根據《民事訴訟法》，屬于人民法院應當定裁定中止執行情形的是（）。A.執行案件申請人撤銷申請的B.作為被執行人的公民死亡，無遺產可供執行，又無義務承擔人的C.追索贍養費、撫養費、撫育費案件的權力人死亡的D.作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權力義務承受人的【答案】：D181、關于仲裁調解的說法，正確的是（）。A.仲裁調解書經雙方當事人簽收后，即發生法律效力B.仲裁裁決書的法律效力高于仲裁調解書C.仲裁調解達成協議的，仲裁庭應當根據協議的內容制作裁決書D.仲裁調解書簽收前當事人反悔的，當事人應當重新申請仲裁【答案】：A182、關于建設工程返修的說法，正確的是（）。A.對施工中出現質量問題的建設工程，無論是不屬于施工企業原因造成的，施工企業都應當負責返修B.建設工程返修的標的物僅是已完工工程C.對竣工驗收不合格的建設工程，若非施工企業原因造成的質量問題，施工企業不負責返修D.對竣工驗收不合格的建設工程，若是施工企業原因造成的，由施工企業負責有償返修【答案】：A183、某項目設計費用為100萬，合同約定定金為設計費用的15%。發包方依約支付了定金后，設計承包方不履行合同，給發包方造成了12萬元的損失。發包人對此可獲支持的最大價款為（）萬元。A.24B.27C.30D.42【答案】：C184、根據《民事訴訟法》規定，訴訟財產保全的措施不包括（）。A.查封B.扣押C.凍結D.先予執行【答案】：D185、（2019年真題）關于和解的說法，正確的是（）。A.和解達成的協議不具有法律效力B.和解協議必須采用書面形式C.和解達成的協議不具有強制執行力D.達成和解后當事人不得再行起訴【答案】：C186、關于建筑市場誠信行為的公布內容和范圍，下列說法中，正確的是（）。A.招標投標違法行為記錄公告涉及商業秘密的一律不得公開B.招標投標違法行為記錄公告涉及個人隱私的一律不得公開C.招標投標違法行為記錄公告涉及個人利益的一律不得公開D.招標投標違法行為記錄公告涉及國家秘密的一律不得公開【答案】：D187、關于二級建造師執業范圍的說法，正確的是()。(2017)A.注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人，項目均為小型工程施工項目的除外8.注冊建造師擔任施工項目負責人期間，經受聘企業同意，可以變更注冊至另一企業C.發包人與注冊建造師受聘企業已解除承包合同的，辦理書面交接手續后可以更換施工項目負責人D.因非承包人原因致使工程項目停工超過120日，注冊建造師可同時擔任另一工程施工項目負責人【答案】：C188、某施工企業發現其承擔的工程項目存在重大隱患，及時進行了排查治理。按規定該企業應將排查治理的有關情況報告給()。A.建設單位B.設計單位C.監測單位D.政府安監部門【答案】：A189、某施工現場發生生產安全事故造成3人死亡，由于事故發生地與事故發生單位不在同一個省級行政區域。根據《生產安全事故調查處理條例》的規定，本次事故應當由()負責調查。A.國務院B.事故發生地市級人民政府C.事故發生地省級人民政府D.事故發生單位所在地市級人民政府【答案】：B190、關于無效合同的說法，不正確的有（）。A.違反法律、法規訂立的合同無效B.無效合同自始無效，但部分條款有效C.超越資質等級或借用他人資質承攬工程簽訂的合同無效D.合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還【答案】：A191、根據《國務院安委會關于進一步加強安全培訓工作的決定》，高危企業新職工安全培訓合格后，要在經驗豐富的工人師傅帶領下，實習至少（）后方可獨立上崗。A.6個月B.3個月C.2個月D.1個月【答案】：C192、下列選項中，不記入注冊建造師執業信用檔案的是（）。A.上班期間遲到早退的B.未履行注冊建造師職責造成質量、安全、環境事故的C.使用不合格建筑材料D.泄露商業秘密的【答案】：A193、由于制定的主體、程序、時間、適用范圍等的不同，具有不同的效力，形成法的效力等級體系。關于法的效力層級，下列說法錯誤的是（）。A.法律至上B.上位法優于下位法C.特別法優于一般法口.新法優于舊法【答案】：A194、（2018年真題）施工合同履行過程中場中出現以下情形，施工企業可以被免除違約責任的是（）。A.施工過程中發生罕見洪災，導致工期延誤B.施工過程中遭遇梅雨季節，導致工期延誤C.施工企業的設備損壞，導致工期延誤D.施工企業延遲施工遭遇泥石流，導致工期延誤【答案】：A195、關于租賃合同說法正確的是（）。A.租賃物指法律允許流通的動產B.租賃期限不得超過十五年C.不定期租賃，任何一方當事人有權隨時解除合同，可不通知對方D.租賃期限為5個月的，當事人可以自由選擇合同形式【答案】：D196、根據《民法通則》及相關司法解釋，當事人對債權請求權提出的訴訟時效抗辯，法院予以支持的是（）。A.兌付國債本息請求權B.支付存款本金及利息請求權C.基于合同的違約金請求權D.基于投資關系產生的繳付出資請求權【答案】：C197、根據《綠色施工導則》，關于臨時用地保護的說法，正確的是（ ）。A.工程完工后，及時對紅線外占地恢復原地形、地貌B.優化基坑施工方案，保持對土地的擾動C.紅線外臨時占地不得占用農田和耕地D.施工周期無論長短，均按臨時綠化處理【答案】：A198、關于建設工程見證取樣的說法，正確的是（）。A.試樣的真實性只能由取樣人員負責B.用于承重墻體的砌筑砂漿實驗塊必須實施見證取樣和送檢C.見證人員應由施工企業中具備施工試驗知識的專業技術人員擔任D.取樣人員應在試樣或其包裝上作出標識、封志，并由其簽字后即可【答案】：B199、王某在施工現場工作時不慎受傷，在監理工程師的調解下，王某與雇主達成協議，雇主一次性支付王某兩萬元作為補償，王某放棄訴訟權利。這種調解方式屬于（）。A.行政調解B.法院調解C.仲裁調解D.人民調解【答案】：D200、下列關于委托合同當事人權利義務，描述錯誤的是（）。A.受托人為處理委托事務墊付的必要費用，委托人應當償還該費用及其利息B.受托人處理委托事務時，因不可歸責于自己的事由受到損失的，不可向委托人要求賠償損失【答案】：【答案】：BC.經委托人同意，受托人可以轉委托D.受托人超越權限給委托人造成損失的，應當賠償損失【答案】：B201、代理人接受被代理人委托的違法事項時，由（）。A.代理人承擔責任B.被代理人承擔責任C.第三人承擔責任D.被代理人、代理人承擔連帶責任【答案】：D202、關于在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶內從事建設活動的說法，正確的是（）。A.文物保護單位的保護范圍內及其周邊的一定區域不得進行爆破作業8.在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業，必須經國務院批準C.因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業的，應經核定公布該文物保護單位的人民政府批準口.在省級重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業的，必須經國務院文物行政部門同意【答案】：C203、關于建筑意外傷害保險的說法，正確的是（）。A.應當由建設單位統一投保B.保險期限自開工之日起算C.費用由作業人員負擔D.保險期限至缺陷責任期屆滿之日止204、（2018年真題）關于工程質量檢測的說法，正確的是（）。A.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構B.檢測報告必須由檢測機構法定代表人簽署C.檢測機構是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構D.檢測數據和檢測報告僅供施工企業參考【答案】：A205、法律、行政法規規定或者當事人約定采用書面形式訂立合同，當事人未采用書面形式但一方已經履行主要義務，對方接受的，則該合同（）A.生效B.成立C.無效D.效力待定【答案】：B206、關于和解的說法，錯誤的是（）。A.當事人和解后可以請求法院調解，制作調解書B.當事人在申請仲裁或提起民事訴訟后仍然可以和解C.和解協議具有強制執行的效力D.和解可以發生在民事訴訟的任何階段【答案】：C207、關于施工中發現文物的報告和保護的說法，正確的是（）。A.發現人應當在12小時內報告當地文物行政部門B.文物行政部門接到報告后，應當在48小時內趕赴現場C.文物行政部門應當在10日內提出處理意見D.任何單位或者個人發現文物，應當保護現場【答案】：D208、工程管理人員（），才能以建造師名義從事建設工程施工項目的管理工作。4不需取得建造師執業資格，但必須經注冊B.要取得建造師執業資格，但不必經注冊C.要取得建造師執業資格，并經注冊后D.要具有一級項目經理的資格，并擔任過大型建設項目的項目經理【答案】：C209、（）不具備法人資格，而是施工企業根據建設工程施工項目而組建的非常設的下屬機構。A.施工單位B.勘察設計單位。.項目經理部D.監理單位【答案】：C210、訂立合同的兩個公司合并，使其之間既存的債權債務歸于消滅，該種事實是債權債務（）。A.抵消B.提存C.混同D.免除【答案】：C211、（2015年真題）租賃合同的出租人出賣租賃房屋前通知了承租人，此時承租人享有的權利是（）。A.優先購買權B.留置權C.抗辯權D.優先受償權【答案】：A212、根據《建設工程文件歸檔整理規范》，施工單位在工程施工中形成的文件，應當（）。A.向建設單位移交B.由施工單位檔案室獨自保存C.向建設工程質量監督機構移交D.向城建檔案館移交【答案】：A213、某工程項目為趕工期而晝夜施工，嚴重影響了相鄰小區居民的休息，經現場勸阻無效，居民便成立維權小組與該施工企業談判，要求其停止夜間施工，并賠償2萬元作為撫慰金。關于該施工企業與相鄰小區居民之間的關系，以下表述正確的是（）。A.其間構成了不當得利之債B.其問構成了無因管理之債C.其間構成了侵權之債D.其問沒有形成債的關系【答案】：C214、某2萬平方米的建筑工程，總承包單位應當配備的專職安全生產管理人員應當不少于（）。A.1人B.2人C.3人D.5人【答案】：B215、某建筑公司2015年4月1日得知當地安全生產監督管理部門的一項行政行為，認為該項行為侵犯了其合法權益，擬提出行政復議。提出行政復議申請的最晚時間應是（）。A.5年4月15日B.5年4月30日2015年5月30日2015年6月30日【答案】：C216、根據《民事訴訟法》的規定，（）可以作為民事訴訟證人。A.本案審判員B.涉及本案的鑒定人員C.本案原告訴訟代理人D.本案被告的親屬【答案】：D217、關于法律責任的說法，正確的有（）。A.法津責任只因違反法律規定的義務而形成的法律后果B.法律明確規定了法律責任的范圍和性質C.法律責任的認定和追究，只能由司法機關依法定程序進行D.法律責任包括了不利和有利的法律后果【答案】：B218、行政法規之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致，不能確定如何適用時，由（）裁決。A.最高人民法院B.國務院C.全國人民代表大會D.全國人民代表大會常務委員會【答案】：B219、根據《建筑工程安全防護、文明施工措施費用及使用管理規定》，對建筑工程安全防護、文明施工措施費用的使用負總責的單位是（）。A.監理單位B.建設單位C.總承包單位D.分包單位【答案】：C220、甲為某事業單位的技術人員，取得級建造師資格證書后，正確的做法是（）。A.甲不辭職，即可受聘并注冊于一個施工企業B.甲辭職后，可以受聘并注冊于一個勘察企業C.甲不辭職，即可受聘并注冊于一個設計企業D.甲辭職后，只能受聘并注冊于一個施工企業【答案】：B221、關于注冊有效期內注冊建造師變更聘用企業的說法，正確的是（）A.注冊建造師變更聘用企業的，應當通過原聘用企業申請辦理變更手續B.聘用企業與注冊建造師解除勞動合同關系后無故不辦理變更注冊的，注冊建造師可以向省級住房城鄉建設主管部門申請注銷注冊證書C.因變更注冊申報不及時影響注冊建造師執業、導致工程項目出現損失的，由注冊建造師原聘用企業承擔責任口.注冊建造師變更注冊后，注冊有效期重新計算【答案】：B222、某建設工程施工合同約定價款為1億元。施工成本為0.9億元，按發包人核算造價為0.95億元，按建設主管部門發布造價信息計算為1.1億元。后該施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，則該施工企業能獲得人民法院的最高結算款為（）億元。A.1B.0.9C.0.95D.1.1【答案】：A223、（2019年真題）根據《招標投標法實施條例》,關于聯合體投標的說法,正確的是（）。A.招標人接受聯合體投標并進行資格預審的，聯合體可以在資格預審后組成8.資格預審后聯合體增減、更換成員的,應當書面通知招標人C.招標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯合體投標D.聯合體各方在同一招標項目中可以以自己名義單獨投標【答案】：C224、可撤銷合同被撤銷后，其法律后果是（）。A.自始無法律約束力B.自撤銷后無效C.申請撤銷時無效D.合同有效【答案】：【答案】：D【答案】：A225、債務人放棄到期債權或無償轉讓財產，對債權人造成損害的，債權人可以行使撤銷權。自債務人的行為發生之日起（）內沒有行使撤銷權的，該撤銷權消滅。A.6個月B.1年C.2年D.5年【答案】：D226、下列關于施工安全費的提取與管理不符合法律規定的是（ ）。A.礦山工程為工程造價的2.5%B.總承包單位應將安生生