工程分包合同版在線預覽合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）地址：聯系電話：乙方：（全稱）地址：聯系電話：鑒于甲方為工程項目的業主或總承包商，乙方為具有相應資質的分包商，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就乙方向甲方提供分包服務事宜，經充分協商，達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：（全稱）1.2工程地點：（詳細地址）1.3工程內容：（簡述）1.4工程規模：（簡述）1.5工程總價：（大寫）人民幣（小寫）元。二、分包范圍及內容2.1乙方負責：（詳細分包內容）2.2乙方的分包范圍應符合甲方的總體規劃和要求，確保工程質量和進度。三、合同價格及支付3.1雙方確認，本合同總價款為：（大寫）人民幣（小寫）元。3.2甲方應按照雙方約定的付款進度，向乙方支付合同價款。具體付款進度和方式如下：（詳細付款進度和方式）3.3乙方應提供合法、有效的稅務發票，甲方有權按照稅法規定進行抵扣。四、工程質量及驗收4.1乙方應嚴格按照國家相關法律法規、行業標準和甲方要求，保證工程質量，確保工程安全。4.2工程驗收標準如下：（詳細驗收標準）4.3乙方應在工程驗收合格后，向甲方提供完整的工程資料，并按照甲方要求進行移交。五、工程進度及工期5.1乙方應按照甲方提供的工程進度計劃，確保工程按時完成。5.2乙方應提前告知甲方可能影響工程進度的因素，并采取措施予以解決。5.3工程延期違約責任：（詳細延期違約責任）六、保密條款6.1雙方應對在合同執行過程中獲取的對方商業秘密、技術秘密等予以保密。6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。七、違約責任7.1雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔違約責任。7.2違約責任的具體約定如下：（詳細違約責任）八、爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。8.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程圖紙和技術資料2.分包工程詳細說明3.工程進度計劃4.付款申請單5.驗收報告6.工程變更通知單7.保密協議8.違約通知書9.法律文件（如法律法規、判決書、裁定書等）二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。2.乙方工程質量不符合約定標準，視為違約。3.乙方未按約定提供完整工程資料，視為違約。4.乙方泄露甲方商業秘密、技術秘密，視為違約。5.甲方未按約定時間支付合同價款，視為違約。6.甲方未按約定進度計劃要求乙方，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.工程分包：指總承包商將所承攬的工程中的一部分工作交給其他具有相應資質的承包商完成的行為。2.分包商：指接受總承包商委托，負責完成分包工程的承包商。3.總承包商：指承擔工程項目的整體施工任務，并對工程質量、安全、進度等負責的承包商。4.工程驗收：指工程項目完成后，由甲方組織有關方面對工程質量、功能、安全性等進行檢查、測試的活動。5.違約：指合同當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的行為。6.違約責任：指違約方因違約行為而應當承擔的民事責任。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協商調整工程進度計劃，并根據實際情況協商延期違約責任。2.工程質量問題：解決辦法：乙方及時整改，重新驗收，必要時雙方可協商索賠。3.付款爭議：解決辦法：雙方按照合同約定的付款進度和方式履行支付義務，如有爭議，可通過協商解決。4.保密協議違反：解決辦法：違約方承擔相應的違約責任，賠償對方損失。5.合同變更：解決辦法：雙方簽訂補充協議，明確變更內容，并按照變更后的協議履行。五、所有應用場景：1.建筑工程分包2.