拆除施工合同的解除與賠償_第1頁
拆除施工合同的解除與賠償_第2頁
拆除施工合同的解除與賠償_第3頁
拆除施工合同的解除與賠償_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

拆除施工合同的解除與賠償合同編號:__________一、解除合同1.1甲乙雙方同意自本協議簽訂之日起,解除原合同,終止雙方之間的拆除施工工程合作關系。1.2本協議簽訂后,甲乙雙方應立即向對方書面通知解除合同事宜,并按照原合同約定辦理相關手續。1.3甲乙雙方解除合同后,乙方應停止所有拆除施工活動,并將施工場地、設備、材料等歸還甲方。二、賠償事宜2.1鑒于乙方在原合同履行過程中已完成部分拆除施工工作,甲方同意按照原合同約定的價格支付乙方已完成工程的價款。2.2甲乙雙方同意,由于解除合同導致乙方損失的,甲方應根據實際情況給予乙方相應的賠償。賠償金額雙方協商確定為人民幣【賠償金額】元。2.3乙方應在收到甲方賠償款后【賠償款支付期限】內,向甲方出具相關收款憑證。三、保密條款3.1甲乙雙方同意,本協議的內容和簽訂過程涉及的任何信息(包括但不限于商業秘密、技術秘密等)均應保密,未經對方同意不得向第三方披露。3.2本協議保密期限為【保密期限】年,自本協議簽訂之日起計算。四、爭議解決4.1甲乙雙方在履行本協議過程中發生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。4.2訴訟過程中,甲乙雙方應繼續履行本協議,除非法院判決或仲裁機構裁決暫停履行。五、其他約定5.1本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。5.2本協議自甲乙雙方簽字(或蓋章)之日起生效,對甲乙雙方具有法律約束力。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________代表(簽名):__________代表(簽名):__________日期:______年______月______日日期:______年______月______日一、附件列表:1.《拆除施工合同》(原合同)2.甲乙雙方的公司注冊證明文件3.甲乙雙方的企業法人營業執照副本4.甲乙雙方的代表身份證明文件5.乙方施工團隊的資質證書6.工程設計方案及相關圖紙7.施工安全措施方案8.工程量清單及相關材料9.合同履行過程中產生的所有往來郵件、函件、會議記錄等二、違約行為及認定:1.甲方未按照約定時間支付工程價款,構成違約。2.乙方未按照約定完成拆除施工任務,構成違約。3.乙方施工過程中出現安全事故,導致工程停工,構成違約。4.甲方未按照約定提供施工場地、材料等,構成違約。5.甲乙雙方未按照約定履行合同義務,導致合同無法履行,構成違約。三、法律名詞及解釋:1.甲方:指合同中指定的拆除施工工程的委托方。2.乙方:指合同中指定的拆除施工工程的承包方。3.合同解除:指合同雙方在合同履行過程中,經協商一致,終止合同關系的行為。4.違約行為:指合同一方或雙方未按照合同約定履行義務的行為。5.賠償:指因違約行為導致對方損失,違約方應承擔的民事責任。6.保密條款:指合同雙方對合同內容和簽訂過程涉及的保密信息進行約定的條款。四、執行中遇到的問題及解決辦法:1.問題:甲方未按約定時間支付工程價款。解決辦法:乙方可以與甲方協商,要求甲方盡快支付工程價款;協商無果的,乙方可以依法向人民法院提起訴訟。2.問題:乙方未按約定完成拆除施工任務。解決辦法:甲方可以與乙方協商,要求乙方在規定時間內完成拆除施工任務;協商無果的,甲方可以依法向人民法院提起訴訟。3.問題:施工現場發生安全事故,導致工程停工。解決辦法:甲乙雙方應立即啟動安全事故應急預案,確保施工人員安全;同時,雙方應協商調整施工計劃,確保工程按時完成。4.問題:甲方未按約定提供施工場地、材料等。解決辦法:乙方可以與甲方協商,要求甲方盡快提供施工場地、材料等;協商無果的,乙方可以依法向人民法院提起訴訟。5.問題:合同履行過程中產生爭議。解決辦法:甲乙雙方應通過友好協商解決爭議;協商不成的,可以向

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論