工程安裝承攬合同（27篇）

工程安裝承攬合同（精選27篇）

工程安裝承攬合同篇1

甲方：乙方：空調工程有限公司

地址：地址：深圳市

傳真：傳真：0755-

電話：電話：

聯(lián)絡人:部門：聯(lián)絡人:

部門：___________

根據(jù)《》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、

法規(guī)，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承攬

甲方工程等事宜，同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款：

第一條：工程名稱：（下稱“本工程”或“工程”）

第二條：工程地點：

第三條：工程范圍：（詳如本合同圖說附件一）

第四條：工程期限：本工程的開工日期為年月日（下稱“開工

日”），并自開工日起計60個日歷天內完成并通過甲方驗收。

第五條：工程總價：人民幣

第六條：付款辦法

6.1乙方銀行賬戶：戶名：

銀行名稱：賬號：

6.2本合同總貨款按下列約定支付：

簽訂合同，甲方應付乙方總工程款的30%,即人

民幣；

熱回器及水泵到工地，甲方應付乙方總工程款的40%,即

__________人民幣；

工程全部完工在驗收之前，甲方應付乙方總工程款的15%,即

__________人民幣

工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格，同時乙方辦妥保修證并簽

署保證書予甲方后，甲方應支付乙方工程總價之12%,即

__________人民幣.

6.3保修金條款

本工程不需要繳納保修金。

乙方同意工程總價之3%作為保修金。該保修金待保修期滿且

乙方已履行全部保修義務時，乙方可向甲方申請無息領回。

本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應在工程

的合理使用年限內履行保修義務的，乙方在未繳納保修金或領回

全部保修金后仍需履行保修義務，承擔相應法律責任。

6.4經(jīng)乙方申請，甲方應當于收到申請3日內核對本工程進

度款，七日內核對保修金，并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀

行賬戶，逾期仍未付款，由此影響之工期予以順延。

6.5乙方請領各項工程款應付全額合法發(fā)票，并經(jīng)甲方指定

的監(jiān)理工程師（下稱“監(jiān)理工程師”）會簽證明。

第七條：工程價款

7.1本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有

材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安

裝費、一般支出費、利潤、費、管理費、保修費、工程查驗

費，以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有

關的各項成本與費用，甲方應按照有關規(guī)定向政府繳納的一切相

關費用除外。

7.2乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格，乙方不

得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌，或因與本合同

施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整，且

不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額

外補償。

第八條：圖說附件

8.1本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、

工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃，暨甲方提供的各項

工程圖說及規(guī)格（下統(tǒng)稱“圖說附件”），經(jīng)甲方認可者均為本合

同的內容，對雙方具有法律上約束力。

8.2乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件，并經(jīng)檢視工

程地點，已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質等，并已研判可能影響

本工程的各項情況后，乙方同意依照本合同的規(guī)定，按甲方核準

的圖說附件，提送執(zhí)行計劃，包括工程質量管理計劃和品質保證

計劃等，并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應品

與設備，以完成本工程并提供其它各項服務。

8.3如遇圖說附件均未載明，而按相關政策、同行業(yè)技術標準

及國家強制性規(guī)定為應做的工作的，乙方應按照甲方或監(jiān)理工程

師通知施工，不得借故推諉或要求加價。

8.4乙方應依本合同暨有關法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程，并負

責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。

8.5圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期：甲方將于合同訂立時

或約定日期，交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三

日內交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。

8.6圖說附件的保密要求：甲方提供的圖說附件及本合同其

它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有

關甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密，乙方應維持其秘密性，并采

取保密措施，而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三

人。

8.7第8.1款所述的所有相關數(shù)據(jù)，乙方應妥善保存，工程

執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要，乙方均應隨時提供。

（本條中關于圖書附件的約定要注意：1、認真核實工程范圍，

核算工程量，特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說

明；2、甲方提供的圖書附件（尤其是標注工程范圍的圖紙）應為甲

方簽章的原件（必須有甲方簽章并注明附件一字樣，請注意8O1

中“經(jīng)甲方認可者均為本合同內容”），該原件應在簽約同時作為

合同附件由我方收管。）

第九條：工程及材料監(jiān)理

9.1乙方依本合同執(zhí)行的一切工程，應隨時與甲方和監(jiān)理工

程師協(xié)調，并接受其指導監(jiān)督與管理，同時應避免本合同與乙方

其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與

本工程施工及進度有關的事宜，包括圖書附件、規(guī)格及相關文件

的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。

9.2履行本合同之一切工程材料，應經(jīng)甲方檢查合格后方準

使用，如甲方認為不合格，乙方應在監(jiān)理工程師見證下取樣送交

雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗，如檢驗結果為不合格，乙

方應立刻調換，因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙

方負擔。如材料品質或等級不甚明了時，悉依甲方解釋為準。

9.3甲方可指定監(jiān)理工程師負責監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示

乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下，甲方得隨時對本

工程作業(yè)進度及質量進行檢查。

9.4乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方，副本抄送

監(jiān)理工程師。

第十條：工程變更

10.1本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內，但為工程技

術或施工慣例所不可或缺者，乙方均應照做，此并非工程變更，

乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。

10.2甲方認為工程有變更的必要時，一經(jīng)通知乙方，乙方應

即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者，其變更工程

之價款的計算，仍以原定單價為準;但如系新增項目，則由雙方協(xié)

議新單價。倘因甲方變更計劃，乙方需廢棄已完成工程的一部分

或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材

料時，由甲方核定驗收后，參照本合同所定單價或比照合同簽定

時市場料價計算之。

10.3乙方于工程開始執(zhí)行后，應定期自我檢討其執(zhí)行成效。

若有變更應書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，方可變更。

第十一條：履行進度

11.1乙方應于第四條開工日前，以大圖樣與樣品提交甲方核

定。

11.2乙方應在第四條開工日前三日內，提交甲方核定與本工

程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表，顯示每一細部工

程項目的預計開工日與竣工期，乙方應按工程進度履約，定期由

甲方驗收，且應按照本合同第四條規(guī)定的工程期限，完成符合圖

說附件所述的'每項工作以及全部工程。

11.4凡因天候或其它因素致無法如期施工，乙方應無條件以

夜工或其它方式趕工彌補，在任何情況下不得延長或逾期，且甲

方得視需要，隨時通知乙方增加工作人數(shù)及設備趕工，乙方不得

拒絕。

（此條約定過于苛刻，如確實因氣候、停水停電，甲方或第三

方原因等非我方原因導致的工期延誤，我方應有權要求工期順延,

如系甲方原因造成的延誤，我方甚至享有追究甲方造成窩工、停

工損失的權利。再者，因甲方原因造成的延誤，其提出以夜工或

其它方式趕工時，應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議

與對方就此條提出協(xié)商，盡量減輕我方責任和成本）

第十二條：施工管理

12.1乙方應于工程地點明顯位置，日間設置具有警示作用的

裝置，夜間設置照明裝置，或加防護設施;對于工地附近人畜及公

私財產的安全均應預為防范，工程進行期間如有損及公私建筑、

路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人

民生命財產者，統(tǒng)歸乙方負責賠償。

12.2乙方應派富有工程經(jīng)驗的監(jiān)工人員常駐于工地，依照工

程施工進度時間表，切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工；甲方或

監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時，得要求乙方更換之,

乙方應立即撤換，并不得借故向甲方要求賠償。

12.3乙方所雇的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不聽

指揮或不守秩序，經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后，乙方應

于二十四小時之內，予以撤換，且不得再用，并不得以撤換工人

為理由，向甲方要求賠償。

12.4乙方負責所有工人的管理、安全、、及給養(yǎng)，

如有違規(guī)行為或侵害他人權益者，概由乙方負責；如工人遇有意外

或傷亡情事，也由乙方自行料理，與甲方無涉。

12.5本工程使用的材料及機具設備，甲方得于進場時檢查之,

且經(jīng)認可的一切在場機具設備和新舊材料，未經(jīng)甲方事前書面同

意不得移出工程地點。

12.6本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師，查有與圖說附件

不符之處，或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者，乙方應立

即拆除，并依照規(guī)定圖說附件及材料，重予施工至符合規(guī)定為止。

所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。

12.7凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施，經(jīng)由甲方

交由其它承包商辦理時，乙方與該承包商，有互相協(xié)調合作的義

務；如因工作不能協(xié)調，而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情，其

一切損失乙方愿接受甲方裁決，并負責賠償。

12.8本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前，所有已做工

程以及存在于工地的機具、材料，概由乙方負責保管與防護。凡

一切非人力所能預防，或意外損壞，皆由乙方完全負責。

（乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的，甲方應在7日

內作出回應并安排驗收，超過15日甲方未作出回應或安排驗收的,

視為工程驗收合格，已完工工程同時視為已移交甲方接管，乙方

不再承擔保管及防護責任）

12.9乙方或其人員因施工之過失，造成第三者及甲方或其人

員身體或財產上的損害，應負損害賠償責任。

12.10乙方應遵守甲方制定的相關管理規(guī)則之規(guī)定。

12.11乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙

方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定，甲方可要求乙方撤換該人員。

12.12乙方保證施工隊使用的區(qū)域，應維持環(huán)境清潔，并負保

安責任。

12.13乙方各項施工應符合本合同約定，如有未約定者，則應

依照國家有關規(guī)定施工，如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)

定者，則照地方規(guī)定施工。

12.14如涉及隱蔽工程，乙方應及時通知甲方驗收，甲方未于

法規(guī)規(guī)定時間內驗收者，甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收，

如工程有任何不符合甲方規(guī)定者，打開隱蔽工程及驗用由乙

方承擔；如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收，自行隱蔽

工程者，甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收，由此產生一切

費用，含打開隱蔽工程、驗用等，由乙方承擔。甲方驗收合

格后，乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。

12.15乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部，包括

已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。

12.16乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施

工噪音等管理規(guī)定，因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。

第十三條：工程驗收

工程全部完工，乙方應將所有設備，一律遷移工地外，并清

掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時，如甲方認為有開挖或拆

除一部分工作，以作檢驗者，乙方不得推諉，并負責修復，涉及

之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應保證工程完工

質量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量標準及

其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經(jīng)政府有關部門

檢驗的，應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說

附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關部門檢驗合格者，乙方應在

甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建（”修理或者返工、

改建”本條“整改”），該工程經(jīng)過整改后，造成逾期交付的，乙

方承擔違約責任，除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外，并賠償

甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改，乙方如有任何遲延，

甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔，乙方不得有異

議，乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外，承擔違約責任，

并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方

的損失，甲方可在乙方未領工程款內扣除，乙方不得有異議，如

有不足，乙方仍應負責清償。

第十四條：品質條款

14.1乙方應當保證有承包本工程之資質，并取得所有相關許

可證照。

14.2乙方必須實施工程品質管理制度，符合國家工程品質管

理標準及各地區(qū)相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規(guī)

和其它專業(yè)的質量檢驗評定標準。

14.3乙方應設專門負責的工程品質管理組織，其負責人須具

有品質工程師訓練合格及相關權利范圍。

14.4乙方于每一細部工程完成后應由其品質管理組織自主檢

查后，方得根據(jù)工程進度表及圖說附件等相關數(shù)據(jù)，提請甲方及

其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者，甲方有權要求乙方在限期內

無償修理或者返工、改建，如在限期內未完成，甲方有權根據(jù)本

合同第十九條解除或終止合同。

14.5乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。

14.6乙方應每年辦理一次全面性稽查，負責已完工程的成品

保護工作，保護期間發(fā)生自然損壞，乙方自費予以修復。

第十五條：違約罰款

乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十

九條第二款規(guī)定期限的，每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計

算，給付甲方違約金，此項違約金，甲方得在乙方未領工程款內

扣除，如有不足，乙方仍應負責清償。

(1、甲方如違反本合同約定之任何付款義務的，每逾期一日

應按照工程總價仟分之壹計算，給付乙方違約金，此項違約金如

不足以賠償乙方損失的，乙方仍應負責清償；

(2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的，甲方應按每日

元向乙方計付損失費用；

第十六條：保修期限

甲方有權要求乙方另行簽訂保修協(xié)議，乙方應按照保修協(xié)議

提供保修服務。如未另行簽訂保修協(xié)議，本工程的保修期限自甲

方驗收合格之日起為期貳年，另關于電氣管線、給排水管道、設

備安裝和裝修工程的保修期為貳年，供熱與供冷系統(tǒng)，為貳個采

暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外

墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部

漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時，乙方應于甲方通知

期限內按照圖說附件，負責無償修復，如有遲延，依第十五條的

規(guī)定給付違約金，并賠償甲方因此所造成的損失。

第十七條：工程

乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害

_____,并自付費，并于本合同簽訂之日起七日內交付該

的單復印件予甲方存查。另關于本工程的約定如

下：

本工程未約定條款。

本工程由甲方向國內公司辦理工程一切險及第三人意

外責任險。出險時，乙方需保護現(xiàn)場、拍照留存、及時通知甲方;

并應協(xié)助甲方申請、查勘取證、提供相關證明和單證，全力

配合甲方處理理賠事宜。

第十八條：稅捐條款

因本合同所發(fā)生的稅款，由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔。

第十九條：解約條款

19.1乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本合同的一

部分或全部：

19.1.1乙方有破產之虞、進行破產或破產和解的程序。

19.L2乙方有轉移資產、抽逃資金、工人及設備數(shù)據(jù)不足及

其它喪失履約能力之情形者。

19.L3違反本合同任何條款規(guī)定，經(jīng)甲方限期改正而未改正

者。

19.L4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。

19.L5乙方違反其它任何條款或圖說附件說明，甲方認為其

不能履約者。

19.2如本合同經(jīng)甲方解除或終止時，乙方應立即停工，負責

遣散工人，清理現(xiàn)場，并于甲方通知后，五日內撤離工地。且任

憑甲方以任何方式，將全部或劃出一部分工程，改交他人承攬或

施工，對此乙方不得異議，且應積極配合甲方辦理工程報建等相

關項目的變更登記手續(xù)。

19.3如本合同經(jīng)甲方解除或終止時，甲方因此所受一切損失,

乙方應在甲方指定期限內負責賠償。

（如因甲方延遲支付任何應支付款項超過日的，乙方有權解除

或終止本合同的一部分或全部，乙方并可以撤回已運至工地之材

料和設備及人員，由此造成本工程的一切損失，由甲方負責，乙

方因此所受一切損失，甲方應負責賠償）

第二十條：不得轉讓條款

20.1乙方在本工程完成交接予甲方前，無論已完或未完工程,

或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者，或以

供抵押及其它擔保，但經(jīng)甲方書面同意者，不在此限。

20.2乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利，除經(jīng)甲

方事前書面同意，并有下列情形之一者外，不得將本合同及本工

程的全部或一部分轉讓予第三者：

20.2.1由甲方指定之一部份專門工作，或必須持有某種機具

使能完成施工的工程。

20.2.2一部份專門工程轉包后顯然對工程有利者。

第二十一條：合同期限

本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的

規(guī)定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益，于合同屆滿

日或解除或終止后，仍為有效。

第二十二條：管轄條款

甲乙雙方同意由本合同所生的爭議，應協(xié)商解決，如協(xié)商不

成，以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。

（如甲方營業(yè)所在地不在本地的，此條款不能接受）

第二十三條：通知條款

23.1雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、

掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知

之受送達人。

23.2接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地

址為準。以郵寄方式通知的，自通知交郵第三日即視為已送達并

發(fā)生送達之效力。

23.3本合同壹式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。

第二十四條：附則

投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時，以本合同為準。

立合同人：____________

甲方：乙方：

有權簽字人：有權簽字人：

—年—月—日—年—月—日

工程安裝承攬合同篇2

甲方：（發(fā)包方）

乙方：（承包方）

本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。

第一條工程概況

1.裝修施工地點：____________________

2.工期：年月

日至年月

0

3.本項工程預計費用元人民幣。

第二條材料供應的約定

1.甲方提供的材料

乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料

的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的

材料。

甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應

按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供

的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示

使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。

甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保

管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝

飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應

按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

甲方（蓋章）___________

法定代表人（簽章）

乙方（簽章）___________

—年月日

工程安裝承攬合同篇3

甲方：（發(fā)包方）

乙方：（承包方）

甲方：（發(fā)包方）

乙方：（承包方）

本著互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協(xié)議。

第一條工程概況

1.裝修施工地點：

2.工期：年月—日至年—月—日

3.本項工程預計費用元人民幣。

第二條材料供應的約定

1.甲方提供的材料

乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料

的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的

材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并

應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提

供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表

示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材

料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，

由乙方負責賠償。

2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的裝飾裝

修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應

按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），安全帽、安

全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費

和損耗費用。

第三條關于工程質量及驗收的約定

1、乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。

2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通

知3日內組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。

第四條有關安全生產和防火等的現(xiàn)場管理約定：

1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少

環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶

的關系。

2.未經(jīng)甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建

筑物結構及各種設備管線。

3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程

成品進行保護。

4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工

作。

5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意

安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。

7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。

8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出

門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。

第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：

1.工程款付款方式：

布管驗收合格后支付工錢的%，水電完工后支付

%,整體竣工驗收合格后支付%

2.乙方承包內容：(可以選擇)

1).水電開槽、布線、穿線、埋槽

2).所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)

3).水電施工的穿墻、打孔、切割

4).開關面板安裝

5).小五金、馬桶、的安裝

6).后期燈具的安裝

3.工程結算方式：

按實結算：總價結算：元/平米(套內面積)

第六條違約責任：

1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方

支付的違約金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付

的違約金。

第七條糾紛處理方式：

雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商

無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院（機關）

訴訟解決。

守約方為維護自己的權益，向人民法院訴訟，所花費的、

誤工費、交通費，都由違約方承擔。

第八條合同的變更和解除：

1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需

變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂

后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總

價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形

式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本

合同。

第九條.其它約定：

1.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,

經(jīng)雙方確認后可以順延。

第十條附則

（一）本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

（二）乙方在本合同簽訂后工程不得轉包。

（三）本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

（四）合同有效期至。

（五）水電工程保修年，超過保修期乙方來維護甲方應支付相

應費用。

（六）合同簽訂地：龍馬潭區(qū)王氏大酒店

特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙

方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏?/p>

律責任。

甲方簽字（蓋章）：______________________

乙方簽字（蓋章）：______________________

年月日

工程安裝承攬合同篇4

甲方：（出租方）

乙方：（安拆方）

丙方：（使用方）

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關規(guī)定，為明確三方的

權利、義務關系，經(jīng)三方協(xié)商一致，特簽訂本合同，以茲共同遵

守。

一、安裝設備名稱：，安裝高度米。

二、工程地點及費用：

1、工程地點：項目。

2.、費用：設備安拆檢測費為（元），安拆檢測費包括進出

場、安裝、拆卸、加節(jié)、附墻、檢測以及安拆安全措施等費用。

三、作業(yè)時間：乙方按照丙方的要求于年月日至年月日

安裝、調試合格后，同甲方、丙方一起辦理三方聯(lián)合驗收手續(xù)。

四、甲方責任

1、向丙方提供出租設備安裝的基礎圖紙、附墻方案和附墻預

埋圖，負責設備基礎和預埋件施工的現(xiàn)場指導，同時負責設備使

用過程中的附墻、加節(jié)和操作過程中的安全責任。甲方每次升、

降節(jié)完畢可以使用后，對操作人員和丙方進行書面交底，承擔因

未及時交底或交底不清楚造成的安全事故和相應的費用。

2、由甲方聘用設備安拆單位，安拆單位必須具備設備安拆資

質，且在建設備行政主管部門備案登記。

五、乙方責任

1、乙方必須有多年安拆經(jīng)驗的專業(yè)安拆人員，且執(zhí)證上崗。

2、設備安裝（拆卸）時，必須做好安全準備工作，配好安全

帽、安全帶、防滑鞋、分工合作，責任到人。

3、乙方必須有安全員在現(xiàn)場指揮觀察，每安裝一個部位都

要進行檢查。

4、在安裝過程中，認真檢查汽車吊的吊索、吊鉤、保險，汽

車的性能是否正常，條件準備齊全才能進行工作。

六、丙方責任

1、保障設備安裝、拆卸所需道路、場地，即滿足起重設備行

駛道路及場地（保證16噸以下吊車的場地及道路）。

2、搞好施工現(xiàn)場安拆設備所需電源等準備工作。

3、負責對甲、乙方操作人員進行項目施工的入場三級安全教

育。

4、設備安裝（拆卸）過程中，項目部必須指定專職安全員配

合安裝單位，協(xié)助安裝拆卸施工現(xiàn)場的安全管理，在設備安裝作

業(yè)時50米（塔吊，施工電梯年月日

甲方：（出租方）

乙方：（安拆方）

丙方：（使用方）

日期：

工程安裝承攬合同篇5

于年月日，（簡稱甲

方）與（簡稱乙方），簽訂安裝的項目合同。

1.安裝工程名稱：O

2.工程地點：甲方港口。

3.工程范圍：本合同所附圖紙及估價單。

4.完工期限：本安裝工程將配合甲方在甲方港口建

造工程完工后天內，完成安裝工程，其中包括

試驗運行。

5.安裝工程總價格：美元整。

6.安裝工程付款進度：

第一期：甲方在本合同開始實施時，付給乙方工程總價15%,

即美元整。第二期：甲方在港口造船工程開

始時，付給乙方工程總價15%,即美元整；

第三期：在安裝管路時，甲方付給乙方工程總價的10%,即

_________美元整。

第四期：在主機的主要設備運抵工地時，甲方付給乙方工程

總價的40%,即美元整；

第五期：在安裝工程完畢時，甲方付給乙方工程總價的10%,

即美元整；

第六期：在工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總價余額的

10%,即美元整。

7.違約罰款：因乙方原因未準時完工時，應由乙方負責，應

付違約罰款，每天按總價的1%計算，即美元整。

8.增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計劃

時，總價之增減，應按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量，

雙方應另行協(xié)商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而

將已完工部分工程或已運抵工地之材料棄置，甲方在驗收后，應

按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費，予以支付。

9.監(jiān)督進度：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進度予以監(jiān)

督并有權予以監(jiān)工、指導。乙方應按甲方人員或代表的指示正確

施工，不得以任何借口置之不理。

10.工程停工：若甲方通知乙方將工程停止，其原因又并非是

乙方的責任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、

運抵工地的材料及其他合理費用。在已交款中增付或扣除。

11.工程監(jiān)護：在工程開始后，但在完工移交前，已完工的工

程及留在工地的材料、工具、設備等，均由乙方保管。除人力不

能抵抗的災害外，乙方應對保管中的一切，負損害之全責。如遇

不可抵抗的天災人禍，乙方應詳列損害實情，向甲方提出恢復原

狀的價格及日期。以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)

施工，按合同第10條規(guī)定結束。

12.工程保險：除天災或因甲方使用不當?shù)脑蛲猓曳綉?/p>

甲方驗收后保證工程質量良好年。

13.附加條款：在工程進行中，若因乙方的過錯，使甲方或其

他人員受到傷害，乙方應負責賠償。但如果傷害原因是由甲方或

與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成，則應由甲方完全負責。

14.附件：本合同附件應視為本合同的一部分，與其他條款有

同等效力。

15.合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保

留兩份副本供雙方存檔備查。

16.附加條款：主機的保養(yǎng)乙方應在甲方驗收后，提供免費及

定期對保養(yǎng)服務一年，每個月派員一次維護

正常運行。

本合同按雙方所簽日期生效。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）:

年—月—日年

月一日

工程安裝承攬合同篇6

需方（甲方）：教育局

供方（乙方）：電腦有限責任公司

甲乙雙方就年月日簽定的買賣合同及甲

方與電腦有限責任公司—電腦服務中心簽定的系統(tǒng)工程

安裝工程合同，經(jīng)協(xié)商一致，達成融資合同如下：

1.付款方式采用買方信貸方式，即由各縣（市、區(qū)）教育局下

屬學校作為承貸主體向銀行借款，用于甲方的辦公自動化

或“校校通”建設，借款總額元（人民幣大寫：整）o

借款期限不超過三年。由乙方負責為承貸主體在銀行的借款提供

擔保。

2.甲方應向承貸主體分期還清辦公自動化或“校校通”建設

用款。每期還款比例、時間依據(jù)承貸主體與農行保定市支行簽定

的借款合同為準。

3.甲方應承擔借款（辦公自動化或“校校通”建設用款）利息、

可能產生的罰息等責任。由于違約而造成另一方的一切損失，由

違約方全額賠償。

4.甲方在未向承貸主體還清“校校通”建設用款前，甲乙雙

方應按還款比例持有一定的設備所有權，逾期不能還款，甲方應

付剩余設備金額%的違約金。在此期間，甲方有責任保證設

備的完好無損。如有異常情況，應及時通知乙方，如發(fā)生丟失、

損毀等應由甲方負責賠償應付金額。在甲方全部還清“校校通”

建設用款后，設備所有權即全部轉歸甲方所有。

5.本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或法定代表人之委托代理

人簽字，保定市教育信息中心確認，并加蓋各自單位的行政公章

或經(jīng)濟合同專用章后生效。

本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。

甲方：教育局

法定代表人：_________________

委托代理人：_________________

簽定時間：___________________

乙方：電腦有限責任公司

法定代表人：________________

委托代理人：_________________

簽定時間：___________________

確認方：_____________________

工程安裝承攬合同篇7

按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及有關法律規(guī)定，結合本

工程具體情況，雙方本著互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如

下協(xié)議：

甲方：乙方：

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程承包形式：包工不包料，包質量，包安全，包工期,

包保養(yǎng)。

4、工程承包內容：鋁合金工程安裝.

二、工程計量計價

1、工程計量：結算以施工鋁窗的完成面積一單價。

2、工程計價：單玻29元/itf中空玻璃32元/m、

三、工程質量：

1、外框安裝要求，正，側面偏差垂直度不大于3MM；；外框的

水平度不大于2MM；標高于設計要求偏差不大于5MM；正，側面中

心線于設計要求偏差不大于3MM,門窗框的對角線長度誤差不大

于2mm.安裝碼連接四角的距離不大于200mm.其余中間的固定碼

不大于450mm,方可安裝。

2、乙方在工程完工后，必須對自己所分包的工程項目進行自

檢，并確定達到合同要求的質量，方可通知甲方及施工員進行同步

工程驗收。

四、工程進度及工程進度款支付：

1、工程進度：

A、乙方根據(jù)甲方施工進度計劃要求，及時調整人力，確保

進度要求。

2、工程進度款：

A、外框安裝完分區(qū)分段驗收合格付40%。

B、工程安裝完分區(qū)分段驗收合格付40%。

C、總工程驗收合格付15%,扣留5%作保修金。

D、保修期2年，保修第一年沒安裝質量問題并按要求完成保

修，滿一年后付50%的保修金，如有質量問題發(fā)生，費用按責任分攤,

扣乙方的承擔部分后支付；保修期滿，無質量問題，付清工程款。

五、甲方的責任及義務：

A、及時把需要安裝的配件和構件運到工地，并負責一切簽證

手續(xù)。

B、協(xié)調施工員管理，使乙方順利施工。

C、及時組織技術交底，并組織施工員同步驗收。

D、由于甲方造成乙方的失誤，甲方按合理需求補償乙方費用。

六、乙方的責任及義務：

A、服從甲方和施工員指揮，做到嚴格遵守一切操作規(guī)程，文

明施工。

B、及時確保工期完工，達到質量要求。

C、嚴格按圖紙施工，因自身的因素而造成的返工失誤自行負

責。

D、乙方在安裝過程中，浪費玻璃材料應控制在8%o,超出部

分應從安裝費中扣除。

七、工傷事故：

A、工傷事故在5000元部分，乙方自行負責；超5000元部分，

甲乙兩方各承擔50%o

八、因自然災害，土建，施工員等不可抗拒因素而造成乙方

失誤或停工，甲方根據(jù)合理需要進行補償乙方。

九、違約責任：

A、甲方未按期支付工程款，按規(guī)定賠償乙方外，工期順利進

行。

B、乙方未按甲方指定施工，使工期延誤，乙方賠償甲方因此

受到業(yè)主的處罰。

C、乙方未按甲方指定施工，造成返工浪費材料，乙方負責因

此造成的賠償。

十、雙方在施工過程中造成的糾紛，不能達成共識，交由法

律部門作仲裁處理。

十一、其它事項：

A.未盡事項，應友好協(xié)商。

B.乙方找人上崗必備三證：身份證，居住證，工作證；一卡：平

安卡.

c.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程款全部付清一個月內

自行失效。

D.本合同一式二份，甲乙兩方各執(zhí)一份。

十二、其他條款：

1.乙方承諾：

A.乙方不得宴請甲方及監(jiān)理人員.

B.乙方不得以任何形式行賄甲方或監(jiān)理人員.

C.如違反上面承諾，乙方同意甲方將工程總款10%的工程款不

予結算.

D.乙方不得拖欠工人工資，必須在完工后一個月內支付工人

工資.

E.如拖欠工人工資引起工人勞資糾紛影響到甲方聲譽的，工

資結算價按80%結算.

2.本合同簽訂后，甲.乙雙方如需要提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商

一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充內容.

甲方代表簽字：身份證號碼：

電話號碼：甲方蓋章：

乙方代表簽字：身份證號碼：

電話號碼：乙方蓋章：

見證人簽字：

簽字日期：年月日

工程安裝承攬合同篇8

工程安裝合同

于年月日,（簡稱

甲方）與（簡稱乙方），簽訂安裝的項目合同。

1.安裝工程名稱：O

2.工程地點：甲方港口。

3.工程范圍：本合同所附圖紙及估價單。

4.完工期限：本安裝工程將配合甲方在甲方港口建

造工程完工后天內，完成安裝工程，其中包括

試驗運行。

5.安裝工程總價格：美元整。

6.安裝工程付款進度：

第一期：甲方在本合同開始實施時，付給乙方工程總價15%,

即美元整。

第二期：甲方在港口造船工程開始時，付給乙方工

程總價15%,即美元整；

第三期：在安裝管路時，甲方付給乙方工程總價的10%,即

_________美元整。

第四期：在主機的主要設備運抵工地時，甲方付給乙方工程

總價的40%,即美元整；

第五期：在安裝工程完畢時，甲方付給乙方工程總價的10%,

即美元整；

第六期：在工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總價余額的

10%,即美元整。

7.違約罰款：因乙方原因未準時完工時，應由乙方負責，應

付違約罰款，每天按總價的1%計算，即美元整。

8.增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計劃

時，總價之增減，應按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量，

雙方應另行協(xié)商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而

將已完工部分工程或已運抵工地之材料棄置，甲方在驗收后，應

按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費，予以支付。

9.監(jiān)督進度：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進度予以監(jiān)

督并有權予以監(jiān)工、指導。乙方應按甲方人員或代表的指示正確

施工，不得以任何借口置之不理。

10.工程停工：若甲方通知乙方將工程停止，其原因又并非是

乙方的責任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、

運抵工地的材料及其他合理費用。在已交款中增付或扣除。

11.工程監(jiān)護：在工程開始后，但在完工移交前，已完工的工

程及留在工地的材料、工具、設備等，均由乙方保管。除人力不

能抵抗的災害外，乙方應對保管中的一切，負損害之全責。如遇

不可抵抗的天災人禍，乙方應詳列損害實情，向甲方提出恢復原

狀的價格及日期。以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)

施工，按合同第10條規(guī)定結束。

12.工程保險：除天災或因甲方使用不當?shù)脑蛲猓曳綉?/p>

甲方驗收后保證工程質量良好年。

13.附加條款：在工程進行中，若因乙方的過錯，使甲方或其

他人員受到傷害，乙方應負責賠償。但如果傷害原因是由甲方或

與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成，則應由甲方完全負責。

14.附件：本合同附件應視為本合同的一部分，與其他條款有

同等效力。

附件包括：（1）圖樣；（2）估價單。

15.合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保

留兩份副本供雙方存檔備查。

16.附加條款：主機的保養(yǎng)一一乙方應在甲方驗收后，提供免

費及定期對保養(yǎng)服務一年，每個月派員一次

維護正常運行。

本合同按雙方所簽日期生效。

甲方（蓋章）:乙方（蓋章）:

法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：

年—月日年月—日

簽訂地點：簽訂地點：

附件

CONTRACTFO即ROJECTINSTALLATION

ThisContractforprojectofinstallingMainEngineismadeon

,byandbetweenCompanyLtd.(here-

inaftercalledPartyA)andCompanyLtd.

(hereinaftercalledPartyB).

1.Nameofinstallationwork：.

2.Locationofinstallationwork：

PartyA''sinPortA.

3.Scopeofinstallationwork：

Asspecifiedinthedrawingsandstatementattached.

4.Timelimitforcompletion：

Theinstailationworkshallcordinatewiththeconstruetionof

inPartyA,andshallbecompleted,

includingthetrialrunfor,

withindaysafterthecompletionof.

5.Totalpriceofinstallationwork：U.S.Donly.

6.Paymenttermsofinstallationwork：

Firstinstallment：

PartyAshallpaytoPartyBfifteenpercentofthetotalpriceforin

stallationwork,i.e.U.S.Donly,

whenthiscontractcomesintoeffect.

SecondinstalIment：

PartyAshallpaytoPartyBfifteenpercentofthetotalpriceforin

stalatiornwork,i.eU.S.D.only,

atthecommencementofconstructioninstallation.

ThirdinstalIment：

PartyAshallpaytoPartyBtenpercentofthetotalpriceforinstal

1ationwork,i.e.U.S.D.only,

duringtheinstailationofpipes.

FourthinstalIment：

PartyAshallpaytoPartyBfortypercentofthetotalpriceforinst

allationwork,i.e.U.S.D.only,

atthetimewhenthemainequipmentarrivesatthesite.

Fifthinstallment：

PartyAshallpaytoPartyBtenpercentofthetotalpriceforinstal

lationwork,i,e.U.S.D.only,uponcomple-

tionoftheinstallationwork.

Si_thinstallment：

PartyAshallpaytoPartyBtenpercentofthedifferenceofthepric

eforinstailationwork,i.e.U.S.D.only,

aftertheworkreceivedhasbeenprovedqualified.

7.Penaltyfordefault：

工程安裝承攬合同篇9

本工程名稱______________

建設單位_______________

施工單位______________

簽訂時間______________

簽訂地點

電力建設工程施工合同條件

第一章詞語涵義及合同文件

第一條詞語涵義《電力建設工程施工合同》文本，由《電力

建設工程施工合同條件》（以下簡稱《合同條件》）和《電力建設

工程施工合同協(xié)議條款》（以下簡稱《協(xié)議條款》），組成，其用詞

用語除《協(xié)議條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：

一、發(fā)包方（簡稱甲方）：《協(xié)議條款》約

定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

二、甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲

方在《協(xié)議條款》中指定的代表。

三、承包方（簡稱乙方）：《協(xié)議條款》約

定的、具有《電力施工企業(yè)資質管理辦法》規(guī)定的工程承包主體

資格并被發(fā)包方接受的當事人。

四、乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙

方在《協(xié)議條款》中指定的代表人。

五、社會監(jiān)理：受甲方委托、具備《電力

工程建設監(jiān)理單位資質管理辦法》規(guī)定資格的工程監(jiān)理單位或人

員對工程進行的監(jiān)理。

六、總監(jiān)理工程師：工程監(jiān)理單位委派的

監(jiān)理總負責人。

七、設計單位：甲方委托的具備《電力工

程勘察設計單位資質管理辦法》規(guī)定的相應資質等級的設計單位。

八、工程造價管理部門：國務院各有關部

門、各級建設行政主管部門或如上部門授權的建設工程造價管理

機構。

九、工程質量監(jiān)督部門：電力工業(yè)部、電

業(yè)管理局、?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)）電力局或其根據(jù)《電力基本建設

工程質量監(jiān)督暫行規(guī)定》設置的電力建設工程質量監(jiān)督機構。

十、工程：《協(xié)議條款》約定具體內容的

電力建設永久工程。

十一、合同價款：以現(xiàn)行的定額、材料預

算價和相應的取費標準為指導價格，通過招標投標或甲乙雙方協(xié)

商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總額。

十二、經(jīng)濟支出：在施工中發(fā)出，經(jīng)甲方

確認后以增加預算形式支付的合同價款。

十三、費用：甲方在合同價款之外直接支

付的開支或乙方應負擔的開支。

十四、工期：甲方雙方參照電力建設工程

項目工期定額等規(guī)定，在《協(xié)議條款》中約定的合同工期。

十五、開工日期：《協(xié)議條款》約定的工

程開工日期。

十六、竣工日期：《協(xié)議條款》約定的工

程竣工日期。

十七、圖紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲

方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資

料）。

十八、施工現(xiàn)場：經(jīng)甲方同意、”施工組

織設計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。

十九、書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、

打字、復印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘

錄、會議紀要、函件及經(jīng)過確認的電報、電傳等。

二十、不可抗力：因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛

行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及《協(xié)議

條款》約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程及履約造成損害

的自然災害。

二十一、賠償金：責任方彌補對方直接損

失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設備

調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實

際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益

的損失。

二十二、質量缺陷：工程不符合國家或行

業(yè)現(xiàn)行的有關技術標準、設計文件及合同對質量的要求。

二十三、協(xié)議條款：結合具體工程，甲乙

雙方協(xié)商后依法簽訂的書面協(xié)議。

第二條合同文件及解釋順序

一、合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，

其組成和解釋順序如下：1.《協(xié)議條款》；2.

《合同條件》；3.洽商、變更等明確雙方合同權利義務的紀要、協(xié)

議等文書；4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;5.

工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;6.標準、規(guī)范和

其它有關技術資料、技術要求;7.構成合同一部分的其它文件。

二、當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時，在不影響工程

進度的情況下，由雙方協(xié)商解決（實行社會監(jiān)理的，可先由總監(jiān)理

工程師作出解釋）；雙方意見仍不能一致的，按第30條約定的辦法

解決。

第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律

一、合同文件使用漢語普通話書寫，雙方可根據(jù)需要商定使

用少數(shù)民族語言譯本，對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通

話。

二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)，以及電力工

業(yè)部規(guī)章和約定的其它行業(yè)規(guī)章、工程所在地地方法規(guī)。

三、施工應當使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。

國家、電力行業(yè)沒有相應的標準、規(guī)范時，可約定使用其它行業(yè)

的或工程所在地地方的標準、規(guī)范。甲方應按《協(xié)議條款》約定

的時間和份數(shù)向乙方提供約定的標準、規(guī)范。

四、國內沒有相應的標準、規(guī)范時，乙方按《協(xié)議條款》約定

的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)甲方代表批準后執(zhí)行；甲方要求使

用國外標準、規(guī)范，應報請電力行業(yè)主管部門批準并負責按約定

提供中文譯本。

五、購買、翻譯和制定標準、規(guī)范及提出施工工藝的費用，

均由甲方承擔。

第四條圖紙

一、甲方在開工日期之前按《協(xié)議條款》約定的日期和份數(shù)

（包括竣工圖和現(xiàn)場存放的份數(shù)），向乙方提供完整的施工圖紙，

并保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，乙方按《協(xié)議

條款》要求做好圖紙保密工作。

二、甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提

供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，并保證滿足實施“施工綜

合進度計劃”的需要。

三、甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方采取相應的措施保

密，由甲方承擔費用。

四、乙方要求增加圖紙份數(shù)，甲方應按《協(xié)議條款》約定的

時間予以復制、交付，費用由乙方承擔。

五、乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應在5天內將所需圖

紙或指示的內容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代

表在乙方提交通知后2天內未答復，按第七條第二款約定處理。

六、乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不

能滿足施工要求。應及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或

第二十五條第一款約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺

陷未發(fā)現(xiàn)，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款約定承

擔責任，并給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。

第二章雙方一般責任

第五條甲方代表

一、甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定

的權利，履行合同約定的職責：1.甲方代表可

委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，并可在任何時候

撤回這種委派。委派和撤回均應提前3天通知乙方。2.甲方代表

的指令、通知、意見、批準、答復等均由其本人簽字后，以書面形

式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。

確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在24小時內給予書面

確認，乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予

書面確認，乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后48小時內提出書面

確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后2天內不予答復，即

視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到

指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在乙方申告后24小時

內作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，以書面形式通知乙方。

緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議,

但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤

所發(fā)生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相

應順延。3.甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、