關于承攬合同模板(第一篇)此文檔協議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。承攬方：******************地址：******郵碼：******電話：******法定代表人：******職務：******定作方：******************地址：******郵碼：******電話：******法定代表人：******職務：******定作方托付承攬方加工******，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品其次條加工成品質量要求第三條原材料的供應方法及規格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必需依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、削減價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格供應原材料，承攬方對定作方供應的原材料要按合同規定準時檢驗，不符合要求的，應馬上通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。第四條技術資料、圖紙供應方法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發覺供應的圖紙或技術要求不合理，應當準時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并準時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。3.定作方應當按規定日期供應技術資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金，根據國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1.根據合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發覺質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等緣由而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構供應檢驗證明。第七條交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當根據合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；托付運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必需留給定作方以必要的途中時間；雙方另有商定的，按商定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸方法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他商定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并擔當逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍舊需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金**元;(合同中無詳細規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的**%(10%～30%)或酬金總額的*%(20%～60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并擔當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八、由于保管不善致使定作方供應的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規定的方法和期限對定作方供應的原材料進行檢驗，或經檢驗發覺原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量擔當責任。十、擅自調換定作方供應的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并擔當逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方供應原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的**%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方供應原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的**%(20%～60%的幅度)違約金。三、未按合同規定的時間和要求向承攬方供應原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當擔當承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位(人),擔當因此而多支出的費用。第十四條不行抗力在合同規定的履行期限內，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔當違約責任，在定作方拖延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當擔當責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按()項處理：1.向**機關申請**；2.向人民法院起訴。本合同自**年**月**日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式**份，交******(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。定作方：************代表人：**************年**月**日承攬方：************代表人：**************年**月**關于承攬合同模板(第二篇)合同編號：[合同編號]摘要：本合同由甲方和乙方于[簽訂日期]簽訂，甲方委托乙方進行承攬工作，雙方達成以下約定。一、合同目的本合同旨在明確甲方與乙方之間的權利義務，規范雙方的行為和合作關系，確保承攬工作的順利進行。二、承攬內容1.甲方委托乙方進行以下工作：[詳細描述承攬內容]。2.承攬工作的期限為：[起始日期]至[終止日期]。三、報酬與支付方式1.甲方向乙方支付的報酬為：[具體金額]，包含以下費用：[列明費用細節]。2.乙方應于承攬工作完成后[具體天數]內向甲方提供正式的發票，并在甲方支付報酬后[具體天數]內收到款項。四、保密條款1.乙方應對從甲方獲得的任何商業機密和保密信息負有保密責任，并在未經甲方書面許可的情況下不得向任何第三方透露。2.保密期限為合同終止之日起[具體年限]。五、違約責任1.若一方違反本合同約定，造成對方經濟或聲譽損失的，應承擔相應的違約責任。2.合同終止后，甲方有權采取法律手段追究乙方的違約責任。六、爭議解決本合同的履行、解釋及爭議解決應依照[相關法律法規]進行。如雙方在履行合同過程中發生爭議，應通過友好協商解決；若協商不成，雙方均同意將爭議提交[仲裁機構或法院]裁決，并接受其裁決結果。七、其他條款1.本合同未盡事宜，經雙方協商一致后可簽訂補充協議，作為本合同的附件。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為[具體年限]。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：簽字：日期：日期：關于承攬合同模板(第三篇)[你的律所名稱][律所地址][聯系電話][電子郵件地址][日期][合作伙伴名稱][合作伙伴地址]關于承攬合同合同編號：[合同編號]鑒于甲方（以下簡稱"甲方"）是一家提供法律咨詢和代理服務的律師事務所，乙方（以下簡稱"乙方"）是一家需求法律服務的企業；甲乙雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，特達成以下合同：第一條合同目的甲方同意提供法律咨詢和代理服務，乙方同意委托甲方提供相應的法律服務。第二條服務內容1.法律咨詢服務：甲方將根據乙方的需求，就乙方所咨詢的法律問題提供專業的意見和建議。2.代理服務：甲方將根據乙方的授權，代表乙方進行法律行為或代理乙方參與法律程序。第三條服務期限本合同的服務期限自合同簽訂之日起，持續有效期為[具體服務期限]，雙方可協商續簽。第四條服務費用1.服務費用：乙方同意按照甲方提供的收費標準支付相應的服務費用。2.付款方式：乙方應在甲方提供的服務費用通知書上指定的付款期限內支付相應的費用，并向甲方提供付款憑證。第五條保密條款1.甲乙雙方在本合同履行過程中所獲得的各自機密信息，包括但不限于客戶資料、案件信息等，雙方應予以保密。2.甲乙雙方已采取合理的措施保護機密信息的安全，并不得擅自向第三方披露或使用。第六條違約責任1.若甲方未按時提供服務或提供的服務質量低于約定標準，則承擔相應的違約責任。2.若乙方未按時支付服務費用，則應按照約定支付違約金。第七條法律適用和爭議解決本合同的訂立、生效、解釋和履行，適用中華人民共和國法律。對于因