PAGEPAGE1施工合同常見爭議解決方式甲方：__________乙方：__________鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）在施工合同（以下簡稱“合同”）中可能出現的爭議，為確保雙方的權益，經雙方友好協商，特制定以下爭議解決方式：一、協商解決1.1在合同履行過程中，如發生爭議，雙方應首先通過友好協商的方式解決。1.2雙方應在爭議發生后盡快進行協商，并盡量達成一致意見。1.3協商解決爭議的方式包括但不限于面談、電話、電子郵件等。1.4雙方在協商過程中應保持誠信、尊重對方的合法權益，并積極尋求解決方案。二、調解解決2.1如雙方協商無法解決爭議，可以嘗試通過調解的方式解決。2.2雙方可以選擇一家具有公信力的調解機構進行調解。2.3調解過程中，雙方應積極配合調解機構的工作，提供必要的證據和資料。2.4調解結果不具有法律效力，但雙方應尊重調解結果，并盡力履行。三、仲裁解決3.1如雙方調解無法解決爭議，可以選擇通過仲裁的方式解決。3.2雙方應共同選擇一家具有公信力的仲裁機構進行仲裁。3.3仲裁過程中，雙方應遵守仲裁規則和程序，提供必要的證據和資料。3.4仲裁裁決具有法律效力，雙方應尊重并履行仲裁裁決。四、訴訟解決4.1如雙方仲裁無法解決爭議，可以選擇通過訴訟的方式解決。4.2訴訟應在合同簽訂地的人民法院進行。4.3訴訟過程中，雙方應遵守訴訟規則和程序，提供必要的證據和資料。4.4訴訟判決具有法律效力，雙方應尊重并履行訴訟判決。五、其他5.1雙方在合同履行過程中應盡量避免爭議的發生，通過加強溝通、明確合同條款等方式減少糾紛。5.2雙方應遵守合同約定，履行各自的義務，確保合同的順利履行。5.3如有未盡事宜，雙方可以通過補充協議的方式予以明確。本合同爭議解決方式自雙方簽字或蓋章之日起生效，并作為合同的有效組成部分。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________2024帶目錄帶附件詳細版-施工合同常見爭議解決方式目錄一、前言二、合同雙方基本信息三、施工合同概述四、爭議解決方式4.1協商解決4.2調解解決4.3仲裁解決4.4訴訟解決4.5其他五、合同附件六、簽字蓋章頁一、前言鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）在施工合同（以下簡稱“合同”）中可能出現的爭議，為確保雙方的權益，經雙方友好協商，特制定以下爭議解決方式。二、合同雙方基本信息甲方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________乙方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________三、施工合同概述本施工合同是指甲方委托乙方進行施工項目的建設，雙方在合同中明確了工程范圍、工程質量、工程進度、工程造價、支付方式等內容。四、爭議解決方式4.1協商解決在合同履行過程中，如發生爭議，雙方應首先通過友好協商的方式解決。雙方應在爭議發生后盡快進行協商，并盡量達成一致意見。協商解決爭議的方式包括但不限于面談、電話、電子郵件等。雙方在協商過程中應保持誠信、尊重對方的合法權益，并積極尋求解決方案。4.2調解解決如雙方協商無法解決爭議，可以嘗試通過調解的方式解決。雙方可以選擇一家具有公信力的調解機構進行調解。調解過程中，雙方應積極配合調解機構的工作，提供必要的證據和資料。調解結果不具有法律效力，但雙方應尊重調解結果，并盡力履行。4.3仲裁解決如雙方調解無法解決爭議，可以選擇通過仲裁的方式解決。雙方應共同選擇一家具有公信力的仲裁機構進行仲裁。仲裁過程中，雙方應遵守仲裁規則和程序，提供必要的證據和資料。仲裁裁決具有法律效力，雙方應尊重并履行仲裁裁決。4.4訴訟解決如雙方仲裁無法解決爭議，可以選擇通過訴訟的方式解決。訴訟應在合同簽訂地的人民法院進行。訴訟過程中，雙方應遵守訴訟規則和程序，提供必要的證據和資料。訴訟判決具有法律效力，雙方應尊重并履行訴訟判決。4.5其他雙方在合同履行過程中應盡量避免爭議的發生，通過加強溝通、明確合同條款等方式減少糾紛。雙方應遵守合同約定，履行各自的義務，確保合同的順利履行。如有未盡事宜，雙方可以通過補充協議的方式予以明確。五、合同附件附件一：施工合同詳細條款附件二：工程質量標準附件三：工程進度計劃附件四：工程造價預算六、簽字蓋章頁甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________附件列表：1.施工合同詳細條款2.工程質量標準3.工程進度計劃4.工程造價預算法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，即委托乙方進行施工的一方。2.乙方：指合同中的承包方，即承擔施工任務的一方。3.施工合同：指甲方委托乙方進行施工項目的建設，明確工程范圍、工程質量、工程進度、工程造價、支付方式等內容的合同。4.爭議解決方式：指在合同履行過程中出現爭議時，雙方約定的解決爭議的方法，包括協商解決、調解解決、仲裁解決和訴訟解決等。5.協商解決：指雙方通過友好協商的方式解決爭議。6.調解解決：指雙方選擇一家具有公信力的調解機構進行調解，調解結果不具有法律效力，但雙方應尊重并盡力履行。7.仲裁解決：指雙方選擇一家具有公信力的仲裁機構進行仲裁，仲裁裁決具有法律效力，雙方應尊重并履行。8.訴訟解決：指雙方通過法院進行訴訟解決爭議，訴訟判決具有法律效力，雙方應尊重并履行。實際執行過程中可能遇到的相關問題及注意事項：1.合同條款不明確：在簽訂合同時，應確保合同條款明確、具體，避免產生歧義和爭議。2.工程質量不符合標準：在施工過程中，乙方應嚴格按照工程質量標準進行施工，甲方應進行監督和檢查，確保工程質量符合要求。3.工程進度延誤：乙方應按照工程進度計劃進行施工，如發生延誤，應及時通知甲方，并采取相應措施加快進度。4.工程造價超預算：乙方應嚴格按照工程造價預算進行施工，如發生超預算情況，應及時通知甲方，并協商解決。具體解決辦法：1.對于合同條款不明確的問題，雙方應通過補充協議或協商一致的方式明確條款內容。2.對于工程質量不符合標準的問題，乙方應進行整改，并承擔相應的責任和費用。3.對于工程進度延誤的問題，乙方應采取加班、增加人力等措施加快進度，并承擔相應的責